内部承包工程协议

1、内部承包工程协议 内部承包工程协议第1篇 甲方：_ 乙方：_ 甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并担当质量、进度、平安等技术及经济责任，经双方争论认可，达成如下协议： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、甲方责任： 1.甲方负责办理施工项目各种手续。 2.负责乙方施工的各种机械设备。 3.关心解决工程上的疑难问题。 4.督促乙方搞好平安。 5.关心乙方办理竣工验收的各种施工手续。 四、乙方责任： 1.完成业主与建设方签订的施工合同。 2.负责工程上的人事、质量、平安及税收。 3.负责工地上的.资金支配权。 4.负责工地上的机械设备管理与修理。 五、核算： 本公司各工地单独核算、亏

2、盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。 六、资金与帐务管理 各工地上交总价款的协作费_，属公司行政管理人员的工资费用。 七、缴款时间： 各工地不管建设方欠款多少，必需分两次收完，主体实付一半，初验前必需付清。 八、工程验收： 乙方必需留意工程质量、平安，作到百年大计，质量第一的原则，听从甲方行政管理，接受甲方对质量、平安的监督检查。 九、资料： 乙方房屋竣工后，必需交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。 十、本协议一式四份，双方各2份。 甲方（签章）：_ _年_月_日 乙方（签章）：_ _年_月_日 内部承包工程协议第2篇 为规范企业管理，增加竞争意识，工程

3、实行承包施工。甲、乙双方以树立金洲杯的质量目标及创建市级平安文明工地的平安目标从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商全都签订本协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：见附补充说明。 四、施工日期：20XX年冬季放假前必需完成主体砌筑，否则按总人工费的20%惩罚。 五、平安、质量等级：金洲杯及市级平安文明工地 六、承包方式：包清工 七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算(含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款： 八、甲方的权利及义务： 1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责; 2、负

4、责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系; 3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及平安隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款; 4、甲方造成的因材料不准时，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期; 5、甲方发觉乙方铺张材料;按原物价的5倍罚款; 九、乙方的权利及义务 1、 乙方必需遵守甲方的施工现场管理制度; 2、 乙方依据工程组织人员，进行施工; 3、 严格根据施工工程范围提前做好材料和设备的用量方案，提前三天提交甲方审批及选购供应，迟报造成停工，甲方概不负责. 4、 乙方需严格

5、按施工要求和有关说明及变更，进行施工，确保工程质量如期交工。(图纸变更，依据实际状况工期顺延) 5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及平安交底。 6、 乙方现场负责人，必需熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必需达到验收标准; 7、 做到文明施工。做到不扰民，不随便在居民区大小便，发觉一次罚款100元/次。 8、 乙方必需听从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发觉一次罚款200-1000元，并清除工地。严峻者交机关处理。 9、 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，协议自行解

6、除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。 10、 乙方必需按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等缘由导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行支配其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。 11、 如达不到市级平安文明工地标准倒扣总人工费的5%。 十、付款方式： 1、 按建筑面积，按每平方米 元计算，主体阶段：按进度地下室6、 7顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹灰完成后付清。 十一、乙方在施工过程中，应加强平安训练管理，严格按平安要求及施工程序操作，正确用法好防护用品，(平安帽、平安带)如出现平安事故由责任方负

7、责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。 十二、补充说明 1、 施工内容： (1) 根据本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的全部砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构) (2) 全部落地灰做到准时回收利用，墙体准时养护，废料集中堆放。 2、施工要求： (1) 砌筑工程的砌筑砂浆必需符合设计要求，必需按协作比要求进行砂浆的配比。 (2) 砌筑质量严格根据国家施工质量验收统一规范要求。 (3) 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。 十三、协议 1、 本协议一式两份，甲乙双方各一份。 2、 本协议双方签字后生效，工程人工费结清后废止。 3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。 甲方代表： 身份证号： 联系电话： 乙方代表： 身份证号： 联系电话： 年月日： 内部承包工程协议第3篇 甲方： 乙方： 因甲方所属的罗坊梦溪家园商品房有部分工程未达到出售条件，现需重新返工，甲方打算托付乙方进行施工。为明确双方职责和权利，经协商订立本协议书。 一、 承包工程量和造价 1、 分户隔墙 2、 卫生间防水 元 3、 零星粉刷 元 合计总造价 元 二、 付款方式 全部工程由校方验收合格后，