劳务分包合同

1、劳务分包合同劳务分包合同劳务分包合同（一）发包方：XX建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：XXXXXXXX（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方决定将XX公司XX工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从XXXX年XX月起至XXXX年*月止。三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良四、劳务管

2、理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。五、乙方的职责1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行XX公司与XX建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。2、确保所有分项工程的、质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

3、七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：劳务分包合同（二）甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九

4、、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、

5、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规

6、定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。（1）乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十三、双方协议工价如下：分部分项工程名称单位名称人工基价（元）经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。1、安全生产协议书；2、治安、保卫、防火等协

7、议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。十六、违约责任：1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日%0的违约金；（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；（2）乙方

8、施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金；（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失

9、效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份，甲方执份，乙方执份。甲方（合同章）：乙方（合同章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：电话：电话:开户银行：开户银行:帐号：帐号：年月日年月日劳务分包合同（B）20090208）合同编号：GFF2018015000-FL-004北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同二。一八年七月-12建筑面积：4、合同价款总额元（人民币），大写元。5、分包工作期限总工期152日历天，2018年7月28日开工（具体开工日

10、期以甲方通知为准）至2018年12月27日（以甲方施工进度要求为准）。工期总日历天数与开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；且具体执行满足甲方总体施工计划，满足甲方与业主工期要求，具体情况以甲方通知为准。6、劳务作业人数：30人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（ 6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（ 8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；-34第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包

11、人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施

12、工需要。9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9 检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。9.10 在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之-5610.7 按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9 妥善保管、合理使用发包人提供的承包

13、人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10 承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。10.11 配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.12 发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。10.13 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，

14、承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。10.15 在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。10.16 其它承包人应当承担的义务。-78费用的正式报告及有关资料。13.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。13.4 承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达

15、方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。15、事故处理：15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。16、施工变更：16.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面

16、确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；-91020.1 承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。20.2 发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。20.3 发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。20.4 承包人不按照本合

17、同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。20.5 如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。20.6 本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。20.7 合同解除后，

18、承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。-1112第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1 发包人中标建造师（项目经理）为，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号。身份证号码：。委托权限：现场管理。发包人也可委托周代杰有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。22.2 承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：施工队长，岗位证书

19、号：，身份证号码：。委托权限：现场施工管理，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。22.3 发包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为现场劳务管理；承包人现场劳动力管理员敬君萍，上岗证号，职责为现场劳务管理。22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：经理，联系电话：，在京住址：北京市，家庭住址：。23、图纸：发包人应在劳务分包工作开工7天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸0套。24、材料：24.1 承包人应在接到图纸后7天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包

20、人；-1314（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；（8）本合同9.10、10.15所列事项；（9）双方约定的其它情况。28、本合同价款核算规则及构成方式28.1 本工程的合同价款采用下列第（1）种方式计算：（1）固定合同价款；（2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）建筑面积综合单价。28.2 分包合同价款包含以下内容：机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所

21、有责任、义务和风险费用等（包括但不限于）。28.3 分包合同价格风险幅度范围为/，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为/，调整依据为/，调整程序为/。28.4 本工程的合同价款，除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条约定的价格调整的因素以外，不再调整。28.5采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含机械运输、构配件及安全生产费、税金、人工费、材料费、措施费、临时设施费、保险费、临时停水停电造成的窝工、风雨季及冬季施工费、各种管理费、利润、规费以及政策性文件规定、合同所-15162222222229、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：29.1 施工过程中，发

22、包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过3日。书面确认后，双方约定采取以下电汇方式结算支付分包合同价款：29.1.1 发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。29.1.2 发包人每月25日支付30万元分包合同价款。29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的，造成后果由发包人负责。30、违约责任：30.1发包人违约责任：30.1.1 不按约定向承包人支付分包合同价款的，除应向承包人支付违约金5000元以外，还应

23、按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.2 不按约定核实承包人完成的工程量，除向承包人支付违约金5000元以外，还应按同期银行利率向承包人支付利息；如该违约金不足以弥补承包人的损失，承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.3 不能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金5000元。30.1.4 不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向承包人支付违约金3000元。30.1.5 发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况

24、时，应向-171830.1.6 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。30.1.7 发包人先有30.1.1、30.1.2行为的，承包人的30.2.4行为不构成违约。30.1.8 承包人先有30.2.4、30.2.5行为的，发包人自行为发生之日起一个计量周期日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。30.1.9 发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人下列人员承担连带责任。发包人及承包人下列人员应当签订保证书作为本合同附件。发

25、包人：姓名周代杰身份证号名/身份证号：姓名/身份证号：承包人：姓名徐汝见身份证号名/身份证号：/姓名/身份证号：/31、特别约定：31.1 发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款，如存在违约行为，造成承包人拖欠本工程务工人员工资的，除按照本合同的违约条款承担责任外，还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。31.2 承包人先有30.2.4行为的，双方约定自行为发生之日起5日内，双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。31.3 发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约

26、行-192034、补充条款：35、附件：附件一：保证书附件二：附件三：21保证书中标建造师（项目经理）本人是项目发包人中标建造师（项目经理）。本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中，作为发包人的授权委托人，在职责范围内禁止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人原因发生上述行为，本人将依照本合同30.6的约定，对发生的债务承担连带责任。中标建造师（项目经理）：时间：-2223钢筋工程劳务分包合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）甲方承建的工程，乙方自原承担该工程的钢筋工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和

27、进度，经双方协商,特订以下条款，供双方共同遵守执行。一、工程内容：1、承包范围：本工程所有进场钢筋的卸车、钢筋加工制作、绑扎安装、钢筋接头焊接、垫块、马镫放置、后浇带钢丝网的绑扎和止水钢板的制作与安装以及施工过程中放线协助配合工作；配合安全文明施工、清理现场、废料归堆、场内水平运输、垂直运输等所需的人工费用及大型机械（电焊机、卷扬机、垂直运输机械）外的所有小型工具费用在内。2、质量要求优良工程。二、双方职责（一）甲方职责：1、负责各种原材料按时进场，满足工程进度的需要。2、负责生产技术交底和安全技术交底，提供有关技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、文明生产、节约等措施，签订经济责任状。3、负

28、责统一规划现场的平面布置，确定临设、工地出入口、标志的设置、材料堆放、安全、消防、文明施工设施的位置。4、按时下达月、旬短期进度计划，协调工种之间关系，合理组织分段施工作业，月终考核，兑现奖惩。5、提供标高、定位的基准点、线，严格按内控质量标准及安全操作规程对分项工程进行检查、考核、评比、兑现奖惩。6、搞好施工现场各种防护措施，确保施工安全。7、按时核算和支付工资（每月10号前支付上月工资）。8、提供食宿场所，搞好后勤工作。（二）乙方职责：1、对所承包的工程内容的质量、安全、进度、现场文明施工、料耗、务工人员的安排和管理负全部责任。2、遵守公司和项目部的各项管理制度，服从甲方的统一安排、协调、

29、指挥。3、严格按施工图纸及验收规范、内控质量标准、安全操作规程和技术交底组织施工，不得随意变更施工图和规范要求。4、严格按照月、旬、日短期进度计划合理组织施工。5、组织身体健康、责任心强、业务熟练、服从管理的人员在工地施工操作。进场人员年龄在18-50周岁之间，在进场前必须先报花名册，都应持证上岗（公司可协助办理证件，但费用自理），严禁使用童工，若发现有不符合条件的，乙方应无条件安排其退场。6、配合和监督对施工中的各项原材料和成品进行保护。7、每天施工完毕后，施工现场做到工完、料尽、场地清。场容标化达到验收标准。三、施工工期：1、该分项工程的施工工期为：自年月日至工程完工。2、乙方严格按照月、

30、旬、日短期进度计划合理组织施工，按时完成进度计划任务不奖不惩，提前一天完成给奖金500元，延后一天罚款1000元，除甲方有较大变更或因不可抗力阻挡施工的情况下可顺延工期外，其余任何情况均不顺延工期。四、施工质量要求：1、该分项工程质量等级为优良（按公司内控质量标准验收）。2、乙方对承包的分项施工内容按内控质量标准先做样板，达到要求后，才准进场正式施工操作，并保持整个分项工程都达到样板质量。在施工期间接受甲方的质量检查和监督。3、该分项工程达到内控优良标准（样板质量），执行合同工资单价：达到内控合格标准，下降合同工资单价20%（装饰工程以户套为基段，主体工程以构件为基段）；没有达到内控合格标准的

31、，必须返工重做，乙方负责赔偿由此造成的一切损失（人工、材料费）。五、施工现场要求：1、乙方施工期每天必须做到活完场地清，保持现场文明、无违章违纪行为，各种材料堆放有序。乱堆放材料一次罚款100元。若发生二次清理费用，在该班组工资中扣减。2、乙方在施工期间必须对各种原材料和所有的成品进行保护，损坏了原材料、设备和工具，则照价赔偿，对施工中的成品损坏，除按要求修补外，并处罚款100元。3、严格按定额消耗使用各项材料，若材料超耗，由乙方负责赔偿。乙方在领料时发现有破损、不合格的材料，有权拒绝接收。六、施工安全：1、甲乙双方必须签订“安全生产责任书”，并严格执行公司、项目部制定的安全生产规章制度，杜绝

32、死亡和严重事故，轻伤率不得超过5%。2、乙方务工人员进场上班前必须进行安全知识培训，学习相关知识后方能上岗，班前甲、乙双方作好安全技术交底。凡未经安全教育而擅自进入施工现场的乙方人员，无论何种情况发生的工伤事故均与甲方无关，所有经济、法律责任由乙方承担。3、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应做好检查交验工作，并做好记录。4、乙方应经常教育工人注意安全，严格遵守安全生产“十不准”和安全施工细则，严禁违章操作。若违章操作发生安全事故造成的经济责任：事故损失在2000（含）元以内，责任由乙方承担；事故损失在2000元以上，根据情况由甲乙双方按事故大小划分责任共同承担。七、工程验收1、乙方每月

33、完成的实际工程量，由甲方工程负责人、质检员、乙方现场负责人共同验收实际完成工程量，由项目经理审核后结算，同时项目部有关人员对乙方安全、工期、材料耗用、文明施工、劳动态度等考核按有关管理办法执行。2、计时工要有明确的日期、工作内容、人数及实际用工人数。八、工资单价及付款方式：1、该单项工程的工资单价是双方根据市场行情协商达成的综合价格（不分施工部位、项目名称、规格大小、施工难易等），包括劳务工资、个人安全及劳动保护费、场地内材料搬运、施工用具、分项工程成品的清洁等项费用，按元/m2（建筑面积）计。2、付款方式：为保证本合同的严肃性，确保工程质量，稳定施工队伍，按乙方实际完成工程量结算工资：（1）

34、每月付已完工程量的80%；（2）主体工程全部结束两月后付至已完工程量的95%，留5%作为质量保证金；（3）工程全部竣工一年后退还5%质量保证金；（4）如遇中间无故退场，只付已完工程量的50%。九、合同履约金为保障本合同严肃履行，乙方向甲方交纳合同履约金万元（已交纳意向合同保证金的，本合同签订后自动转为合同履约金），合同履行过程中的所有罚款自履约金中扣除。十、违约责任：1、甲方因材料组织到位不及时，出现停工待料，使乙方全部人员不能正常生产，由甲方支付乙方每人每天20元的误工费（只要可以安排半数人员能上班的都不计误工费）。因不可抗力等因素所发生的停工不计误工费。2、在施工过程中，乙方没有完全履行职

35、责，违反公司管理制度，按相应条款考核处罚。3、对乙方不能达到内控质量标准或进度要求（指甲方下达的月、旬短期进度计划），首次先座谈整改，三天后还没有达到要求，则处罚款1000元，再过三天后，仍未达到要求，甲方有权终止乙方合同，并只按已完工程量的50%支付给乙方的工资，甲方另行安排施工人员。4、乙方承包工程范围内工作内容不得转包，如发现甲方可单方中止合同，乙方已完工量不结算并扣除乙方已交的合同履约金，所有责任由乙方承担。十一、争议的解决本合同未尽事宜，按照建设工程施工合同通用条款执行。因履行本合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向劳务仲裁部门申请仲裁。十二、内控质量标准

36、和其它条款附后：十三、本合同是双方在自愿、平等、互利的原则下签订的，双方签字后生效。甲方代表签字：乙方代表签字：年月日劳务分包合同1倒班宿舍外墙保温工程劳务分包合同甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，结合湖北省和公司有关规定和本工程的具体情况，经公司确定，甲方将该工程以劳务分包的形式分包给乙方，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下：第一条工程概况1、2、工程名称：特种工业泵制造建设项目（倒班宿舍外墙保温工程）工程地点：襄阳市深圳工业园第二条承包范围倒班宿舍外墙保温工程：2、 3厚聚合物砂浆

37、底面刮糙；3、 9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛；4、 6厚1：2.5水泥砂浆找平层；4、食堂30厚挤塑聚苯板（导热系数为0.03W/mk,锚栓固定4-6个/m）,5、 5后专用聚合物抗裂砂浆（压入两层复合耐碱玻纤网布）。第三条承包单价承包单价以固定单价：倒班宿舍元/m2；结算以实际展开面积扣除门窗面积计算。第四条承包内容（一）工程工作内容：该部分工程内容的劳务人工费、施工工具、小型机械所需低值易耗材料及材料的场内运输、施工人员的安全劳保用品及业主招标范围之内的外墙保温工程量的费用、按图纸施工，凡跟该项目有关的施工任务均包含在总报价之内，不单独计取任何费用，甲方不会对乙方承担任何杂工的。第五条承

38、包方式本工程采用实际工程量单价包干的承包方式，包干单价即包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、并包括所有有关的费用。整个施工过程应严格按照施工图纸和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行实施，做到工完场清。乙方不得就上述（第三、四条工作范围、工作内容、承包方式）各项费用向甲方提出补偿要求。2第六条双方责任一、甲方工作1、甲方驻工地的代表：2、组织验收，对乙方的质量、速度、安全、文明施工进行监督、指导，解决乙方在施工中出现的技术问题，并对乙方进行技术交底；3、不定期对乙方人员及其工作进行检查；4、提供施工用水、用电、施工设计图壹份；5、根据工程进度要求对现有工作面进行区域划分和安

39、排；二、乙方工作1、乙方驻工地的代表：乙方驻工地的代表必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任；2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同并由乙方承担由此造成的全部经济损失；3、按甲方通知的时间进场；4、做好施工现场临时设施、建筑物的保护工作；5、乙方不履行上述各项义务造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予全额赔偿；6、乙方自行承担自有施工人员的保险、防温降暑及相关劳保费用；7、乙方必须建立安全生产保证体系，对进场人员进行遵纪守法、安全生产、消防及内部管理制度等方面的

40、教育工作，乙方人员必须遵守有关安全生产、消防保卫、现场卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导，教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，若由于自身安全和管理措施不力而造成的事故，自行承担一切责任与经济损失；8、遵守业主方项目部制定的所有规章制度与惯例，包括质量、安全、文明施工、材料控制、后勤保卫等管理规定。9、外墙基层处理用的砂、水泥甲方提供。310、配合业主方生活区的用电用水管理11、乙方必须与自有务工人员签订劳动合同并报甲方备案，如因未签订合同而发生劳动纠纷，其责任均由乙方承担。12、乙方驻工地的代表做好花名册交甲方现场管理人员。第七条质量要求1、如因乙方原因未达到业主方所要求的质

41、量目标（以现场监理和质检员评定为准），乙方必须无条件返工，并赔偿由此给甲方造成的损失。2、为确保本工程质量目标的实现，乙方必须严格按照现行国家有关的技术规范要求组织施工。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改的，甲方有权采取整改措施，调整工作面，直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的经济损失。3、施工中经检查、检验工程不合格或未达到业主方质量要求，乙方按质量验收规范要求进行返工、返修并承担返工、返修的费用，不顺延工期。4、乙方应努力控制质量通病，降低允许偏差，当出现大幅度超过允许偏差是必须无条件接受业主方的处罚。第七条合同工期具体开工日期和节点工期以项目

42、进度计划为准。如因乙方原因达不到业主的分项节点工期要求，原则上按业主方的标准处以违约金，具体节点工期要求为：倒班宿舍：2014年11月30日完工，并以2014年11月30日下午组织验收。第八条安全生产和安全保证1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门定制的有关安全生产的法律、法规。2、业主方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须服从业主方管理人员的指挥。3、乙方应遵守业主方制定的各项安全规定，凡新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受业主方进行的安全教育培训和安全交底。4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防范措施。凡业主方指出的安全隐患，乙方

43、必须及时整改。45、乙方在施工中，应严格服从业主方的统一指挥，遵守业主方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案和各项安全生产规章制度，建立安全生产保证体系，如在工作范围内，由于乙方安全意识不到位、违章作业野蛮施工，不严格执行业主方在安全生产方面的有关规定而造成人员伤亡事故，打架斗殴，其责任及费用均有乙方承担。第十条工程价款支付乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到业主方要求并按本合同要求完成工程量，甲方按此比例付款：中途支付部分生活费，全部工程量完成后支付70工程款，余款春节前支付完。第十一条违约责任（一）乙方如提出单价变更要求的，视为违约，甲方有权终止合同

44、，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。（二）乙方因劳动数量不足和技术质量不高，无法达到业主方工期、质量、安全及文明施工要求的，甲方有权以任何形式将乙方的施工内容划分给其他施工队伍施工。结算按乙方自行实际完成总工程量的70进行结算，乙方不得因此进行任何索赔。（三）乙方因非甲方原因提出停工或怠工的，视为违约，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按乙方自行实际完成总工作量的80进行结算。第十二条合同生效与终止本合同自签字盖章之日起生效，完成约定的全部内容并结清工程价款之日告终止。第十三条合同份数本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方代表签字：乙方代表签字：签订日期：签订日

45、期：5劳务分包合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）经甲、乙双方友好协商，甲方将该建筑工程分包给乙方施工，乙方对本工程的招标文件、施现场、施工图纸、施工方案、工期经及相关工程的情况已经充分了解，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，达成以下合同条款，双方共同遵守执行。一、工程概况I、工程名称：2、工程地点：3、建筑面积：大约万平方米4、结构类型：框剪带商铺5、承包形式：包工不包料二、合同工期1、工期：2、非乙方原因造成的停工，工程相应顺延，乙方损失由甲方负责承担。由乙方自己造成的工程停工，乙方自行负责。三、质量标准工程质量标准：合格。四、合同项目价款及结算方式1、计价方式：按国家现有

46、建筑面积计算元平方米。一楼4.5米算一层楼面积。2、工程量按国家标准建筑面积据实计算。3、图纸如有变更，其变更部分按实调整签证，补充变更费用。五、承包范围钢筋工、包扎丝、包机械、电焊、主体结构内的钢筋下料制作安装及二构等等不包括车丝接头对焊接头。六、承包方式1、包工。2、包工期、包质量、包安全文明施工，工完场清。3、包冬季、雨季、夜间施工、加班赶工、并配合其他专为一施工等相应的人工降效费、施工措施费等费用。4、乙方按标准化工地管理发生的用工和垃圾清理。5、由于不可抗力及自然原因造成的工程中断施工的间歇时间，施工中临时停工、停电、停水和机械发生故障及所有材料供应有可能中断时间及相关单位配合引起的

47、非正常间歇。时间，工期顺延。由于甲方原因造成的连续停工3天以上的，甲方补偿窝工费，按每人每天元补助给乙方。6、甲方包干在施工期间个人安全设施，劳保用具及防暑降温、保暖抗旱等费用。7、甲方提供大型机械设备、塔吊、垂直运输机、塔吊司机、止水钢板、（木工、钢筋工、制作场地）进出道路通畅。七、工程款的支付1、乙方从开工日期起至主体商铺封顶后甲方一次性付进度款的70付给乙方，其后按每月工程量支付进度款70%。主体封顶后付85%；余款验收合格15天内付清。八、甲方的权利及义务1、负责统一规划现场所有临设、材料堆放、安全、消防、文明施工设施。2、负责向乙方提供施工图纸、蓝图两套，并向乙方进行安全、质量、技术

48、交流。3、按规定及时提供属甲方供应的建筑材料。4、负责编制工程项目施工组织总设计、制定项目管理目标。安排施工总进度计划、实施对工程质量、安全、文明施工等安全全部控制、监督和验收。5、随时检查乙方施工设备的运行、现场管理情况，一方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修、对乙方人员违法、违纪或不服从管理的，有权处罚直至要求乙方予以清退。6、负责施工用电的主要线缆，二级配箱主要进水管的材料和安装，主水管在每栋设两处以上，乙方在甲方指定水电接口处将水电接入每栋各楼层。乙方必须按甲方临时水电布置方囊规范敷设和操作（具体位置按现场调整）。7、每月向乙方下达施工作业计划，并督促乙方按月

49、完成。8、负责管理和监督乙方的工程进度，质量、安全文明施工等。9、负责审核乙方的每月进度表，按合同约定办理工程款拨款。10、乙方现场人员的宿舍、食堂、办公室等生活设施由甲方提供给乙方使用，桌椅等办公用具由乙方负责，乙方负责环境卫生保洁，强调每天由专人打扫。现场施工用电及用水费用由甲方负责。11、甲方按合同约定及时足额支付乙方工程价款，如有放假不能按时足额支付乙方工程价款，乙方有权停工，造成停工及损失由甲方负责承担乙方所有施工人员的工资（停工期间）。九、乙方的权利义务1、自觉遵守法律、法规及业主、监理、甲方制定的有关现场管理规章制度。接受业主、监理及甲方现场管理、检查和监督。（乙方配备技术人员1

50、名现场施工人员2名，安全员2名并根据各工程配备专业的工长，根据甲方的施工组织总设计的及施工总方案的内容编制各项作业计划并上报甲方审核，对班组进行技术交底及安全交底，作好记录并上报甲方）。2、按合同约定完成承包范围内的施工内容，承担所涉施工内容的质量、工期、安全、文明、保修等一切责任。3、乙方必须对安全生产付全面责任，切实加强安全管理，严格遵守甲方现场管理制度。安全设施（如安全帽、安全带）必须按照安全文明标化工地要求同一片配备。4、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，积极配合交工验收。在保修期内对承包范围内工程质量缺陷负责修理。5、按甲方要求配备足

51、额且适应本工程管理要求的管理人员。6、乙方完全接受总承包合同中有关甲方向业主做出的工程工期、质量、安全等有关方面的承诺，业主对甲方相应的各项要求和标准均是乙方应该做到的和应尽的义务。7、服从甲方的现场施工管理和指挥，合理组织劳动力，对甲方下达的施工任务计划，必须针对任务内容编排好周报、周作业计划并按时完成。每周作业计划需在周会前一天报甲方工程部审批。8、所下钢筋配料单在施工前一周价甲方审核确定后方可下料，应提交一份配料单给甲方。9、乙方的安全管理人员要按国家有关规定及甲方要求配备不少于2人（并报甲方备案），由甲方统一管理。10、建立环境保护贡任制度，必须按环境保护工作纳入施工计划，建筑垃圾必须

52、送至甲方指定地点，采取有效措施防止在建设或其他活动中产生的废气、废水、废渣及噪声对环境的污染和危害。11、按建设单位及甲方要求、配合好其他分包单位的施工。十、安全、文明施工要求1、安全目标：杜绝死亡和重大责任事故，轻伤频率不大于20%，杜绝重大机械和火灾事故。2、所有脚手架、安全扩护棚、围栏等均必须严格按照施工现场安全管理规定及当地相关要求实施。3、在施工中，乙方必须按照工程建设安全生产有关管理规定、严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，服从甲方安全管理，做好自行安全检查工作，消除事故隐患，随时接受甲方及有关安全检查人员的监督检查。4、在施工中引发安全事故，其责任和由此所产生的费用

53、五千以内由乙方负责，五千以上由甲方负责。乙方应自觉维护好现场的安全设施和设备，并及时更换已经失效的案牵涉市和设备，非乙方的原因造成安全质量事故，由责任方承担。5、乙方在施工期间不得破坏生活和生活设施及安全设施，不得随地大小便，保持现场整洁、卫生、文明、若违反必须接受甲方的相关处罚。6、乙方必须按当施工现场文明施工管理有关文件规定进行现场文明施工，认真做好施工现场的保洁工作。随时接受各有关单位和部门来工地进行参观和检查。十一、施工现场治安管理1、乙方必须自觉遵守国家。地方政府的法律、法规、汉安条例，服从甲方的治安条例，做好自身的防盗，防火工作。2、乙方有责任和义务制止治安事件的发生，禁止酗酒闹事

54、、打架斗殴，违反者甲方将对其进行罚款处理，造成事故后果自负。3、乙方必须无条件的执行甲方项目各项规章管理制度。4、甲方必须保证乙方安全施工，协调好社会关系。十二、履约保证金1、如签订合同之后由甲方指定日期进场施工。乙方交保质金10万元，一个月后退还给乙方。如期不退按每月10%付息。乙方在施工中，如甲方无工程款，及地方扯皮等等，造成工程停工，无法施工，2个月后不能开工，乙方有权要求甲方结清余款乙方退场。十三、争议解决条款1、本合同一式二份，甲乙双方执一份，未尽事宜，双方共同协商处理，补充协议具有同等法律效力。2、如因履行本合同发生争议，甲乙双方应尽量协调解决，若协调不成，双方均应向武汉市人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：乙方（盖章）：电话：电话：身份证：身份证：年月日劳务分包合同1、承包方式，大轻包，建筑方简称甲方，施工方简称乙方。2、下料车间和新建原材料库主体工程3、具体做法高8米长60米宽18米以实际建筑面积为准。下料车间原有墙不动，增加大梁、柱子、现浇顶子，原材库东面增加柱子，原材库西面增底梁、柱子、现浇大梁顶板局部做水泥地面。4、甲方提供水电，住宿、所有材料，吊车，本工程全部用商品灰。5、乙方自备施工用工具，机械，架子。6、结算方式：每月按进度结算工程款的80%，余款完工全部结清。7、工程造价按建筑面积计算、每平方米砌砖按每延米计算，砌墙高度为1。4。8保证质量，确