淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目竞争

1、淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目 淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目竞争性磋商文件项目名称:淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目项目编号:HARC-磋商-20201101淮安市人力资源与社会保障局二0二0年十一月十六日 目 录第一章 磋商邀请3第二供 供应商须知6第三章 评标标准20第四章 合同格式23第五章 项目采购需求29第六章 响应文件格式38第一章 磋商邀请受淮安市人力资源与社会保障局的委托，江苏卓越建设项目管理有限公司就该单位展览展示设计项目进行网上竞争性磋商，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。一、项目名称及编号项目名称:淮安市人力

2、资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目项目编号HARC-磋商-20201101二、项目简要说明及预算金额（一）项目简要说明淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目，详见磋商文件第五章。（二）本项目采购预算为人民币20万元整。三、供应商资格要求（一）符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；2、财务状况报告；3、依法交纳税收和社会保障资金的相关材料；4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（二）本次项目不接受联合体供应商参加磋商；（三）采

3、购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商还须具备的特定条件：具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级资质或中国展览馆协会颁发的中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化一级资质。（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（须在磋商活动开始前现场书面承诺）2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。四、磋商文件发布信息1、磋商公告在淮安市人力资源与社会保障局网发布。2、公告期限、磋商文件获取时间期限、地点及方式：1）公

4、告期限、磋商文件获取时间：2020年11月16日-2020年11月20日（上午9：0011：30、下午14：0017：30，节假日休息）2）供应商需到江苏卓越建设项目管理有限公司报名并购买磋商文件，报名人需携带法定代表人或其授权委托代理人居民身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）。3）磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退），联系人：黄工，联系电话注:如果供应商未按要求到江苏卓越建设项目管理有限公司报名并留下详细联系方式，而导致代理公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。五、磋商信息1、响应文件接收截止时间:2020年11月

5、27 日上午10:002、响应文件接收地点: 淮安市清江浦区枚皋路6号国联商务中心淮安市人力资源大厦1107室。六、磋商有关信息1、磋商时间:2020年11月27日上午10:002、磋商地点:淮安市清江浦区枚皋路6号国联商务中心淮安市人力资源大厦1107室。七、本次磋商联系事项1、采购人联系方式（1）联系人:李主任（2）联系电话13338905656（3）联系地址:淮安市清江浦区枚皋路6号国联商务中心淮安市人力资源大厦2、江苏卓越建设项目管理有限公司联系方式（1）磋商文件询问（质疑）联系人:黄工 电话2）磋商现场联系人:黄工 电话:1

6、5152566362（3）联系地址:淮安经济技术开发区济南路3号八、其他事项本项目磋商保证金金额肆仟元整。供应商必须在响应文件接收截止时间之前将磋商保证金交纳至磋商文件中指定帐号。保证金具体交纳形式要求详见磋商文件第二章第14条。第二章 供应商须知一、总则1.适用范围本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。2.合格的供应商2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。3.适用法律3.1 中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法等有关法律、规章和规定等。4.磋商费用4.1供应商应自行

7、承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，江苏卓越建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）及淮安市人力资源与社会保障局（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。4.2本项目由江苏卓越建设项目管理有限公司协助采购人作了前期咨询工作，因此各供应商在报价时必须将咨询费包含在投标报价中，无需单独列项计取。咨询费用人民币肆仟元整。二、磋商文件5.磋商文件由以下部分组成:5.1磋商邀请5.2供应商须知5.3评标标准5.4合同格式5.5项目采购需求5.6响应文件格式6.磋商文件的澄清6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止时间五日前以书面形式通知采购人或代理机构（

8、在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至信箱，515166061）（被授权人必须提供2020年4月1日以来任意连续3个月以上由人社部门出具的由本单位缴纳的养老保险证明），采购人对投标截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人将不予收理）。7.磋商文件的更正或补充7.1在磋商截止时间五日前，采购人可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。7.2对磋商文件的更正将在淮安市人力资源与社会保障局网进行公告【同时通知所有报名的供

9、应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。7.3为使供应商人有足够的时间按磋商文件的更正要求修正磋商文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 三、响应文件的编制8.响应文件的语言及度量衡8.1响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。9.响应文件构成9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。10.磋商报价10.1本次采购

10、采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用，设备的安装、调试及售后服务等相关的所有费用。10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。10.2采购人不接受备选的方案或有选择的报价。10.3磋商报价应以人民币为货币单位。11.技术要求响应偏离11.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。12.服务承诺12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。13.证明供应商资格的文件13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。13.2供应商除必须

11、具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。14.磋商保证金14.1本项目磋商保证金金额肆仟元整。磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人在因供应商的行为受到损害时，可根据第14.8条规定没收供应商的磋商保证金。14.2磋商保证金的交纳形式:14.2.1投标保证金采用现金形式密封带至开标现场。14.3在磋商时，对于未按要求提交磋商保证金的，其响应文件将被拒绝接受。14.4未成交供应商的磋商保证金，在开标现场予以退还（不计利息）。14.5发生下列任一情况，磋商保证金将不予退还:（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；（2）供

12、应商在响应文件中提供虚假材料的；（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；（5）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（7）成交供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；14.7 成交供应商若发生本条第14.6款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其成交资格。15.磋商有效期15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。15.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，

13、可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，采购人在接到供应商书面答复后，将在原磋商有限期满后五天内无息退还其磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。16.响应文件的载体、签署、密封和标记16.1供应商应严格按照第9.1条的要求，编制一式伍份投标文件（包括一份正本和肆份副本），每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。16.1.1纸质响应文件须打印并加盖磋商供应商公章。16.1.2纸质响应

14、文件的密封和标记16.1.3磋商供应商应将纸质响应文件密封。16.1.4信封封面注明项目名称、标书编号。16.1.5信封上应写明磋商供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。16.6本磋商文件所表述的公章是指刻有磋商供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。四、响应文件的递交17.响应文件递交17.1供应商应将磋商文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖公章。17.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号及“请勿在（开标时间）之前启封”的字样。17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标

15、时，能原封退回。17.4未按第17.117.3条要求密封和加写标记，采购人将予以拒绝，并退回供应商。18.响应文件接受截止时间18.1供应商递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。18.2采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长投标截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。19.迟交的响应文件19.1采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。20.响应文件的修改和撤回20.1磋商供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前。20.2对于纸质响应文件的修改

16、文件，磋商供应商的修改文件应按第16条规定进行编制和签署，并进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件接收截止时间前送达。20.3响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回，否则磋商保证金将不予退还。五、磋商21.磋商组织21.1采购人将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。21.2磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。21.2.1磋商小组由评审专家共3人以上单数组成。21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组

17、在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。22.磋商程序22.1响应文件的资格审查22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。22.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。22.1.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:（1）未按照磋商文件的规定交纳磋商保证金的；（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；22.2响应文件的符合性审查22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性

18、和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。22.2.

19、4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； （3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价； （4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将

20、以书面形式通知所有参加磋商的供应商。22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。22.6响应文件的澄清22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。22.6.

21、3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价。（最终报价将作为评审的依据）。23、出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:23.1应交未交磋商保证金的；23.2未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；23.3经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的； 23.4不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；23.5经查实提供虚假材料谋取成交的；24.出现下列情形之一的，磋商终止:24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；24

22、.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；24.5因重大变故，采购任务取消的。磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，采购人有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家供应商进行磋商。25.推荐成交候选供应商25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致

23、评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。26.磋商过程保密26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。26.3在磋商期间，采购人将指定联络员与供应商进行联络。26.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。六、确定成交及签订合同27.确定成交供应商2

24、7.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名成交候选供应商。27.2成交结果将在淮安市人力资源与社会保障局网进行公告。27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。28.成交通知书28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购人将通知成交供应商。28.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须到招标代理机构领取成交通知书并办理相

25、关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。29.签订合同29.1采购人与成交供应商应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。29.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同，将按规定进行处理。30.货物和服务的减少30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。七、质疑处理32.质疑处理32.1 供应商认为采购文件、采购

26、过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理公司提出质疑（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至信箱515166061）。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。 32.2上述应知其权益受到损害之日是指:（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。 32.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受

27、到损害的供应商所提出的质疑不予受理。32.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。32.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或代理公司有权不予受理。32.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号；（3）具体

28、、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提起质疑的日期；（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 32.7 采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。 32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。32.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，

29、一经查实，采购人或代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 52第三章 评标标准一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为50分。三、具体标准:评分标准:1、价格:6分 满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两

30、位）: 磋商报价得分（磋商基准价/最后磋商报价）6分2、诚信评分：2分供应商信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。注：（1）供应商须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知（淮信用办201721号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。服务机构查询网址：3、方案部分：30分评委会根据供应商提供的方案酌情评分,项目方案至少具备下列各项要求，如无重大偏差，每项得分不得低于该项分值的7

31、0%，分项方案未提供的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。（1）对项目的理解和总体设计思路 （6分）1）符合项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明与效果图内容完整，总体设计思路明确，具有系统性，表达准确（3分）；2）符合设计任务书规定的设计定位、设计原则以及各分项设计要求（3分）；（2）整体设计效果（24分）1）主题设计明确、构思理念新颖，形式多样（4分）；2)充分利用现有的建筑格局和空间，展区各功能划分合理，展示充分（4分）；3)展示选用材料均能符合安全、防火、环保、节能的要求，整体视觉效果较好（4分）；4）设计风格与本项目功能协调（4分）；5）方案对规划、成果把握到

32、位、重点突出（4分）；6）参观路线设计流畅、充分考虑使用者体验感及舒适感契合需要（4分）；4、商务部分：12分（1）供应商自2017年10月以来承担过单项合同金额不少于人民币20万元及以上的展览展示设计成功案例的，每提供一个得2分，本项最多得6分，没有不得分。（2）供应商具有有效期内的ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证的，每有一项得1分，本项最多得3分，没有不得分。（3）供应商针对本项目需配备充足的设计及艺术人员，并列明表格。提供10人及以上设计师，分工明确得3分，提供5人及以上设计师，分工明确得1.5分，没有不得分。注：1、

33、上述第（3）项，需提供设计人员毕业证书（复印件加盖供应商公章，原件备查），同时提供公司自2020年4月以来为其交纳的连续6个月社保证明（复印件加盖供应商公章）。第四章 合同格式及条款发包人 设计人 发包人委托设计人承担淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目展览展示 设计，工程地点为 清江浦区枚皋路6号国联商务中心淮安市人力资源大厦17F ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。第二条 设计依据 2.1

34、发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是国家现行设计规范。 第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）：规模：建筑面积约1130m2阶段：方案修改及优化、施工图设计、编制工程量清单及报价等 投资： 设计内容：本次招标建筑面积约为1130平方米，含展厅施工图、扩初图、效果图 第5条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时

35、间： 第6条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：方案修改及优化文件时间为：按约定 。 扩初设计文件时间为：按约定。施工图设计文件时间为：按约定 第七条 费用 7.1 双方商定，本合同的设计费为最高为20 万元。第八条 支付方法 8.1 本合同生效后十天内，发包人支付中标价的50%作为预付款。 8.2 本项目设计费用由该项目施工方承担，项目施工方中标后7个工作日内支付设计人中标价的50%，设计人将发包人预付款退回。项目施工竣工验收时，项目施工方支付设计人中标价的另外50%。8.3 双方委托银行代收有关费用。第九条 双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容

36、，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包

37、人应支付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4 发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段

38、工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提交交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活方面的便利条件。9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.2 设计人责任9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、 9.1.2、 9.1.4、9.1.5规定有

39、关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2 设计合理使用年限为 5 年。9.2.3负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的50。9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。 9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加

40、有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。第十条 保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下两种方法（一）解决：（一） 提交仲裁委员会仲裁；（二） 依法向人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他12.1 发包人要求设计人派专

41、人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5 由于不可抗力因素致合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 肆 份，设计人 贰 份。12.7 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行

42、政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.9 未尽事宜,经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称（盖章）： 设计人名称（盖章）：法定代表人（盖章）： 法定代表人盖章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：项目负责人（签字）： 项目负责人：（签字）住 所： 住 所: 邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：第五章 项目采购需求一、项目概况：项目名称：淮安市人力资源产业园和大学生创业园

43、展览展示设计项目展览展陈项目项目背景：本项目位于淮安市清江浦区枚皋路6号国联商务中心淮安市人力资源大厦17F，设计区域建筑面积为1130，用于展示淮安创业政策、创新企业、创新成果、创新荣誉、人力资源信息等，并为各创业企业提供一个拎包办公、共享办公的创客空间。通过内容展示激励淮安创业发展，为创业者提供一个开放平台。二、设计范围（不限于以下区域）：1、本项目设计范围包含淮安市人力资源产业园和大学生创业园展览展示设计项目17F展陈的方案设计及施工图设计。包含但不限于展、概念设计、初步设计、平面功能设计、方案深化设计、施工图设计、施工配合等后续服务工作。其中展陈区域：2、展陈初步设计和深化设计。3、按

44、展陈大纲的主题对空间、材料、色彩进行系统化设计；4、室内公共区域：含办公室、会议室、休闲区、发布中心、活动室等的概念设计、初步设计、平面功能设计、方案深化设计、施工图设计、施工配合等后续服务工作。 三、设计依据和规范展览设计依据下列规范但不限于以下相关规范：民用建筑设计统一标准GB 50352-2019室内装饰装修设计规范JGJ367-2015博物馆建筑设计规范JGJ66-2015展览馆建筑设计规范JGJ 218-2010建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017博物馆照明设计规范GBT 23863-2016中华人民共和国珍品保护标准汇编2011博物馆和珍品保护单位安全防范系统要求GB/

45、T 16571-2012GB/T5237铝合金建筑型材GB6566建筑材料放射性核素限量GB8383锁具名词术语GB8384锁具测试方法GB/T 18229 CAD工程制图规则GB 18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18581室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量GB 18582室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量GB 18583室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB 18584室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB 18585室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量GB 18586室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB 18587室内装饰装修材料地

46、毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质GB/T 23863博物馆照明设计规范GB/T 30234博物馆珍品展品标牌标准GB/T 50104建筑制图标准GB 50210建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50222建筑内部装修设计防火规范GB 50300建筑工程施工质量验收统一标准GB 50303建筑电气工程施工质量验收规范GB 50319建设工程监理规范GB 50325民用建筑工程室内环境污染控制规范GB/T 50326建设工程项目管理规范GB/T 50502建筑施工组织设计规范GB 50870建筑施工安全技术统一规范JGJ 66博物馆建筑设计规范JGJ 146建设工程施工现场环境与卫生标准JGJ

47、/T 244房屋建筑室内装饰装修制图标准W/T 0016馆藏珍品保存环境质量检测技术规范W/T 0069馆藏珍品防震规范WT 0089-2018博物馆陈列展览形式设计与施工规范JGJ 57-2000剧场建筑设计规范GB 50016-2006建筑设计防火规范GB 50045-1995高层民用建筑设计防火规范（2005版）GB 16754-2008机械安全急停设计原则GB/T 3811-2008起重机设计规范GB 50052-2009供配电系统设计规范GB 50054-2011低压配电设计规范GB 50055-2011通用用电设备配电设计规范GB 50217-2007电力工程电缆设计规范四、设计任

48、务及要求展陈区域设计要求和详述：（一）风格1、总体，要体现众创、创新、政策、持续的定位。2、风格，要有独特性和原创性，展示区要和大纲主题有高度的契合。3、功能，要以人为本，达到符合展览馆完备功能、规范和安全标准。4、艺术和多媒体创作，既要创新也要适宜，做到重点突出、节奏有序。5、材料和工艺，应符合功能和审美要求，符合国家相关技术规范要求，适当采用 新材料、新工艺、新技术，确保安全、可靠、节能、环保。6、社会性，需要和整馆运营结合整体考虑，要充分调动、激发观众参观学习以及 参与互动，满足不同群体的参观需求。7、可持续性，在基本分布功能区域的基础上，合理设置辅助空间，完善场馆可持 续性发展需求。（

49、二）布局1、要充分考虑展陈各单元的划分，确保空间结构的清晰，同时确保内容结构和空间形式的对应，做到内容与形式的完美结合。2、要对所有以平面形式呈现的图片、文字、印刷品等应进行统一排版设计，界定 版式、规格、字体和字号。字体、字号、字色应按照陈列展览大纲的文字级别关系。3、要考虑展厅之间总的参观流线和各展厅内部参观流线的合理顺畅、简洁通透。（1）要设置合理的参观时间，合理分配重点内容和常规内容的参观时长。（2）要分清主次，原则上应以顺时针为主线，逆时针为辅线。4、在维持参观流线通畅的基础上，需要满足消防安全等建筑规范的要求。（三）立面1、陈列展览顶面、地面、墙面、展柜、图版、艺术品、多媒体和场景

50、的观看位置、 设备安装等，要考虑展品和辅助展项的排布关系和效果。2、各单元之间的过渡衔接要清晰明确、合理有效、变化丰富。3、空间分割的面积应根据展陈内容的轻重进行划分，运用设计方式，做到大小相间，疏密有致。（四）色调1、注重色彩的情感倾向和文化象征性，综合各颜色之间的对比协调关系。2、整体色调要与本馆的主题相吻合，符合众创、人力资源主题展馆的内容特点及要求。3、要分清主次色调，色系在统一中赋予变化，符合人体工程学的一般规律，为观 众建立良好的体验感，避免观展疲劳。（五）灯光1、灯光明暗得当，整体照度符合本馆的主题和展陈各场景的需要。2、合理、巧妙运用光源，使用博物馆专业灯具和普通灯具相结合的方

51、式。点光源 和面光源、柜内光源和柜外光源、人工光源和模拟自然光源有效结合，为观众营造舒适感。3、本着可持续的原则，预留一定数量灯具用于临展厅及其他机动区域。（六）材质1、使用材质要与本馆整体色调相协调，所有材料需要考虑防火规范。2、需要对接和主导其他专业的衔接，并同时保证展陈和各专业设备的使用功能。3、颜色应符合本馆主题及整体色调，要求保证厚度，材料不易老化，防火阻燃，易于保洁和维护。4、展厅墙面在考虑整体色彩关系和主体性的基础上，可选择多种规范内的材料。（七）展板1、展板应根据内容分级控制，各级展板色调和材质在统一中要有变化，展板大小内容根据版式稿作相应调整。2、展板方案应图文清晰、色彩准确

52、。展板基层材料宜选择具有坚硬、轻质、不易 变形、环保等综合性特征的材料。展板效果应事先对版面基材和实现效果做适合性实验, 根据光环境和使用场合，对图文清晰度、写真墨水耐固性、色彩还原度进行评估，以保证获得理想效果。所有版面制作方案应事先对平面设计样稿严格审核校对，确保无误。3、展板粘贴应无空鼓、无褶皱，并在展板周边作压边处理，避免边缘开胶。4、制作方案前应根据需要对馆方提供的照片进行修图处理。5、安装方案应确保安全牢固，正面应看不到安装痕迹。（九）多媒体1、多媒体方案应重视艺术性、互动性、科学性和安全性的统一。2、多媒体方案应适当运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量，避免使用过多高科技、高

53、耗能的现代技术。多媒体中应运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、耐候性、通用性、牢固性。3、重点多媒体展项应集合多种艺术创作，适当、合理地运用声、光、电和等现代技术，应使用成熟技术设备，便于实施后的操作和维保。4、多媒体的面积大小需根据本馆结构和呈现内容需要，参观点应符合人体工程学来设计，同时考虑人流量的参观舒适性和疏散规范。6、多媒体的方案中的内容应详细论证，突出特色，注意设备在公共场合使用的耐受性、后期养护难度和运营成本等问题。和多媒体配合使用的土石、草木等自然材料和制品，事先应经过严格的杀虫、灭菌熏蒸处理以及药浸和仿火处理。7、以展品为主体的多媒体展项，方案中要注意突出展品的主体形象，确保实体展品安全，虚拟展品应考虑展品创作的准确性。8、多媒体展项中产生烟雾、雨水效果的耗材应选用无毒无味无刺激性无残留物的优质产品，同时注意用量，避免对周围环境造成影响。此外还要注意排散和回收等技术措施。9、多媒体编辑的内容中涉及版权问题，应提前报与建设单位解决。10、考虑现场互动参与性、沉浸式。室内公共区域设计要求和详述：整体格调统一、简洁大气，满足每个区域的使用的装饰和功能要求。各种辅助配套和服务设施完善和规范。（一）风格总体形式突出体现众创特色及环境个性，并与现有展陈区域