建设工程合同管理-127

1、建设工程合同管理 -127( 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 )一、 单项选择题 ( 总题数： 50，分数： 50.00)( ) 止。1. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工 程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。2. 按照施工合同示范文本规

2、定，承包人的义务包括( ) 。A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务。(1) 根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计；(2) 向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；(3) 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施；(5) 遵守有关部门对施工场地交通、 施

3、工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定， 按管理规定办理有关 手续，并以书面形式通知发包人；(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，(7) 按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、 构筑物 (包括文物保护建筑 ) 、古树名木的保护 工作；(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 承包人不履行上述各项义务，造成发包人损失的，应对发包人的损失给予赔偿。3. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生 纠纷，但双方一直没有签订书面合

4、同，此时应认定 ( ) 。A施工合同成立，但不生效B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效D施工合同不成立，但有效(分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：本题中的合同为口头形式的合同。口头合同自受要约人承诺时生效。4. 开标时判定为无效的投标文件，应当 ( ) 。A不再进入评标B在初评阶段淘汰C在详评阶段淘汰D在定标阶段淘汰(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：(1) 投标文件未按照招标文件的要求予以密封；(2) 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章， 或者企业法定代表

5、人委托代理人没有 合法、有效的委托书 ( 原件)及委托代理人印章；(3) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；(4) 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(5) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。5. 不可预见的物质条件的风险范围不包括 ( ) 。A自然条件B污染物C水文条件D气候条件(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文 件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质 和水文条件，但不包括气候条件。6. 关于仲裁协

6、议的作用，下列说法错误的是 ( ) 。A合同当事人不受仲裁协议的约束 B是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件 C排除了法院对纠纷的管辖权D仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：仲裁协议的作用有：(1) 合同当事人均受仲裁协议的约束；(2) 是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；(3) 排除了法院对纠纷的管辖权；(4) 仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。7. 根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入 ( ) 范围之内A物资采购监理B勘察设计监理C施工监理D专门的监理单位(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：工程项目建设期间，招标人与

7、第三人签订的合同较多，对易于履行合同的监理工作可并入相关工作 的委托监理内容之中。如将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入施工监理的范围之内，而设备制造 合同的监理工作则需委托专门的监理单位。8. 如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费 用不包括 ( ) 。A公司管理费 B现场管理费 C利润 D税金(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：如果施工中需要指定分包商，在招标文件中应给予较详细说明，承包商在投标书中填写收取分包合 同价的某一百分比作为协调管理费。该费用包括现场管理费、公司管理费和利润。9. 依据有关“建筑工程一切险”的规定，

8、下列描述中正确的是( ) 。A保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B投保人和被保险人是保险合同的当事人C发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程；保险公司不再对该部分工程承担保险义务D保险合同的有效期至工程保险期满为止(分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等 在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。 投保人与保险公司是保险合同的当事人，所以B 项说法错误。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工 程所有人对部分或全部工程

9、签发完工验收证书或验收合格，或工期所有人实际占用或使用或接受该部分或 全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明 细表中列明的建筑期保险终止日。10. 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( ) 。A与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B改为直接发包C用原招标文件重新招标 D修改招标文件后重新招标分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。 评标报告应包括评标情况证明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人

10、等内容。如果评标委员 会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认 真分析招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新 进行招标。11. 关于合同转让，下列说法错误的是 ( ) 。A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让 B只可转让权利，不可转让义务C一般采用书面形式签订转让合同 D可以将权利和义务一并转让分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，当事人也可将权利义务一并转让。12. 合同法规定的承担责任是以 ( ) 为原则的。A补偿性B惩罚性C限制性D合

11、法性(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违 约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，合同法规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造 成的损失，包括合同履行后可获得的利益。13. 招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( ) 。A请求上级主管部门进行B临时组建机构进行招标C委托招标代理机构进行D聘请专家顾问指导进行分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，因此招标投标法规定，招标人具有 编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监

12、督部门进行备案即可。如果招标 单位不具备上述要求，是需委托具有相应资质的中介机构代理招标。14. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是( ) 。A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担C承包人的停工损失由承包人承担D发包人的人员伤亡由发包人负责(分数： 1.00 )A. B.C.D.解析：施工合同范本通用条款规定， 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担；(1) 工程本身的损害、 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安 装的设备的损害，由发包人承担；(2) 承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3) 承包

13、人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6) 延误的工期相应顺延。15. 下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，说法错误的是( ) 。A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D部分影响合同的效力分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：在现实的市场经济活动中，经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立，但不应影响合同 的效力。按照合同法的规定，订立合同

14、后当事人与其他法人或组织合并，合同的权利和义务由合并后 的新法人或组织继承，合同仍然有效。16. 交货数量发生增减的原因不包括 ( ) 。A供贷方的责任B运输部门的责任C采购方的责任D运输过程中的合理损耗(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：合同履行过程中，经常会发生发货数量与实际验收数量不符，或实际交货数量与合同约定的交货数 量不符的情况。其原因可能是供货方的责任，也可能是运输部门的责任，或运输过程中的合理损耗。前两 种情况要追究有关方的责任。第三种情况则应控制在合理的范围之内。17. 发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( ) 对修改后的设计文件负责。A发包人B原设

15、计人C修改单位D承包人(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业 性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源 能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可 以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责 任，设计人不再对修改的部分负责，18. 下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是( ) 。A合同工期是否延长B承包商承诺的竣工时间C合同工期的时

16、间界限D工期是否延误（分数： 1.00 ）A.B.C. D.解析：合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间。合同工期的时间界限作为衡量承包商 是否按合同约定期限履行施工义务的标准。19. 发包人派驻的代表应由 （ ） 明确。A承包人B监理人C发包人D工程师（分数： 1.00 ）A.B.C. D. 解析：对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以派驻代表自行管理。 发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人单位法定代表人授 权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定；但职责不得与监理单位委派的总监 理工程师职责相互交叉。双方

17、职责发生交叉或不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包 方。20. 工程师对索赔处理的决定 （ ） 。A是终局性的，具有强制约束力 B不是终局性的，不具有强制约束力 C是终局性的，不具有强制约束力 D不是终局性的，具有强制约束力（分数： 1.00 ）A.B. C.D.解析：通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工 程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。21. 不属于委托勘察范围， 发包人又未提供相关资料， 致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损 失时，由 ( ) 承担民事责任。A勘察人B政府C保险

18、机构D发包人(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区(段) ，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工 作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。22. 建筑工程一切险往往还加保 ( ) 。A安装工程一切险B人身意外伤害险 C机械损坏险 D第三者责任险(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。23. 发包人收到工程竣工报告后 ( ) 天内，组织专家验收组，制定验收方案。A7B14C28D56分数：

19、1.00 )A.B.C. D.解析：对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 28 天内，组织勘察、设计、施工、监理、 质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。24. 债权人按照合同约定占有债务人的动产， 债务人不按合同约定的期限履行债务的， 债权人有权依法以该 财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于( ) 。A质押B留置C抵押D定金分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：本题考核的是担保方式的概念，考生一定要区分清楚。25. 承包人采购的材料，在使用前应 ( ) 。A按工程师的要求进行检验B由发包人负责检验 C检验费由发包人承担 D不合格可

20、使用(分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用， 检验或试验费用由承包人承担。26. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中， 由于材料供应商违约而没有按期供货， 导 致施工没有按期完成。此时应当由 ( ) 违约责任。A建设单位直接向材料供应商追究B建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究 D建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：当事人承担违约责任的条件，是指当事人

21、承担违约责任应当具备的要件。按照合同法规定，承 担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合 约定的条件，就应当承担违约责任。严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。第三方造成的 违约行为虽然不是当事人的过错，但客观上导致了违约行为，只要不是不可抗力原因造成的，应属于当事 人可能预见的情况。为了严格合同责任，故就签订的合同而言归于当事人应承担的违约责任范围。承担违 约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。如施工过程中，承包人因 发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包

22、人应首先给承包人以相应损失的补偿，然后再依 据设计合同追究设计承包人的违约责任。27. 协调处理现场周围的保护工作是 ( ) 的义务。A承包人B监理人C发包人D设计人(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：施工合同示范文本规定， 发包人有义务协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物 ( 包括 文物保护建筑 ) 、古树名木的保护工作，并承担有关费用。专用条款内需要约定具体的范围和内容。28. 依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( ) 。A无权代理B委托代理C法定代理D指定代理(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：本题主要考查的是法定代理的概念：法定代理是指根据

23、法律的直接规定而产生的代理。法定代理主 要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。29. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交 ( ) 。A现场同期记录B索赔意向通知C索赔报告D索赔证据(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：索赔事件发生后， 承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知， 声明将对此事 件提出索赔。30. 竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明( ) 。A工程已满足竣工条件B承包商的施工义务已完成 C对工程照管的责任移交业主D施工合同终止分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：工程师接到

24、承包商申请后的 28 天内，如果认为已满足竣工条件， 即可颁发工程接收证书； 若不满意， 则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。工程接收证书中包括确认工程达到 竣工的具体日期。工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程 照管的责任也转移给业主。31. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 ( ) 到达对方。A要约到达对方之前B对方发出承诺之前C对方承诺要达要约人之前D对方承诺生效之后分数： 1.00 )A.B. C.C. 解析：要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通

25、知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，32. 按照 FIDIC 施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为，下 列说法正确的是 ( ) 。A业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C应由承包商和指定分包商共同承担责任D应由指定分包商直接对业主承担责任(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要 承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责 任。如果一般分包商有违约行为

26、， 业主将其视为承包商的违约行为， 按照主合同的规定追究承包商的责任。33. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站， 且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是 ( ) 。A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际 情况拒绝提前提货；对于

27、供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交 货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养 等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供贷方负责。34. 合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( ) 关系。A债权与债务B代理与被代理C法人与自然人D权利与义务（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。35. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑， 而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的

28、不一致时， 应以 （ ） 为准。A现场考察时招标人口头解释B招标文件规定C书面函件D仲裁机构裁定（分数： 1.00 ）A.B.C. D. 解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明 问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函 件的解答为准。36. 关于委托人提供的物质服务说法错误的是 （ ） 。A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人 B如果约定应由委托人提供的设备而

29、由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿 C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件 D一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数： 1.00 ）A.B.C.D. 解析：委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质 服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条 件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设 备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将 其交还委托人。37. 关于施工进度

30、管理说法错误的是 ( )A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：实际施工过程中，由于受到外界环境条件、人为条件、现场情况等的限制，经常出现与承包人开工 前编制施工进度计划时预计的施工条件有出入的情况，导致实际施工进度与计划进度不符。不管实际进度 是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好 地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经

31、工程师确认 后执行。38. 在施工合同履行中， 发包人按合同约定购买了玻璃， 现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货 清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( ) 。A保管员负责赔偿损失B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失D发包人与承包人共同承担损失责任分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后， 由承包人妥善保管， 发包人支付相应。 的保管费用。 发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。39. 合同法 中规定的合同履行抗辩权， 是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(

32、) 的行为A解除合同B变更合同C转让合同D中止履行合同义务分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行 自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。40. 对外商的设计资料进行审查， ( ) 对该合同项目的协调工作负责。A承包人B委托人C设计人D工程师分数： 1.00 )A.B.C. D. 解析：委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用 外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。41.

33、 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，下列不违反监理人员应遵守的职业道德的 是 ( ) 。A向其他人泄露委托人申明的秘密B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计 D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔(分数： 1.00 )A.B.C. D.解析：根据监理人应尽义务的有关规定，监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活 动。在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。42. 按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则 ( )

34、 。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C无论上涨还是下降均按新价格执行 D无论上涨还是下降均按原合同价执行(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市 场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。43. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( ) 的保修期限应为 5 年。A地基基础工程B层面防水工程C设备安装工程D排水管道工程(分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏

35、在正常使用条件下的最低保修期限为 5 年。44. 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由 ( ) 进行审查认可。A承包总体工程设计的设计单位B发包人C监理工程师D设备安装承包商分数： 1.00 )A. B.C.B. 解析：委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用 外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。45. 下列有关设计变更程序的说法，错误的是 ( ) 。A承包人不得因施工方便而进行变更B承包人要求的设计变更需经工程师同意C发包人要

36、求的设计变更需经工程师批准D承包人的合理化建议需经工程师同意(分数： 1.00 )A.B.C. D.变更超过解析：施工中发包人需对原工程设计进行变更， 应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。 原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单 位提供变更的相应图纸和说明。46. 设计招标应采用 ( ) 方式进行招标。A公开B邀请C询价D方案竞选分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料供应招标、设备订购招标，其特点表现为承包 任务是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝

37、图；而后者则是投标人按 设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。因此，设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体， 只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分 别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价，招标人通过开标、评标程序对各方案进行比较选择后确定 中标人。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。47. FIDIC 土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为 ( ) 。A对分包商发布指令B对分包工程的批准C向分包商支付工程款D审查分包商的资质分数： 1.00 )A.B. C.D.解析：业主作为工程项目

38、的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批 准。48. 委托人和监理人签订合同的根本目的是 ( ) 。A选择合适的监理单位B确定监理的范围C监理报酬的计算D明确双方的权利和义务关系(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：委托人与监理人签订合同，其根本目的就是为实现合同的标的，明确双方的权利和义务。在合同中 的每一条款当中，都反映了这种关系。49. 关于“保留金”，下列说法错误的是 ( ) 。A在业主手中B用于承包商违约赔偿费 C应从首次支付进度款时起扣 D不属承包商的工程款(分数： 1.00 )A.B.C.D. 解析：保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款

39、中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束 承包商严格履行合同义务的措施之一当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接 扣除损害赔偿费。例如，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后， 这笔费用可从保留金内扣除。50. 合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以 ( ) 的方式变更。A专业条款B补充协议C双方协商D仲裁（分数： 1.00 ）A.B. C.C. 解析：对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。 二、 多项选择题 （ 总题数： 30，分数： 60.00）51. 施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验

40、收和重新检验，下列叙述正确的有（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B. 工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收 C. 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D. 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E. 由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求 解析：如果工程师不能按时进行验收， 应在承包人通知的验收时间前 24 小时，以书面形式向承包人提出延 期验收要求，但延期不能超过 48 小时。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承

41、包人经过验收的 检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师 应承认验收记录的正确性。经工程师验收， 工程质量符合标准、 规范和设计图纸等要求， 验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字， 视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重 新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。52. 下列关于工程变更的说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，

42、需要进行的非实质性改动，属于正常的 合同管理B. 不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商 C. 应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程D. 可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排 E. 工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更 解析：工程变更，是指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承 包范围内的某些工作内容。工程变更不同于合同变更，前者对合同条件内约定的业主和承包商的权利义务 没有实质性改动，只是对施工方法、内容作局部性改动，属于正常的合同管理，按照合同

43、的约定由工程师 发布变更指令即可；而后着则属于对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后， 以补充协议的方式变更。进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务，包括任何联合竣工检验、钻孔和 其他检验以及勘察工作。这种变更指令应是增加与合同工作范围性质一致的新增工作内容，而且不应以变 更指令的形式要求承包商使用超过他目前正在使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程。除非承包 商同意此项工作按变更对待，一般应将新增工程按一个单独的合同来对待。53. 委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（ ） 。分数： 2.00 ）A. 设计标准认定权B. 工程款支付的签认

44、权 C. 工程设计变更的审批权D. 施工技术方案的审核权 E. 工程建设有关协作单位组织协调主持权 解析：按照合同示范文本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括；(1) 建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2) 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权：(3) 工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4) 在业务紧急情况下， 为了工程和人身安全， 尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时， 也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人；(5) 审核承包人索赔的权利。54. 下列关于供贷方不能按期交货的说法中，正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 供贷

45、方逾期交货，应补偿采购方的额外损失 B. 供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货 C. 采购方可因供货方逾期交货而解除合同 D. 采购方因供货方提前交货而应提前付款E. 逾期交货承担违约责任 解析：供贷方不能按期交货的行为，又可以进一步区分为逾期交货和提前交货两种情况：(1) 逾期交货。 不论合同内规定由他将货物送达指定地点交接， 还是采购方去自提， 均要按合同约定依据逾 期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物而不能按期交付肘；若发生采购方的其他额外 损失，这笔实际开支的费用也应由供货方承担。如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不 能交付时，则派车损失应由供货方支付费用

46、。发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货 的有关事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任；如果采购方认为已 不再需要， 有权在接到发货协商通知后的 15 天内，通知供贷方办理解除合同手续。 但逾期不予答复视为同 意供货方继续发货。(2) 提前交付货物。 属于约定由采购方自提货物的合同， 采购方接到对方发出的提前提货通知后， 可以根据 自己的实际情况拒绝提前提货，对于供贷方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款， 而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的 保管、保养等费用由供货方承担。代为

47、保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方 负责。55. 关于合同成立时间，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 要式合同自双方当事人签字时成立 B. 不要式合同在承诺生效时成立 C. 要式合同在承诺生效时成立D. 以信件订立的合同在签订确认书时成立 E. 以数据电文订立的合同在承诺生效时成立 解析：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同 书的表现形式是多样的，在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地 点为合同成立的地点；在建设工程施工合同履行中，有合法授权的一方代表签字确认的内容也

48、可以作为合 同的内容，就是这一法律规定在建设工程中的延伸。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同 成立。56. 因债权人的原因而导致债务人履行发生困难，债务人可以(分数： 2.00 )A. 中止履行 B. 将标的物提存 C. 延期履行 D. 暂时停止履行 E. 终止履行 解析：因债权人致使债务人履行困难的处理： 合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。 债权人分立、合并或者变更住所应当通知债务人。如果没有通知债务人，会使债务人不知向谁履行债务或 者不知在何地履行债务， 致使履行债务发生困难

49、。 出现这些情况， 债务人可以中止履行或者将标的物提存。57. 合同中免责条款无效的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 造成对方人身伤害的 B. 故意造成对方财产损失的 C. 因重大过失造成对方财产损失的 D. 因误解造成对方财产损失的：E. 因过失造成对方财产损失的 解析：合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。当然，并不是所有的免责条 款都无效，合同中的下列免责条款无效：(1) 造成对方人身伤害；(2) 因故意或者重大过失造成对方财产损失的。 上述两种免责条款具有一定的社会危害性，双方即使没有合同关系也可追究对方的侵权责任。因此这两种 免责条款无效。58. 关于

50、设计变更程序，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B. 变更的相应图纸和说明由原设计单位提供 C. 承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D. 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E. 工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定 解析：施工中发包人需对原工程设计进行变更， 应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。 变更超过 原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单 位提供

51、变更的相应图纸和说明。施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材 料、设备的换用，则须经工程师同意。59. 委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是( ) 。分数： 2.00 )A. 可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B. 监理人调换总监理工程师，须经委托人同意 C. 监理人转让义务，必须经委托人书面同意 D. 监理人转让利益，不需委托人书面同意E. 监理人转让支付款，必须经委托人书面同意 解析：委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下三个方面：(1) 对监理合同转让和分包的监督。

52、除了支付款的转让外，未经委托人的书面同意，监理人不得将所涉及 到的利益或规定义务转让给第三方。监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可。在没 有取得委托人的书面同意前，监理人不得开始实行、更改或终止全部或部分服务的任何分包合同。(2) 对监理人员的控制监督。 合同专用条款或监理人的投标书内， 应明确总监理工程师人选， 监理机构派驻 人员计划。合同开始履行时，监理人应向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，以 保证完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的任务。当监理人调换总监理工程师时，须经委托人 同意。(3) 对合同履行的监督权。监理人有义务按期提交月、季、年

53、度的监理报告，委托人也可以随时要求其对重 大问题提交专项报告， 这些内容应在专用条款中明确约定。 委托人按照合同约定检查监理工作的执行情况， 如果发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通，给委托人或工程造成损失，有权要求监理人更 换监理人员，直至终止合同，并承扭相应赔偿责任。60. 监理招标的评标主要侧重 ( ) 等方面。(分数： 2.00 )A. 监理企业的业绩B. 监理取费C. 监理单位的资质能力 D. 实施监理的计划 E. 派驻现场的监理人员的素质 解析：评标委员会对各投标书进行审查评阅，主要考察以下几方面的合理性，(1) 投标人的资质；包括资质等级、批准的监理业务范围、主管部门或

54、股东单位、人员综合情况等；(2) 监理大纲；(3) 拟派项目的主要监理人员 ( 重点审查总监理工程师和主要专业监理工程师 ) ；(4) 人员派驻计划和监理人员的素质 (通过人员的学历证书、职称证书和上岗证书反映) ；(5) 监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议；(6) 近几年监理单位的业绩及奖惩情况；(7) 监理费报价和费用组成；(8) 招标文件要求的其他情况。61. 下列说法中正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 债务已按约定履行实质上是债的清偿 B. 权利义务终止最主要的原因是债务已按约定履行 C. 合同解除后，尚未履行的还要继续履行D. 约定和法定解除都是由一方行使解除权 E. 法定解除就是协商解除 解析：合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同。因当事人一方的意思 表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。 约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除 合同，即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除