建设工程施工合同补充协议

1、建设工程施工合同补充协议【建设工程施工合同补充协议（一）】甲方（合作单位）：乙方（合作单位）：经甲乙双方友好协商，在平等互利诚实信用的原则下，就*有限公司开发的 “*）-场” *等建设项目达成一致合作意见，订立本协议，具体如下：一、合作内容本协议所包含的合作工程内容为：“*广场”*和五星级酒店（用地50亩左右，规 划建筑面积5. 5万平方米左右）具体规模以相关项目施工图纸为准。工程地点在*衬*天北 新区。二、合作方式双方确定本协议合作内容的合作方式：“細*广场”西区工程项目由乙方垫资实施。三、工程支付方式1、本工程无工程预付款。施工合同补充协议范本2、本工程施工完成三层时甲方支付 乙方已完工程

2、量的75%工程款。3、本工程施工完成主体封顶时甲方支付乙方总工程量的75$工程款。4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方总工程量的15$工程款。5、本工程竣工验收合格甲方支付乙方总工程量的旅工程款。6、剩余5%工程款为质量保修金，保修期两年届满付清工程款。本协议签订后，乙 方向甲方支付工程履约保证金*佰万元整，本工程完成至正负零时甲方向乙方返还全部的 工程履约保证金。四、施工期1、*年*月*日施工人员进场，西区项目动工。2、*年*月开始对西区其他项目建设施工。3、本协议所有项目于*年*月*日完工。五、工程计价及结算1、本协议合作内容所含工程项目工程造价按2020年国家统一定额及2020年*建

3、 筑安装工程费用定额进行计价、结算。2、执行二类工程上限取费。更多精彩专题请访问：租房合同协议解除劳动合同协议书解除合同协议书合同终 止协议合同协议书合同补充协议合同协议合同解除协议终止合同协议书协议与合同 的区别3、施工合同签订采用可调价+经济签证+材料差价合同形式。4、材差按市场价计入（计取稅金、运费及材保费）5、人工工资调差按同时期当地政府相关文件执行。6、经济签证累计超过贰拾万元的随工程进度款支付。7、工程竣工四个月之内完成该工程的结算内容。六、违约责任1、因乙方责任（如资金短缺等），乙方未能按本协议完成合作内容所约定的工程项目, 每逾期一天，按未完成工程量造价每日千分之二处罚。中途停

4、工达一周的，每日千分之二 进行处罚。中途停工达半月的，甲方有权解除合同，乙方支付甲方合同工程总造价白分之 二违约金。2、因乙方原因工程质量未达到合格要求，则乙方赔偿该工程的实际全部损失。3、因甲方责任（如前期施工手续或三通一平等），使乙方无法完成合作内容所约定的 工程项目，造成的逾期由甲方按照违约责任第1、条的相关金额支付给乙方，并相应顺延 施工工期。4、甲方未按本协议支付工程款，每逾期一天，则甲方支付乙方应付款额每日千分之 二的违约金。5、施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担, 甲方配合办理。民工工资保证金由甲方统一交纳，支付乙方进度款和结算款时分期扣返。

5、扣返时甲方须提供乙方相应发票。七、甲、乙双方招标程序完成，另行签订施工合同，合同内容如和本协议有冲突的以 本协议为准。在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能完全修复 的，根据质量检验证明由乙方负贵赔偿损失。八、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。口双方签字盖章、乙方支付保证金后生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）*年*月*日 *年*月*日【建设工程施工合同补充协议（二）】经甲乙双方协商制定以下补充协议：一、工程概况1、工程名称:江苏涌洙1#车间2、地址:3、建筑面积：7.2万平方米。4、框架结构共计2层。二、工程内容及承包范围：1、乙方对本工程进行施工总承包，承包范围基

6、础、主体、装饰、装修等、买受人同意，在业主委员会成立之前和业主委员会未聘选物业管理公司之前，其使用 房屋的物业管理先由出卖人指定的物业管理有限公司提供物业管理服务。买受人接受出卖 人依法制定的临时规约以及出卖人与物业服务公司签订的前期物业服务合同。买受人 在接受商品房交付时，与前期物业服务企业签订前期物业服务合同XI同意与出卖人所 签订临时规约作为前期物业服务合同的附件继续履行并严格遵守，并按照物业管理公 约的规定缴纳有关的物业管理费用。2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的 任何事故均由乙方口行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负 责

7、，甲方均不承担经济责任。3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补 充协议三、付款方式：1、乙方在接到甲方开工通知后，进场施工，本工程施工过程。甲方不支付预付款。2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%,二层封顶后付工程总价的60%,砌 墙揀灰室内地坪结束后付工程的80%,竣工验收合格后付工程总价的95%,余款作为质量 保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。四、开竣工日期：开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不 可抗拒的情况下工期顺延。五、违约责任：本工程所有材料（水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线）等等必须验 收报告取出后合格方可进行

8、下一道工序，若野蛮施工，若情节严重甲方可令乙方无条件出 场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励，工期拖延每天5000元罚款。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：电话：电话：身份证号：身份证号：年 月曰【建设工程施工合同补充协议（三）】一、把原房屋楼面混凝土预制板结构设计更改为全现绕混凝土结构，因此房屋结构更 改为全框架结构。二、乙方在施工过程中必须按质按量安全施工。三、乙方在施工过程中，1、是混凝土标号要达标和搅拌均匀；2、是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密 实，如出现质量问题，乙方照价赔偿给甲方造成的一切损失。四、乙方不履行施工合

9、同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合 同，乙方的工程投入无条件归甲方所有，甲方另行安排施工人员进行施工。五、每施工完一层楼面时，经甲方验收合格后，甲方付给乙方该层合同的70%。六、乙方必须严格安全施工，若出现安全事故由乙方全部负责经济和法律责任，与甲 方无关。七、乙方必须接受中方的监督和建议。八、本合同经双方签字即生效，工程款结清后终止。甲方：乙方：年 月曰【建设工程施工合同补充协议（四）】甲方:*衬房地产开发有限公司乙方：*经甲乙双方协商，甲方将衬小区基础工程及附属工程承包给乙方施工，为明确双方责任, 做出如下条款，双方共同遵守。一、承包方式:包工包料，按甲方给定的图纸进行

10、施工。二、开竣工时间：开工：*年*月*日竣工:*年衬月*日施工合同补充协议三、工程内容及造价：基础工程及地下室:*元阁楼：*元平房车库:*元化粪池:衬桂衬元（包括池外管道项目）合计人民币：* （*元）四、工程质量等级:合格。五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款，其余部分楼房竣工后一次付清。甲方和乙方于？年?月？日共同签署了XXX合同/协议，双方本着互利互惠的原则， 经友好协商，就XXX合同/协议中未尽事项特订立以下补充协议。六、承包范围、土建、电气、水暖。七、水电费由乙方承担，稅金由甲方负责支付。八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。九、未尽事宜，双方协商解决。乙方如对甲方提供的资

11、料、要求有疑问，或对设计方案有建议和意见，有权局面致函 甲方。甲方应以书面答复此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：*年* *月*日【建设工程施工合同补充协议（五）】甲方：闲餐厅乙方：广告装饰应甲方要求，在原甲方与乙方2020年11月14日签订德保休闲餐厅广告牌制作及 安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应増项。根据原施工合同精神，经双方协商, 作如下补充协议：一、工程范围：2020年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求：2020年12月3日至2020年12月15日。三、新增工程量：详见附表：德保休闲餐厅广告牌后期增加项目

12、一览表四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式：按原合同执行。六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。第四条甲方应保证欲出售的房屋不属于下列情形之一：无合法证件的房屋（包括违法建设的房屋）：有产权争议的房屋；经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋；经人民法院裁定限制产权转移或经市人艮政府批准代管房屋；市人民政府规定其他不得出卖的房屋。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。本合同首期还款日为年月日，还款金额为元，剩余款项分月偿还（具体还款日期及金额详见还款计划表）应安全、文明施工，所有进入施工现场的人员必须戴安全帽、不得穿拖鞋、否则每人 每次罚款

13、5元，经处罚不改者罚工队负责人10000元并清除出场。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：签约日期：年 月 日【建设工程施工合同补充协议（六）】发包人：（甲方）承包人：（乙方）工程名称：甲方双方就本工程的施工，于年 月 日签订了广东省建设工程施工承包合同（合 同编号： 号，下称原合同），为了便匸程顺利施匸，双方同意对原合同补充如下：1、由丁原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约万。2、由丁存在土方缺口，因此需要增加回填土方约万立方米，造价约万。3、原合同第 页第81.1款变更为：发包人每月15

14、号前，按上月完成工程进度的80% 并扣除该期进度30$的匸程预付款后，支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完 成工程量的90%时暂停支付工程款。4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议口甲乙双方代 表签订之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签订日期：年 月 日【建设工程施工合同补充协议（七）】甲方：临创新大厦乙方：临有限公司应甲方要求，在原甲方与乙方2020年5月11日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦 内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施 工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：2020年6月3日乙方

15、根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期耍求：2020年6月3日至2020年6月18日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它:1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：签约日期：年 月曰【建设工程施工合同补充协议（八）】甲方（全称）：有限公司乙方（全称）：有限公司本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方己签订的合同中的定义相同。 鉴于：前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲 乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款 部分内容，特订立以下补充协议。乙方的义务（1）乙方应按合同的规定，按时支付租金及其他各项费用。（2）未经甲方同 意，乙方不能改变租赁房屋的结构装修，并爱护使用所租赁的房屋。一、协议内容变更部分：1）按照表一计价。2）按照表二计价。二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效 力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所