2022年内蒙古监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）

1、2022年内蒙古监理工程师建设工程合同管理考试题库（含典型题、真题库）一、单选题1.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：2022版教材P113本题考查的是承包人的违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。2.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人，21

2、天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天答案：A解析：2022版教材P137-138本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。3.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A、开标时间至少5日前B、开标至少15日前C、资格评审工作开始前5天D、资格评审工作开始前15天答

3、案：B解析：知识点:招标文件的澄清。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。2022版教材P34。4.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A、联合体投标的，是否具备联合协议B、资质条件C、类似项目的业绩D、项目经理资格答案：A解析：5.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日答

4、案：D解析：6.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人答案：B解析：2.组建评标委员会（1）评标委员会评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。7.下

5、列合同法律关系中,建筑材料可以成为合同客体的是（）A、施工合同B、设计合同C、买卖合同D、勘察合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。8.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期

6、限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同9.根据标准施工合同，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、不利地质条件B、不利气候条件C、非自然的物质障碍D、不利水文条件答案：B解析：2022版教材P108-110本题考核的是不利物质条件。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件10.(2017年真题)建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判A、细微偏差

7、B、投标价格C、质量要求D、工期要求答案：A解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。11.关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A、一般采用邀请招标方式B、法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目C、在特殊情况下可以邀请两家单位投标D、对纳入所规定范围的项目

8、勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须进行招标答案：B解析：2022版教材P26-28选项A：建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。选项C：邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项D：，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。12.发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。A、施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同B、施工过程中，承

9、包人任意中断工程C、施工过程中，承包人不按规定施工D、承包人破产，倒闭答案：A解析：2022版教材P16-18若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿(1)施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工(2)承包人破产，倒闭。13.一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A、发包人B、设备供应商C、承包人D、监理人答案：C解析：知识点:竣工验收管理。一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。2022版教材P115。14.（2015年真题）某工程施工招标，合同估算价为30

10、00万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A、60B、80C、350D、300答案：A解析：（一）施工投标保证金（1）招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。（2）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。（3）投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%。投标人不按招标文件要求在开标前提交投标保证金的，该投标文件将被否决。15.(2015年真题)工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。A、申请资格预审日起，至开标日止B、购买招标文件日起，至开标日止C、投标截止日起，至招标人确定中标人日止D、投标截止日起，至招标人与中标人签

11、订合同日止答案：D解析：补充内容：【投标有效期】投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标、定标、签订合同的全部工作；投标人在有效期内（即开标后）不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。投标有效期起点=开标时间=投标截止日期=投标保证金有效期起点16.工程施工招标，开标过程中，检查投标文件的密封情况的下一程序是（）。A、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名B、确定并宣布投标文件开标顺序C、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认D、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确

12、认投标人是否派人到场答案：B解析：2022版教材P40-49本题考核的是开标的程序。主持人按下列程序进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)检查投标文件的密封情况；(5)确定并宣布投标文件开标顺序；(6)设有标底的，公布标底；(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(9)开标结束。17.建设单位委托

13、招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。A、招标代理机构B、建设单位C、政府监管机构D、项目评标委员会答案：B解析：（一）代理的概念和特征代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征：1.代理人必须在代理权限内实施代理行为2.以被代理人的名义实施代理行为3.代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志4.被代理人对代理人承担民事责任。包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。18.6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方

14、依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。A、6月1日B、6月10日C、6月15日D、6月16日答案：C解析：1、定金的概念：是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。2、订立形式：必须采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限。3、定金生效时间（1）定金合同自签订时成立，但此时定金合同不生效；（合同成立合同生效）（2）只有实际交付定金时，定金合同自交付时生效。19.关于分期交付买卖合同的说法，正确的是（）。A、出卖人允许买受人试验其标的物，认可后再支付价款.B、出卖人交付一批标的物不能实

15、现合同目的，买受人可以就该批标的物解除C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费答案：B解析：2022版教材P141-142本题考核的是分期交付买卖。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。选项A属于试用买卖，选项C属于货样买卖，选项D属于分期付款买卖。20.下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A、工程延误竣工，工程竣工验收日为保险责任终止日B、工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C、工程提前竣工，

16、保险责任仍至保险单约定的时间止D、工程提前竣工，不对保险单约定的责任期限产生影响答案：B解析：6、第三者责任险（1）建筑工程一切险往往加保第三者责任险。第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。（2）建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：第一，在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；第二，被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。7、赔偿金额（“双限”）（1）

17、保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中列明的每次事故赔偿限额。（2）在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过保险单明细表中列明的累计赔偿限额。8、保险期限（1）起始：保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时；（2）终止：工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时以先发生者为准工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时保险单明细表中列明的建筑期保险终止日（上限）实际竣工验收/使用日早于约定保险责任终止日实际竣工验收/使用日实际竣工验收/使用日晚于约定保

18、险责任终止日约定保险责任终止日21.建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A、B、C、D、答案：D解析：【标准施工招标文件组成及适用范围】22.（2014年真题）根据担保法，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押的担保合同。A、建设用地使用权B、土地承包经营权C、正在建造的建筑物D、机械、车辆答案：D解析：23.根据建设工程勘察设计管理条例，评标委员会的职责是（）。A、推荐候选的中标方案B、确定中标人C、对投标人的情况进行综合评定D、确定是

19、否重新招标答案：A解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名

20、单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。24.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动说法正确的是（）A、具有同等法律效力B、纸质文件形式的招标投标活动高于数据电文形式C、数据电文形式的招标投标活动高于纸质文件形式D、数据电文形式的招标投标活动无效答案：A解析：2022版教材P26-28所谓电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。25.(2014年真题)根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时

21、，正确的处理方式是（）。A、视投标书不符合评审标准，否决其投标B、对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：本题考查的是综合评估法。投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。2022版教材P59。26.（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理答案：B解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权

22、而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。27.公开招标的优点是（）。A、能体现公开.公平.公正的招标原则B、能缩短招投标周期C、评标工作量小D、招标人熟悉投标人的情况答案：A解析：28.（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客

23、体主要包括物、行为、智力成果。29.根据标准施工合同，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。A、工期和费用B、费用和利润C、费用D、工期答案：C解析：2022版教材P110-112停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。30.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解析：2022版教材P17本题考查的是施工投标保证。投标保证的有效期一般是从投标截止日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标

24、文件规定。若由于评标时间过长，而使保证到期，招标人应当通知投标人延长保函或者保证书有效期。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包人，一般有两种情况：（1）未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；（2）中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。31.（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C、发包人对承包人履行合同支付的结算价D、承包人完成工程的实际成本答案：A解析：P104-107通用条款内对费用的定义为，

25、履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用32.必须招标的某施工项目，采用经评审的最低投标价法评标，中标候选人中排序靠前的两位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时（）。A、中标人为甲，合同价为950万元B、中标人为甲，合同价为1000万元C、中标人为乙，合同价为980万元D、中标人为乙，合同价为990万元答案：B解析：33.某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+25，技术偏差调整值为+3，则该设备投标价格的调整额为()万美元。A、75B、

26、115C、130D、205答案：D解析：2022版教材P68-70价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×25+300×3=205万美元。34.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A、人员成本B、材料成本C、设备成本D、分包成本答案：A解析：知识点:IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。2022版教材P166。35.FIDICX系列合同中，在施工合同条件模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工

27、程师D、分包商答案：D解析：2022版教材P152-153在施工合同条件模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。36.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人，21天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人，21天答案：A解析：2022版教材P137-138本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款

28、约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方。37.根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A、抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B、抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C、担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D、担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D解析：2022版教材P13-16质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。抵押是指债务人或者第三人向

29、债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。38.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A、自行负责B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C、不予补偿，但应合理顺延合同工期D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：知识点:施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。2022版教材P92。39.根据标准设计施工总承包合同，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对

30、其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A、7B、15C、21D、30答案：A解析：2022版教材P127-128本题考查的是设计工作的合同管理。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。40.(2019年真题)关于标准施工招标文件合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A、通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B、专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C、通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D、专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款答案：B解析：标准施工

31、合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。【专用条款】（2019年单选）各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。工程实践时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。41.关于机电设备招标的说法，错误的是()。A、可以采用公开招标或邀请招标方式B、招标程序与施工招标基本相同C、评审要素和量化比较的方法与施工招标

32、基本相同D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明答案：C解析：2022版教材P65-66建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。42.承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A、发包人，发包人B、发包人，承包人C、监理人，发包人D、监理人，承包人答案：B解析：2022版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和

33、工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。43.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格答案：C解析：知识点:索赔管理。选项A，可以索赔工期和费用，选项BD，工期、费用和利润均可索赔。2022版教材P133。44.根据标准施工招标文件，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是()。A、视投标书不符合评审标准，否决其投标B、对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果

34、由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审答案：B解析：2022版教材P54-57投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。45.下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。A、无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任B、被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任C、被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认D、无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销答案：B解析：（1）“被代理人”可以行使“追认权”，将无权代理行为转化为合法的代理行为

35、，由被代理人承担民事责任。可以行使“拒绝权”，由行为人承担民事责任。（2）第三人事后知道对方为无权代理的可以向“被代理人”行使“催告权”：催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。在被代理人追认前可以行使“撤销权”。撤销应当以通知的方式作出。（3）未经追认的无权代理行为，对“被代理人”不发生效力，由行为人承担民事责任。“被代理人”只有在追认无权代理行为后，才承担民事责任46.(2019年真题)根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A、协议书中的签约合同价格B、承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C

36、、中标通知书中的中标价格D、承包人的投标报价答案：B解析：四、工程款支付管理1.合同价格（1）签约合同价签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。（2）合同价格合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。47.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A、投标保证有效期应从投标时起算B、投标保证有效期应从开标日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起，截止日期根据招标项目的情况由招标文件规定。投标保证金

37、的有效期应当与投标有效期一致。48.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、投标人在投标有效期内撤销投标书后退还答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商，一般有两种情况：一是未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；二是中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。2022版教材P17。49.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达

38、监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A、14B、21C、35D、42答案：B解析：2022版教材P136-137承包人应提前21d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。50.在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、招标监督机构答案：A解析：2022版教材P45本题考查的是招标程序。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订

39、施工合同。51.根据标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是（）。A、施工组织设计B、项目管理机构C、响应性评审D、投标报价答案：C解析：2022版教材P54-57综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。52.下列选项中属于对招标人必须具有的要求的是（）。A、建设工程招标人是提出招标项目，发出招标邀约要求的法人或其他组织B、有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D、有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“

40、专家库”答案：A解析：2022版教材P40-49本题考查重点是“施工招标程序”。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。选项B、C、D均属于招标代理机构的资质条件，招标人可不做要求。因此，本题的正确答案为A。53.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A、有效合同B、无效合同C、可变更合同D、效力待定合同答案：B解析：2022版教材P76-78建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的

41、企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。因为建设工程勘察业务需要专门的技术和设备，只有取得相应资质的企业才能经营。54.（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）A、业主根据变更重新与承包商签订合同B、承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C、业主按照规定程序办理变更审批手续D、设计人决定按变更后的标准或规模进行设计答案：C解析：P3-6本题考查合同签订及履行阶段的管理任务和方法。通常，合同变更应当符合下列条件：(1)变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者

42、批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。(2)变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。(3)变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。(4)变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。55.(2016年真题)招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A、发布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标答案：C解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某

43、一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。56.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A、雇主B、CM承包商C、总承包商D、工程师答案：B解析：知识点:美国AIA合同文本。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。2022版教材P16557.关于抵押的说法，正确的是（）。A、抵押的

44、财产不转移占用B、抵押的财产应当为抵押人所有C、土地所有权可以作为抵押物D、抵押合同应自登记之日起生效答案：A解析：2022版教材P14本题考查的是抵押。债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。抵押的财产不一定为抵押人所有；土地所有权不可以作为抵押物；应当办理抵押物登记，抵押合同应自签订之日起生效。58.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A、承包人可自行调运到其他工地B、至竣工结束，不得运出工地C、经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D、经过业主书面同意后，可以提前撤出工地答案：C解析：2022版教材P102-104本题考

45、查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。59.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A、设计方案不一定最优B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、可以减少设计变更D、减少承包人的索赔答案：B解析：2022版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。60.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣

46、工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期05个月追究承包人违约责任答案：B解析：2022版教材P99本题考查重点是“合同履行涉及的几个时间期限”。"合同工期"指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限

47、，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工程延误1个月。因此，本题的正确答案为B。61.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B解析：2022版教材P126本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。62.（2020年真题）合同约定的材料经验收合格

48、，买卖双方应签署的文件（）A、质量合格证B、进度款支付证C、验收证书D、验收款支付证答案：C解析：P144本题考查材料采购合同履行管理。合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。63.关于连带责任保证的说法，正确的是（）。A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B、连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任答案：B解析：2

49、022版教材P14本题考查的是保证。当事人对没有约定或者约定不明确的保证方式，则按照连带责任保证承担保证责任；一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行人不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任；连带责任保证的债务人在合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。64.(2018年真题)根据招标投标法，应由（）确定中标人。A、招标人B、招标代理机构C、评标委员会D、招标投标监督机构答案：A解析：1.确定中标人招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

50、。评标委员会一般按照择优的原则推荐13名中标候选人。确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。【补充内容】招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候选中标人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格、投标方案、质量、履行期限等实质性内容进行谈判。65.(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A、应当由发包人保管B、应当由承包人保管C、应当由监理人保管D、应

51、当由材料供应商保管答案：B解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。66.(2014年真题)根据标准施工合同，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A、设计人B、监理人C、发包人D、总承包人答案：C解析：（二）组织设计交底发包人应组织设计单位向承包人和监理人对

52、提供的施工图纸和设计文件进行交底。67.以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A、民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B、对于按份责任，平均承担责任C、对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D、对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿答案：C解析：知识点:民事责任。选项A，分为按份责任和连带责任两种。选项B，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任，难以确定责任大小的，平均承担责任。选项D，对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，可以向其他连带责任人追偿。2022版教材P11。68.某项目承包人经发包人同意

53、于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月20日C、7月21日D、8月10日答案：A解析："(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。"69.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A、给承包人顺延工期并追加合同价款B、给承包人

54、顺延工期，但不追加合同价款C、给承包人追加合同价款，但不顺延工期D、工期延误和费用损失均由承包人承担答案：D解析：2022版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。70.通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A、设计文件B、工期C、价款D、进度计划答案：A解析：知识点:订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件。2022版教材P123。71.在建设工程材料设备采购合同中，关于当事人下列说法不正确的是()。A、永久工程的大型设备

55、一般情况下由发包人采购B、买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人C、采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商D、材料设备供应的时间不能延误，但可以提前答案：D解析：2022版教材P140-141建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。延误交货将导致工程施工的停工待料，不能使建设项目及时发挥效益。提前交货通常买受人也不同意接受，一方面货物将占用施工现场有限的场地影响施工，另一方面增加

56、了买受人的仓储保管费用。72.(2016年真题)根据标准施工合同，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。A、14B、28C、42D、56答案：D解析：4.延误进行竣工验收发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。73.（2020年真题）根据标准设备采购招标文件，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A、装在设备制造厂”的运输工具上B、施工场地设备安装部位C、运至施工场地运输工具的车面上D、施工场地的安装作业面答案：C解析：P146-147本题考查设备采购合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。