中油昆仑肇庆加气母站安装工程施工合同

1、肇庆市肇庆市大旺CNG母站建筑工程建设工程施工合同工程名称：肇庆市大旺CNG母站安装工程工程地点：肇庆市大旺开发区东华村发 包 人：肇庆市中石油昆仑新奥天然气利用有限公司 承 包 人：江苏华东工业设备安装股份有限公司2012年9月第一部分 协 议 书发包人:（全称）肇庆市中石油昆仑新奥天然气利用有限公司承包人:（全称）江苏华东工业设备安装股份有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称：肇庆市肇庆市大旺CNG母站安装工程 工程地点：肇庆市大旺开发区

2、东华村 工程内容：站区内工艺（含冷却水循环系统）、设备、仪器仪表及动力电缆安装工程等。 工程立项、规划批准文件号： / 资金来源： 单位自筹 二、工程承包范围 承包范围：按新地能源设计的施工图纸的内容。 三、工程合同工期总日历天数：50天（日历天）。拟从2012年 9月 10 日开始施工，至 2012 年 10月 30日 竣工完成。四、质量标准 工程质量标准： 国家现行施工验评标准合格等级。五、合同价款 合同暂定价（大写）： 人民币贰佰贰拾万零壹仟贰佰肆拾陆圆叁分整 ；（小写）： ￥：2，201，246.03 元。六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.

3、2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 2012 年 9 月 10 日本合同订立地点： 工程所在地 发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于 十日 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理

4、人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：第二部分 通用条款建设工程施工招标文件的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部办法的建设工程施工合同（GF-1999-0201的）“通用条款”的内容。第三部分 专用条款1、定义1.39 所采用的书面形式包括：文书、信件、电报、传真。2、合同文件及解释合同文件及解释：按通用条款第2.2、2.3条执行。3、语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标准、规范的名称：按国家规定现行建筑工程质量检验评定标准执行。 5、工程分包5.1(3) 指定分包工程： / 14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定

5、：（1）办理土地征用等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已具备进场施工条件，合同签订后承包人在约定的时间后可进场。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人负责场内用水、用电接驳临时施工使用；在开工前十天内按总平面布置图提供水、电接驳点，场内的用水、用电由承包人负责安装，表后接线、管的施工费用由承包人负责，发包人不负责通讯线路的接驳和费用。（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：符合施工要求，已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 合同签订后3天内提供给承包人。 （5）办理有关所需证件的约定：发包人协助承包人办理设备安装监检手续。（6）组织现场交验的时间：承

6、包人进场三天内在现场交验后，承包人应做好水准点和坐标控制点的保护至工程竣工验收交付使用。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工前进行。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人联系有关部门到场处理，承包人必须协助。（9）发包人应做的其他工作及其约定： 发包人如有承包人资质许可的工程任务需承包人完成时，双方另行签订补充协议。（10）委托给承包人负责的部分工作有：需承包人协助发包人办理的有关手续，以书面委托为准，应由发包人承担的费用由发包人承担。14.2 支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限：按专用条款65.1条的规定执

7、行。(2) 工程价款支付方式：按协议书所注明的帐号银行转帐、支票支付及其他方式。14.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1) 提供的时间：合同正式签订5天内。(2) 提供的份数：图纸及技术要求一式六套，标准及规范由承包人自行配备。14.4 提供施工场地的时间：签订施工合同后之次日。15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（2）合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划的时间和要求：按旬、月份、完成计划，每月25日发包人检查进度及提出下月有关要求。（4）向发包人对施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：要求由承包人自行解决办公及生活房屋。（9）承包人应做

8、的其他工作及要求：（1）施工期间，承包人应在每月25日前向工程师提交工程进度表，工作量表及有关工程存在需解决问题的书面报告；（2）工程竣工验收后天内，承包人应向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，提供验收报告当日同时应向发包人提供竣工图纸6份。 17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命的发包人代表是 邱元明 ，联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码： 联系电话：(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制： / 18、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位：监理公司 (2)任命 刘泳 为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 联系

9、电话： 传真号码： （3）需要发包人批准的其他事项： / 19、造价工程师19.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)任命 郑刚 为造价工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 联系电话： 19.3（4）需要发包人批准的其他事项： / 20、承包人代表20.1 承包人任命 赵建山 为承包人代表，其通讯联络地址如下： 联系电话：通讯地址： 邮政编码：21、指定分包人21.1事先指定的分包人及有关规定： / 23、工程担保23.1 承包人向发包人提供履约保证金的约定：/ 。23.2履约担保期限和退还：/。23.4 发包人向承包人提供支付担保的约定：发包人不向承包人提供支付担保。23.8

10、 担保内容、方式和责任等事项的约定： / 26、不可抗力26.1（4）不可抗力的其他情形：如遇不可抗力的自然灾害，承包人应在接到预报时做好各种安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失按相关责任由双方协商处理。27、保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有：建筑施工意外伤害保险。27.8 对保险事项的其他约定：建筑施工意外伤害保险按当地相关的文件规定执行。28、进度计划和报告28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款执行。29、开工29.2 监理工程师在本合同签订后的 3 天内签发开工令。31、工期及工期延误31.1 合同工程工期： 50个日历天。36

11、、质量目标36.1工程质量标准：按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）执行。42、承包人采购材料设备42.1承包人采购材料设备的约定：按设计图纸的规定要求执行，承包人如未能采购到规定的材料而要求其它材料代替需经发包人同意方可采购。45、隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：发生时，按有关部门的规定执行。 49.5 中间交工工程的验收：发生时，按有关部门的规定执行。 50、质量保修50.2工程质量保修期的约定：按工程质量保修书的约定执行。54、预留金54.1 本合同预留金：本工程不设预留金。 56、提前竣工奖与误期赔偿费56.1提前竣工奖的约定： 不设提前竣工奖。 56

12、.2误期赔偿费的约定： / 57、合同价款约定与工程结算价确定57.1合同暂定价款的确定方法：采用可调价格合同，合同价款确定方法：根据邀请投标时所使用的有关计价文件和报价原则，并沿用投标时承包人提供的预算价。57.2 合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；工程变更；物价及后继法律法规的变化；费用索赔事件或发包人负责的其他情况。57.3工程计价方式：工程结算编制依据为2010年广东省建筑工程综合定额和2010年广东省安装工程综合定额及其相应配套的计价程序（附表1、附表2），承包人投标报价中材料单价不参与下浮，人工费按当地当期人工动态日工资取费下浮点数为4.6%。57.4投标报价中未含材料价格依据

13、当地当期肇庆市建设工程造价信息进行找价差，不足可参考当地市场材料信息价，双方约定承包人投标预算所报材料单价作为固定材料单价进行结算。58、工程量的偏差58.1 工程量的偏差：按实结算。58.2 工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法： / 58.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： / 59、工程变更59.1 工程变更要求：发包人因生产或使用需要，确需要变更设计时，应在变更部位施工前7天书面通知承包人和监理单位，并提供由设计单位出具的变更设计通知书，按规定办理工程设计变更手续，签订补充协议或变更合同，作为竣工结算与交工验收的依据，造价增减按设计修改通知单及现场隐蔽

14、签证单及本合同进行调整和结算。 60、工程变更价款的确定60.1工程变更价款的确定：由于设计变更引起的工程量增减和产生的图纸外的“新增工程”，工程造价根据投标时所使用的有关计价文件和报价原则，仍用招标时招标人提供的预算书的计价程序、费率和中标降点数进行结算。61、物价和后继法律法规引起的调整61.1物价变化引起合同价款的调整：按专用条款57.1条约定执行。61.2 后续法律、法规变化引起合同价款的调整：按实调整。 62、支付事项62.2延迟支付约定利率为： / 63、预付款63.1 关于预付款的约定： 发承包人双方签订合同后十天内支付工程预付款。63.2 预付款支付的有关规定： 按合同价款的3

15、0支付。63.4 预付款抵扣办法： / 64、安全防护、文明施工措施费64.1 安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定(1) 安全防护、文明施工措施的内容及范围：承包人必须按建筑工程安全防护、文明施工措施及其使用管理规定的要求，完成其“安全措施费所包括的项目”的内容。(2) 安全防护、文明施工措施费的总额： / 65、进度款65.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 当工程施工完毕，进度款支付额达到合同暂定价的75%时，停止工程进度款的支付，待工程结算后支付。66、竣工结算与结算款66.1 结算的程序和时限： 工程竣工且完成各分部工程单项验收（监理、现场管理人员、政府主管部

16、门）后7日内施工单位提交竣工资料和工程结算，自发包人收到竣工资料和结算书之日起14日内完成结算审核；发承包人双方签认工程结算书并签订质量保修协议书之日起日内，发包人付到结算工程款的95给承包人，预留5作为质保金；66.2 发包人对工程竣工结算的特殊要求： / 67、质量保证金67.2 质量保证金的金额及扣留质量保证金为工程结算总造价5%，退还方式按工程质量保修书的约定执行。68、合同争议68.4 争议或认定机构： 按通用条款的规定 68.6双方同意选择下列一种方式解决争议： 向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。69、合同份数69.1 合同文本的提供：由承包人提供。 692合同副本的份数：副

17、本六份，发包人执二份，承包人执二份，监理方一份，余送有关部门。70、补充条款 附表1 建筑装饰工程取费程序表序号费用名称计算基础费用标准备注1分部分项工程费1.1+1.2+1.3 1.1定额分部分项工程费（工程量子目基价） 1.2价差1.2.1+1.2.2+1.2.3 1.2.1人工价差定额工日（动态日工资单价51.00）按当地当期人工动态日工资执行1.2.2材料价差定额材料用量(编制价定额价)1.2.3机械价差1.3利 润人工费费率18%2措施项目费2.1+2.2 2.1安全防护、文明施工措施项目费分部分项工程费2.90%2.2赶工措施费人工费+人工价差+利润3其他项目费3.1+3.23.1

18、预算包干费分部分项工程费0.5%3.2总承包服务费分部分项工程费4规 费4.1+4.2 4.1防洪工程维护费（1+2+3）%0.1 4.2危险作业意外伤害保险费（1+2+3）%0.175甲供材料运保费甲供材料合价1.00%若为发包人提供则计6不含税工程造价1+2+3+4+5 7税前下浮6-甲供材料指定材料7.32%甲供材和发包人指定材料不参与下浮8税 金（6+7-甲供材料）%3.41% 9含税工程造价6+7+8 10施工单位结算金额9-甲供材料附表2 安装工程取费程序表序号费用名称计算基础费用标准备注1分部分项工程费1.1+1.2+1.3+1.4 1.1定额分部分项工程费（工程量子目基价） 1

19、.2价差1.2.1+1.2.2+1.2.3 1.2.1人工价差定额工日（动态日工资单价95.4%51.00）按当地当期人工动态日工资的95.4%=（1-4.6%）执行1.2.2材料价差定额材料用量(编制价定额价)1.2.3机械价差1.3分部分项工程增加费1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.41.3.1高层建筑增加费按约定或综合定额规定计算1.3.2安装与生产同时进行增加费按约定或综合定额规定计算1.3.3地下室施工增加费按约定或综合定额规定计算1.3.4增加费按约定或综合定额规定计算1.4利 润人工费费率18%2措施项目费2.1+2.2 2.1安全防护、文明施工措施项目费人工费+人工价

20、差+利润26.57%2.2赶工措施费人工费+人工价差+利润3其他项目费3.1+3.23.1预算包干费分部分项工程费0.5%3.2总承包服务费分部分项工程费4规 费4.1+4.2 4.1防洪工程维护费（1+2+3）%0.1 4.2危险作业意外伤害保险费（1+2+3）%0.175甲供材料运保费甲供材料合价1.00%若为发包人提供则计6不含税工程造价1+2+3+4+5 7税前下浮以投标报价表和定额表中最低者人工费取费下浮承包人投标报价单种材料单价不参与下浮8税 金（6+7-甲供材料）%3.41%9含税工程造价6+7+8 10施工单位结算金额9-甲供材料 工程质量保修书发包人：（全称）肇庆市中石油昆仑

21、新奥天然气利用有限公司承包人：（全称）江苏华东工业设备安装股份有限公司为保证肇庆市大旺CNG母站安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1、质量保修范围具体质量保修范围，双方约定如下：（1）地基基础工程、主体结构工程；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程；（3）电气管线工程、给排水管道工程、安装工程和装饰装修工程；（4）其他项目保修期限按政府相关规定执行。2、质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验