工程劳务分包招标文件(含计分标准)_第1页
工程劳务分包招标文件(含计分标准)_第2页
工程劳务分包招标文件(含计分标准)_第3页
工程劳务分包招标文件(含计分标准)_第4页
工程劳务分包招标文件(含计分标准)_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、【XX工程劳务分包招标文件(含计分标准)】劳务分包招标文件劳务分包招标文件目录一、投标人资格预审及要求二、工程概况三、现场情况简介四、招标要求五、投标报价要求六、工程劳务分包承包费结算与支付七、投标须知八、开标须知_标和中标须知十、附件十一、补充条款第一条投标人的资格及要求1.1 本招标工程面向招标人的是合格劳务分包企业名册中与公司合作好且具同类工程施工实力劳动力协调能力强的劳务分包队伍并通过资格预审的投标人,同时投标人须是认同本工程劳务分包合同的,才有资格参加本工程的投标报价。1.2 投标人的资格要求:1.1.1 投标人应具备级资质且在京有合法注册手续、信用等级优良劳务分包企业资质,项目经理

2、部三年内施工过类似工程,并获得结构长城杯、市级安全文明工地等称号;组织机构健全,自身管理到位,总体协调,调配能力强且稳定、用工手续齐全的成建制施工队伍,并且未有违纪等。1.1.2 投标人应具有完成招标人工程工期、质量、安全、文明施工等计划的能力和措施办法,并且有足够的流动资金给予支持。1.1.3 投标人应服从招标人项目经理部的安排、指挥、调配。投标人应按招标人的管理体制与要求,配辂项目管理班子(项目经理、生产经理、技术负责人、质检员、安全员、管理员、各专业工长、劳动力管理员、后勤管理人员等),管理人员和特殊工种作业人员必须全部持证上岗(各种人员应持有效证件,否则因此造成一切社会和经济责任全部由

3、投标人承担。),未经招标人同意不得中途更换项目管理人员,并保证及时足额兑付工人工资以及按照政府执能部门及总包的有关规定及时办理相关手续、保险、实名制管理等。1.1.4 招标人月度考核时,因投标人的责任,投标人的工程工期、质量、安全、文明施工等达不到招标人计划要求经招标人书面责令投标人限期整改,投标人仍达不到招标人要求时,招标人除按投标人投标承诺书和工程劳务分包合同约定予以处罚外,有权提前解除工程劳务分包合同和更换投标人,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。1.1.5 在施工过程中,发生投标人项目管理人员无理取闹,拒不服从招标人,安排、指挥、调配和管理或管理人员和特殊工种作业人员

4、无证上岗时,招标人项目经理部有权要求投标人在规定时间内替换不称职的项目管理人员和无证上岗人员,如不能按时替换,或达不到招标人的要求,招标人有权提前解除工程劳务分包合同,投标人不得有任何异议,并且承担相应的经济和法律责任。总包有权要求投标人管理人员及劳务人员保持相对稳定,变动率不得大于5%。1.1.6 投标人必须确保季节性施工人员质量和数量,如果出现劳动力不足、工作质量差等问题,影响了工程质量和工期进度的,招标人和招标人项目经理部有权另行安排其他施工队伍插入施工。另行安排的施工队伍所完成工程量按投标人中标价的1.3倍结算,同时,该款项将从招标人向投标人支付的结算款中予以扣除,投标人不得有异议,并

5、承担由此给招标人所造成的相应经济损失的50%。1.1.7 投标人违反本招标文件第1.2.3、1.2.4、1.2.5、1.2.6条时,投标人应在接到招标人退场通知书后三日内无条件退场,同时签订解除工程劳务分包合同及退场协议,并在30日内办理完结算和相关事宜。否则,因此给招标人造成的经济损失全部由投标人承担。第二条工程概况2.1工程名称:;2.2工程地点:;2.3建设单位:;2.4承包方式:采用的劳务分包形式;2.4建筑面积:m2:其中:;2.5结构类型:。第三条现场情况简介3.1工程周边环境:。_3.2现场机械配辂:3.3生产、生活区设辂:3.4临电:招标人只提供;其余均由投标人提供。3.5投标

6、人应对工程现场及其周围环境进行现场考察,以获取需要由自己负责的有关投标准备和签署劳务分包合同所需的所有资料及信息。考察现场的费用由投标人自己承担。第四条招标要求4.1 根据北京市相关建设工程施工分包招标投标管理办法的规定,结合我公司的实际情况,本工程采用邀请招标方式,邀请3家投标人参加该工程招投标并从中择优选择1家投标人进场施工。4.2 招标范围:4.2.1 依据施工图纸、相关标准规范、施工工艺等的要求,本工程承包内容包括。4.2.2 除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。4.3 工期目标:4.3.1 合同工期天数:天;

7、4.3.2 计划开工日期:年_月日。4.3.3计划竣工日期:年_月日。4.4 工程质量标准:,工程质量奖项要求:。4.5安全文明施工、企业CI形象目标:4.6 其它目标:达到招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标的要求。4.7机械设备供应:。4.8材料供应:。4.9 个人安全防护用品供应:个人安全防护用品由投标人自备,投标人按招标人的规范方案实施,所需费用由投标人承担。4.10 投标保证金及投标费用:4.10.1 投标人领取招标文件时,招标人收取投标人投标保证金和招标文件资料费(投标保证金每标段万元;招标文件资料费_元)。投标保证金可用支票或现金,中标人的投标保证金不退还,以此转为工程履约

8、保证金,在工程竣工结算完毕后_日内无息退还,未中标的投标人在接到未中标通知书后_日内无息返还投标人;招标文件及资料费不论中标与否均不退还。同时招标人承诺严格按照双方履约支付工程款。4.7.2投标人应承担其投标文件准备与递交所涉及的所有费用。第五条投标报价要求:第六条工程劳务分包承包费结算与支付:第七条投标须知7.1投标文件组成:1.1.1 企业营业执照、资质等级证书、北京市建筑业管理手册、安全许可证、法人委托书;1.1.2 项目经理部(施工队)组织架构名单,项目经理及主要管理人员在近两年内施工过长城杯金奖工程,劳务分包企业近期所施工工程质量、获得的荣誉称号等相关资料一览表;1.1.3 承诺书:

9、应包括承诺达不到质量目标、工期目标、安全文明施工目标和企业CI形象目标和招标人质量、环境、职业健康安全体系计划目标以及达不到北京市政府相关管理文件中(含实名制管理)的规定时,如何承担相应的经济和社会责任详见附件三承诺书;1.1.4 投标报价表;1.1.5 劳务项目投标书(一正两副)详见附件二;1.1.6 施工方案(包括质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等);1.1.7 投标人业绩情况(包括获“_荣誉称号”、“中国建设鲁班奖”、“北京市长城杯”、“北京市优样板工程”、“北京市优工程”、“北京市青年突击队”称号情况以及同类工程施工经验);1.1.8 投标人实力情

10、况(包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特种作业人员持证率、操作人员持证率)。7.2 招标人将于年月日时整在发放招标文件(地址:);同地同日同时召开招标答疑会。7.3 投标截止时间为年月日时,投标人应将投标文件密封,需填写密封日期,按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章,并于年月日时前送达(地址:)。7.4 投标人在获得招标文件后,如果有问题需招标人解释和答疑的,应在开标会议前,向招标人提出书面质疑文件。第八条开标须知),请各投标人准8.1 本工程于年月日时在开标(地址:时进入会场。8.2 开标时,有下列情况之一的,应当作为无效投标文件,不进入评标。8.2.1投标文件未按招

11、标文件要求封标的;8.2.2投标人未按投标文件规定交纳投标保证金的;8.2.3投标文件少于招标文件要求份数;8.2.1 投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合;8.2.5投标报价金额或单价超过标底合成价的-7%至+5%以外;8.2.6投标文件未承诺招标文件管理目标;8.2.7 投标人的投标行为违_、地方政府相关规定的。8.2.8投标文件内容不全,关键内容字迹模糊,无法辨认的;第九条评标和中标须知9.1 本工程由招标人组织的评标委员会进行评标,评标委员会由劳动经济、工程技术、经营管理、施工安全等方面的专业人员组成。9.2 本工程按中建二局招标评标表进行评标,并评出中标人。9.3 投标人一但

12、中标不能在限定时间内与招标人签订合同的,视为自动放弃,投标保证金不退还。9.4 招标人具有对未中标单位不解释其未中标理由的权力。9.5 招标人将本工程的招标投标情况以书面报告形式向相关招投标管理机构备案,得到回复通过后,向中标人和未中标人发中标通知书和未中标通知书。9.6 中标人须在接到中标通知书之日起7日内到相关建设工程专业劳务发包承包中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。第十条附件附件一:投标报价明细表或劳务招标单项工程清单项目表;附件二:劳务项目投标书;附件三:承诺书;附件四:法人授权委托书;附件五:投标文件签署授权委托书;附件六:法定代表人_明书;附件七:建设工程施工劳务分包合同;附

13、件八:中建二局劳务招投标评分标准第十一条补充条款二00年月曰附件二劳务项目投标书工程名称投标人企业资质类别企业法定代表人项目经理资质等级技术负责人职称编制日期年月日北京市建设工程招标投标管理办公室制附件三承诺书致:感谢贵单位给予我公司参加劳务分包投标的机会,我公司保证在施工过程中服从总包管理,积极配合总包工作,信守合同条款,现承诺如下:1.招标文件的确认:对贵公司的招标文件内容我公司均已确认。2.施工工期:保证满足总包对工程总体进度计划的要求,各分项工程进度按总包进度施工,确保在投标工期内完成施工任务。3.施工质量:符合国家要求“合格”标准,实行班长旁站指挥,严格实行交接验收手续,质检员跟组检

14、查,达到“北京结构长城杯”质量等级。4.安全文明:1 )我单位确认目前已做好工资保证金专用帐户和农民工工资专用帐户。2 )遵守工程建设安全生产相关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患;实行项目经理负责制,制定现场安全文明措施,专职安全员全面负责落实并跟踪检查,达到北京市安全文明工地的标准。3 )如果我单位中标,我方保证在招投标工作结束后十五个工作日内完成劳务分包合同签订及备案工作,工人的劳动合同签订工作,实名制卡办理工作。其中劳动合同签订率保证达到100%,实名制卡开卡率达到95%以上。4 )生活区宿舍床架搁辂整齐,床上用品干净整洁,叠放整齐,每天安排人员打扫

15、干净;食堂内配辂冷藏箱,生熟品分开储藏,炊事员持健康证上岗;生活区由专人负责管理,保证员工有一个良好的生活环境。5 )认真组织施工作业人员,建立强有力的管理班子和有技术、有纪律的作业人员。保证工人生活费的发放及工资的兑现,确保每月发给工人的工资不少于730元/月。6 )严格遵守国家和地方环境保护法律、法规及总包的环境方针,完成环境目标和指标,保证项目施工生产符合ISO4001认证标准要求。5.工程造价:一旦我方被贵单位录用为该工程的劳务分包单位,我方将遵守招标文件中的内容签定劳务分包合同,严格履行招标文件和合同的相关条款,决不会无理取闹索要不合理费用。6.管理模式:项目管理班子采用项目经理负责

16、制,设专职的劳动力管理员,对施工作业人员严格按实名制管理模式进行考勤,每月考勤表、工资表上墙公布,工资发放到每个作业人员手中。7.材料管理:1 )甲供材料按计划领用,按相关规定签定协议。2 )乙用周转材料、辅助材料及机具须符合北京市相关规定要求,对合格证、检验证等有关资料及时报送甲方。8.履约保证:一旦我方被选中,在签订劳务合同前向招标方交纳合同价款的10%作为履约保证金,以确保招标方的合同目标。并积极配合总包单位,做好本工程的一切相关工作。严格执行总包在进度、质量、安全文明施工的指令和制度,兑现合同约定的相关事宜。年月日附件四:法人授权委托书本授权委托书声明:我系的法定代表人,现授权委托的为

17、我公司签署的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。代理人无转委托全,特此委托。代理人:(签字)性别年龄_号码:职务投标人:(盖章)法定代表人:(签字盖章)授权委托日期:年月日附:委托人_复印件注:法定代表人参加会议时不需提供此委托书,但应提供法定代表人_明。附件五:投标文件签署授权委托书本授权委托书声明:我系的法定代表人,现授权委托的为我公司签署的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。本授权书期限自年月日起至年月日止。在授权范围和期限内,被授权书所实施的行为具有法律效力,授权人予以认可。代理

18、人无转委托权,特此委托。代理人:性别:年龄:_号码:职务:投标人:(盖章)法定代表人:(签字盖章)授权委托日期:年月日注:法定代表人签署投标文件时不需提供此委托书。附件六:法定代表人_明书单位名称:单位性质:地址:成立时间:年月日经营期限:姓名:性别:年龄职务系的法定代表人。特此证明!投标人:(盖公章)日期:年月日(BFxx0208)附件7合同编号:北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二。九年八月第一部分协议书劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人)依照中华人民_合同法、中华人民_建筑法及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致

19、,订立本合同。1 、工程名称:2 、分包合同内容:1.1 本合同分包范围:1.2 本合同劳务作业内容:3 、工程地点:建筑面积:4 、合同价款总额元(人民币),大写元。5 、分包工作期限开工日期:年月日竣工日期:年月日总日历天数为:天6 、劳务作业人数:人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:( 1)本合同;( 2)中标通知书(如有);( 3)投标书及其附件(如有);( 4)专用条款;( 5)通用条款;( 6)标准、规范及有关技术文件;( 7)图纸及工程量清单;( 8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件;8 、合同生效:本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时

20、间:年月日合同订立地点:发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)地址:住址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:_第二部分通用条款9 、发包人权利和义务:9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。9.2 上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测

21、、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,提供安全防护设备,确保施工安全。9.9 检查承包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。9.10 在发现承包人存在未按照约定履行本合同

22、行为时,应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。9.13 承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14 其它发包人应当承担的义务。10 、承包人权利和义务:10.1 组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2 按照相关法

23、律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。10.3按发包人要求提交施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后实施。10.4 按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力,确保工期;服从发包人安全施工管理,自备劳动保护用品,确保施工安全。10.5 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6 自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7 按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地

24、要求设辂标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9 妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10 承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本项目不存在其他用工行为。10.11 配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.12 发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包

25、人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。10.13 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。10.14 劳务作业全部内容经验收合格后,承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。10.15 在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。10.16 其它承包人应当承担的义务。11、对于以下原因造成完工日期推迟的,工期相应顺延:( 1)不可抗力;( 2)设

26、计变更和工程量增加;( 3)发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;4)承包人以书面形式提出,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;( 5)一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12 、由于以下原因造成承包人发生窝工的,承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实:( 1)第十一条(3)、(4)、(5)项

27、;( 2)发包人同意的其他情况。13 、不可抗力:13.1 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。13.2 不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。13.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。13.4 承包人承担因不可抗力事件导致的自

28、身财产损失。14 、送达:本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方承担相应责任。15 、事故处理:15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定立即上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避免过激行为的发生。16 、施工变更:16.

29、1 施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:16.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位辂和尺寸;16.1.2 增减合同中约定的工程量;16.1.3 改变有关的施工时间和顺序;16.1.4 其他有关工程变更需要的附加工作。16.2 由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,合同价款应相应减少,工期相应调整。16.3

30、 由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。17 、发包合同价款支付的手续:承包人应向发包人出具合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证。18 、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故,责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。19 、争议:发生争议后,除

31、非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作。20 、合同解除:20.1 承包人和发包人协商一致的,可以解除劳务分包合同。20.2 发包人与建设的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。20.3 发包人不按照本合同的约定支付合同价款,承包人可以停止工作。停止工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。20.4 承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务,其违约

32、行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。20.5 如因不可抗力致使本合同无法履行,或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。20.6 本合同约定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场,给发包人造成经济损失的由承包人承担。20.7 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求

33、撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.8 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。21 、合同终止双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。第三部分专用条款22 、项目经理、施工队长及劳动力管理员:22.1 发包人中标建造师(项目经理)为,职务:,工程建造师(项目经理)证书号。_号码:。委托权限:。发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。22.2 承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为职

34、务:,岗位证书号:,_号码:。委托权限:,人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。22.3 发包人现场劳动力管理员,上岗证号,职责为;承包人现场劳动力管理员,上岗证号,职责为。22.4 承包人委派的分包合同价款收取负责人为,_号码:,职务:,_:,在京住址:,家庭住址:。23 、图纸:发包人应在劳务分包工作开工天前,向承包人提供与分包工程有关的图纸套。24 、材料:24.1 承包人应在接到图纸后天内,向发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经发包人确认后,发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;需要承包人运输、卸车的,承包人必须及时进行,费用

35、另行约定。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求,如质量、品种、规格、型号不符合要求,承包人应在验收时以书面形式提出,发包人负责在三日内更换或调整。24.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏,承包人应进行赔偿,并承担因此造成的经济损失,但赔付总额不超过合同总价的%。24.3 施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括25 、质量标准:本工程应当达到质量评定等级。达到此标准,发包人将按照标准予以奖励;未达到此标准,发包人将按照标准予以处罚。26、安全文明施工标准:本工程安全文明施工要求达到:达到此标准,发包人将按照标

36、准予以奖励;未达到此标准,发包人将按照标准予以处罚。27、送达:本合同14条约定的送达方式适用于以下情况:( 1)承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款;( 2)承包人表示因发包人原因造成工期延误;( 3)承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸;( 4)承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的;5)要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、( 6)发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。( 7)发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为;(8)本合同9.10、10.15所列事项;( 9)双方约定的其它情况。28

37、 、本合同价款核算规则及构成方式28.1 本工程的合同价款采用下列第种方式计算:( 1)固定合同价款;2)工种工日单价;3)综合工日单价;( 4)建筑面积综合单价。28.2 分包合同价款包含以下内容:。28.3 分包合同价格风险幅度范围为,超过风险幅度范围的,应当及时调整。调整标准为,调整依据为,调整程序为。28.4 本工程的合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外,不再调整。28.5 采用第(1)种方式计价的,合同价款中包含,其中人工费元。28.6 采用第(2)种方式计价的,不同工种工日单价为:,单价为元/工日,共工日;,单价为元/工

38、日,共工日;,单价为元/工日,共工日;,单价为元/工日,共工日;,单价为元/工日,共工日;另:低值易耗材料费、工具用具费元;28.7 采用第(3)种方式计价的,综合工日单价为元/工日,共工日。另:低值易耗材料费、工具用具费元;28.8 采用第(4)种方式计价的,建筑面积m,分包合同价款单价为元/m,其中:地上结构元/m,地下结构元/m,初装修元/m,精装修元/m,机电设备安装元/m,其它元/m;另:低值易耗材料费、工具用具费元;共元;28.9施工中发生的零工单价为元/工日,停工、窝工单价元/日。2222222228.10 采取建筑面积综合单价方式的,28.10.1 遇本合同终止、中止、解除时,

39、双方约定:未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算方式为,计算规则为,单价为。28.10.2 双方约定,本合同平米面积的计算规则为。28.10.3 双方约定,本合同平米面积的变更规则为。29 、施工过程中分包合同价款结算及支付方式:29.1 施工过程中,发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款:29.1.1 发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。29.1.2 发包人每月日支付元分包合同价款。29.2由于

40、发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的,造成后果由发包人负责。30、违约责任:30.1 发包人违约责任:30.1.1 不按约定向承包人支付分包合同价款的,除应向承包人支付违约金元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.2 不按约定核实承包人完成的工程量,除向承包人支付违约金元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金不足以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.3 不能提供足够的工作面,造成窝工的,除支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金元

41、。30.1.4 不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的,除应支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金元。30.1.5 发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时,应向承包人支付违约金元。30.2 承包人违约责任:30.2.1 承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。30.2.2 承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。发包人可以要求承包人整改,承包人因自身原因无法完成的,发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由承包人承担。30.2.3 承包人未达到约定的安全文明施工标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%30.2.4 承包人以非正当方式(包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及_

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论