一级建造师考试《法规》题库每日练习100题含答案[卷1813]

1、一级建造师考试法规题库每日练习100题含答案18131. 题型：多选题建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。a施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的b在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的c使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式 架设设施的d在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方 案的e施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的答案a, b,e解析本题涉及的考点是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。建设工程安 全生产管理条例规

2、定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正 的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构 成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：施工前未对有关 安全施工的技术要求作出详细说明的；未根据不同施工阶段和周围环境及季节、 气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程 的施工现场未实行封闭围挡的；在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的； 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；未对因建设工程施工可能造 成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。2. 题型：单选题劳动者可以立即解除劳动合同且无需事

3、先告知用人单位的情形是（）。 a用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件b用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动c用人单位未及时足额支付劳动报酬d用人单位和制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益答案b3. 题型：单选题 以下关于建造师的说法中，正确的是（）oa未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作b国家鼓励和提倡注册建造师一师多岗c建造师的执业范围不受限制d具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件之一答案a解析注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级注册建造师和二级注册 建造师。取得资格证书的人员，经过注册

4、方能以注册建造师的名义执业。4. 题型：单选题建设项目环境保护管理条例规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施未建 成、未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的.环境保护行 政主管部门责令停止生产或者使用，可以处（）的罚款。a5万元以下b10万元以下c1万元以下3万元以下d5万元以下10万元以下答案b5. 题型：单选题经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定 的有关文件，向有批准权的()提出建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报 本级人民政府批准。a县级以上人民政府土地行政主管部门b县级以上人民政府c县级以上人民政府建设行政主管部门d县级以上人

5、民政府城乡规划部门考点1z302012申请主体和法定批准条件解析经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定 的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申 请，经土地行政主管部门审查，报本级人民政府批准。考点:已经办理该建筑工程用地批准手续；6. 题型：多选题下列人员中，属于建筑施工企业特种作业人员的有()。 a建筑电工b混凝土工c起重信号工d起重机械安装拆卸工e钢筋工答案a, c,d7. 题型：单选题甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局故断电，乙公司无法按时完全 成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的

6、说法， 正确的是（）。a供电局向甲施工企业承担责任b供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任c乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任d乙公司向甲施工企业承担责任答案d8. 题型：单选题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。a申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件b保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成c只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件d消防设计审核不合格，不予颁发施工许可证答案a解析【答案】a。【解弟取得规划许可证是申请领取施工许可证前提条件，因此a项错误。9. 题型：单选题某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发

7、包人与 承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方 对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。 a备案的建设工程合同b补充协议c重新商定合同d当地建设行政主管部门发布的计价方法答案a解析本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据最高人民法 院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（以下简称解释） 第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的 中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。 因此，本题选a。10. 题型：单选题施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单

8、位已根据合同要求完成工程建设 任务，建设单位以合同无效不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付 工程款，则对于承包单位的要求应该（）。a合同无效，不予支持b工程合格，予以支持c资质合格，予以支持d已经付出，部分支持答案b解析最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规 定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约 定支付工程价款的，应予支持。11. 题型：单选题取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生（）安全事故的，暂扣安全生产许可证 并限期整改。a一般b较大c重大d特别重大考占p八、1z306013违法行为应承担的法律责任解析取得安全生产

9、许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证 并限期整改。考点:暂扣安全生产许可证并限期整改的规定12. 题型：单选题某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知 丙，则丙有权要求（）oa甲、乙对合同承担连带责任b解除合同c撤销合同d原施工单位上级主管部门承担责任答案a解析本题涉及的考点是法人的变更。企业法人分立、合并或者有其他重要事项变更， 应当向登记机关办理登记并公告。企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的 法人享有和承担。13. 题型：单选题下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。a法律条文b法院的司法解释c施工合同复印件d建筑施工规范答案

10、c解析本题考查书证的概念。书证是指以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达 的思想来证明案件事实的证据。书证的特征包括：（1）书证以其表达的思想内容来 证明案件事实，而不是以其外形、质量等来证明案件事实；（2）书证往往能够直接 证明案件的主要事实；（3）书证的真实性较强，不易伪造。故c选项正确。复印件 的表述具有一定迷惑性复印件只是证明效力较低，但仍是书证。其他选项并非 证据。14. 题型：单选题某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位 每月支付20000元费用。据此，建设单位享有的权利是（）。a建设用地使用权b地役权c相邻权d宅基地使用权考点1z301042

11、 土地所有权、建设用地使用权和地役权解析地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动 产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权 是按照当事人的约定设立的用益物权。考点：地役权15. 题型：单选题建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾 期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。a3年b6个月c1年d2年答案a解析【答案】ao【解析】建造师初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。16. 题型：单选题根据建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关 部门履行监督检

12、查职责时,其有权采取的措施是o oa要求被检查单位提供工程质量保证金b进入被检查单位的施工现场进行检查c发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿d调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单答案b解析县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权 采取下列措施：(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；(2)进 人被检查单位的施工现场进行检查；(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改 正。【题库维护老师chenj17. 题型：多选题下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有 ()oa直接涉及国家主权的条文b直接涉及人民生命财产安全的条

13、文c直接涉及人体健康的条文d直接涉及环境保护的条文e直接涉及公共利益的条文答案b, c,d,e18. 题型：单选题根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括 ()oa完成建设工程设计和合同约定的各项内容b已签署的工程结算文件c完整的技术档案和施工管理资料d勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案b19. 题型：单选题依据工伤保险条例的规定，()应当按时缴纳工伤保险费。a用人单位b职工个人c用人单位与职工个人d用人单位或职工个人1z306034工伤保险和意外伤害保险的规定 解析用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人不缴纳工伤保险费。用人单位缴纳工 伤保险费

14、的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。考点:工伤保险基金20. 题型：单选题下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是()o a宪法至上b上位法优于下位法c一般法优于特别法d新法优于旧法答案c解析根据有关规定，法的效力层级表现为：宪法至上；上位法优于下位法；特 别法优于一般法；新法优于旧法。21 .题型：单选题工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。 a行纪居间b技术服务c委托代理d工程承包答案c解析民法通则第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权”。合同法第276条规定：“建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面 形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义

15、务以及法律责任，应当依照本 法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定”。建设工程质量管理条例第 12条规定：“实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监 理单位进行监理”；第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技 术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对 施工质量承担监理责任”。由此可见，监理与建设单位之间是委托代理关系。故c 为正确选项。22. 题型：单选题需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目，o o可以不进行招标b可以邀请招标c应当公开招标d不适宜进行招标考占p八、1z303011法定招标的范围、招标方式和交易场所解析

16、招标投标法规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者利用扶贫资金实行 以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规 定可以不进行招标。招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以 不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用 不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提 供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配 套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。考占八、可以不进行招标的建设工程项目；23. 题型：单选题

17、关于人民法院对民事上述案件的二审裁判的说法，正确的是（）oa原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决b原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审c原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事 实后改判d原判决违反法定程序的，依法改判答案c解析原判决认定事实不清的，栽定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事 实后改判24. 题型：单选题建设工程质量管理条例规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者 竣工验收不合格的建设工程，应当（）o a返修b 改建c 修补d 拆除考点1z307024施工质量检验和返修的规定解析建筑法规定

18、，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。建设工程质量 管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收 不合格的建设工程，应当负责返修。考点:建设工程的返修25. 题型：单选题根据民事诉讼法，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是（）a执行案件申请入撤销申请的b作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的c追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的d作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的答案d26. 题型：多选题下列属于非营利法人的有（）。 a事业单位b基金会c社会服务机构d机关法人e基层群众性自治组织法人答案a,b,c27. 题型：

19、单选题关于评标的说法，正确的是()oa招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向b招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件c评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果d投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求 投标人做出必要澄清、说明答案d解析评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好 处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗 示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的 行为，a选项错误。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作 为评

20、标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超 过标底上下浮动范围作为否决投标的条件.b选项错误。评标委员会成员拒绝在评 标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果，c选项错 误。【题库维护老师chenj28. 题型：单选题国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定中标人为 ()。a排名第一的中标候选人b报价最高的中标候选人c报价最低的中标候选人d排名前三的中标候选人择优选择答案a解析招标投标法实施条例规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行 招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候 选人放弃中标、因

21、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金， 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以 按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也 可以重新招标。故a为正确选项。29. 题型：单选题关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）oa注册建造师享无权带薪参加继续教育b相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育c注册建造师继续教育应当在业余时间进行d注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理答案b30. 题型：单选题法人在建设工程中的地位，表现在（）。a所扮演的总、分包角色上b具有民事权利能力和民事行为能力c承包合同约定的权利、义

22、务中d建设参与方分工协作的关系中答案b解析法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。依法独 立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。31 .题型：多选题施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（）,并在进入施工现场前进行检查。a生产（制造）许可证b施工资质证书c产品销售许可证d产品合格证e施工许可证考点1z306032施工现场安全防护安全费用特种设备安全管理规定解析国务院建设工程安全生产管理条例（2003年11月12日，中华人民共和国国 务院令第393号）第三十四条：施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、 施工机具及配件，应当具有

23、生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场 前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管 理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时 报废。考 点:安全防护设备、机械设备等的安全管理32.题型：多选题按照建筑节能工程施工质量验收规范gb 5041-2007的要求，工程项目验收存 在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收（）。a验收组织机构不符合法规及规范要求的b参加验收人员不具备相应资格的c未完成建筑节能工程设计内容的d参加验收各方主体验收意见不一致的e骑收程序和执行标准不符合要求的答案a,b,d,e 33.题型：多选题根据建

24、设工程安全生产管理条例规定，施工单位在使用（）前，应当组织有关 单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。a 施工电梯b物料提升机c 整体提升模板d 满堂红脚手架e 整体提升脚手架考占p八、1z306032施工现场安全防护安全费用特种设备安全管理规定 解析 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当 组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。考 点:施工起重机械设备等的安全使用管理34.题型：单选题安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）。a1个月b3个月c6个月d9个月答案b35. 题型：单选题下列属于诉讼内调解

25、的是（）。a 居民委员会的调解b专业机构的调解c 人民法院的调解d 人民政府的调解考点1z308041调解的规定解析法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事 人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。考 点:法院调解36. 题型：单选题甲、乙、丙三家同专业承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当三家单 位实行联合共同承包时，应按（）单位的业务许可范围承揽工程。a甲b乙c丙d中间级别资质答案c解析招标投标法规定，由同一专业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定 资质等级。37. 题型：单选题建设工程安全生产管理条例规定，安全警示标志必须符合（）标准。 a国家

26、b行业c企业d地方答案a解析本题涉及的考点是危险部位设置的安全警示标志。建设工程安全生产管理条 例规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手 架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破 物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示 标志必须符合国家标准。38. 题型：单选题李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协 议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议， 并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是（）oa李某与张某间的租赁合同无效

27、b租赁合同的成立以租赁物的交付为要件c张某享有优先承租权d两份合同均有效，李某应承担违约责任答案d39. 题型：单选题某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）o a将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里b对已受污染的潜水和承压水混合开采c冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖d直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训答案d解析本题考核的是施工现场环境污染防治的规定。a、b项违反了施工现场水污染 防治的规定，c项违反了施工现场大气污染防治的规定。40. 题型：多选题 下列诉讼时效为短期诉讼时效的有()o a身体受到伤害要求赔偿的b寄存财物丢失或损毁的c海上货物运输向承运人

28、要求赔偿的请求权的d延付或拒付租金的e国际货物买卖合同和技术进出口合同存在争议的答案a,b,d解析本题涉及的考点是短期诉讼时效。下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求 赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或 损毁的。c、e选项属于特殊诉讼时效。41 .题型：单选题建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()o a承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工， 监理在48小时内未作书面答复b承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工c因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工d因施工场地

29、未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工-zfac jr1z304014建设工程工期和支付价款的规定解析非承包商原因导致工期延误的可以顺延工期。考点:建设工程工期；42. 题型：单选题对于县级政府颁布的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖 金，应（）oa征收个人所得税b免征个人所得税c减半征收个人所得税d适当减征个人所得税答案a43. 题型：单选题2014年3月1日，某建筑公司因为生产经营发生严重困难，张某成为被裁减人 员。如果该建筑公司（）前重新招用人员的，应当优先招用张某等被裁减人员。a2014年3月1日b2014年5月1日c2014年6月1日d2014年9月1日

30、答案d44. 题型：单选题增值税纳税人从事下列应税销售行为中，适用11%税率的是（）。* a境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产b销售不动产c纳税人出口货物d销售货物答案b45. 题型：单选题仲裁的基本特点不包括()o a自愿性b专业性c公权性d保密性答案c解析本题考查的是对仲裁特点的理解，仲裁的基本特点包括：自愿性、专业性、独立 性、保密性、快捷性和裁决在国际上得到承认和执行。46. 题型：单选题按照民用建筑节能条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施 工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款 ()的罚款；a1%以上2%以下b1%以上3

31、%以下c2%以上3%以下d2%以上4%以下答案d47. 题型：单选题李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则（）。a李某和王某签订的房屋转让合同无效b李某和王某签订的房屋转让合同效力待定c李某的行为属于违法d李某和王某签订的房屋转让合同有效答案d解析无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处 分权的，该合同有效。48. 题型：多选题根据我国劳动法规定，符合对未成年工特殊保护规定的有（）。a不得安排未成年工从事矿山井下作业b不得安排未成年工从事低温、冷水作业c不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动d不得安排未成年工延长工作时间和夜

32、班劳动e用人单位应当对未成年工定期进行健康检查答案a,e 解析劳动法规定，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健 康检查。49. 题型：单选题个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得, 均适用（）oa比例税率b5%45%的9级超额累进税率c5%35%的5级全额累进税率d5%35%的5级超额累进税率答案d解析此内容为2018年新增考点，建设工程税收制度。50. 题型：多选题下列案件适用于专属管辖的是（）。a建设工程设计合同纠纷b建设工程施工合同纠纷c房地产合作开发合同纠纷d建设

33、工程土地使用权转让纠纷e建设工程租赁合同纠纷答案b, d 51 .题型：多选题 下列对于招标投标顺序的说法，正确的有（）oa先进行开标程序，再进行评标程序b先进行评标程序，再进行开标程序c先进行资格审查，再进行开标程序d资格审查程序可以在开标之前，也可以在开标程序之后e先进行开标程序，再进行资格审查，最后评标答案a,d解析招标投标中，先进行开标程序，再组建评标委员会进行评标，因此a选项正确 而b选项错误，招投标中的资格审查分为资格预审和资格后审两种，资格审查既 可在开标以前，也可以在开标之后，因此d选项正确而c、e选项错误。52. 题型：单选题下列选项中.属于建筑工程一切险承保的是（）。a保险

34、财产自然损耗或内在缺陷引起的财产本身的损失b设计错误引起的损失c原材料缺陷引起的保险财产损失d地面下陷引起的工程损失答案d解析根据建筑t程一切险的保险责任范隔及除外责任可知，a、b、c为建筑工程一 切险的除外责任，d属于自然灾害引起的工程损失.为建筑工程一切险的承保范 同，因此正确答案为d。53. 题型：单选题根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚 信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内。a30b20c15d7答案d54. 题型：单选题施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。 a将承包的工程全部转让给他人完成的b将有关专

35、业工程发包给了业主推荐的分包人的c将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的d将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的答案b解析本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合 法的分包是允许的。选项a和d属转包行为，选项c属违法分包，选项8是合法 分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项55. 题型：单选题根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是()oa工程总承包b专业分包c专业承包d劳务承包考点1z302021企业资质的法定条件和等级解析根据建筑业企业资质管理规定的规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业 承包和劳务分包三个序

36、列。考点:施工企业的资质序列、类别和等级；56. 题型：多选题下列由投标人行为导致中标无效的有（）。a投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的b投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的c投标人投标不符合招标程序d投标人为中标在媒体宣传自己e投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的答案a,b,e解析投标人行为导致中标无效的有：投标人相互串通投标；投标人与招标人串通投 标；投标人以行贿手段中标；投标人以低于成本的报价竞标；投标人以他人名义投 标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。57. 题型：单选题按照行政诉讼法规定.行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行 政机

37、构重新作出行政行为，则行政机构不得（）。a作出与原行政行为基本相同的行政行为b以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为c以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为d以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为答案d58. 题型：多选题根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主 要职责有（）。a对建设工程项目的安全生产负总责b落实安全生产责任制c制定安全生产规章制度和操作规程d确保安全生产费用的专项使用e根据工作特点组织制定安全施工措施答案a,b,d,e解析本题考查的是施工单位的安全责任。施工企业项目负责人的主要职责有：（1） 落实安全生产责任制度、安全生

38、产规章制度和操作规程；（2）确保安全生产费用 的有效使用；（3）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（4）及时、如实报告生产安全事故。59. 题型：单选题根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别 恶劣的，其将受到的行政处罚为（）oa终身不予注册b吊销执业资格证书，5年内不予注册c责令停止执业3年d责令停止执业1年答案a解析根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特 别恶劣的，其将受到的行政处罚为终身不予注册60. 题型：单选题关于借款合同法律特征的表述中，不正确的是（）oa借款合同一般为诺成合同b借款合同一般为不要式合同c借

39、款合同的标的物是货币d借款合同一般是有偿合同答案b解析借款合同法律特征借款合同属于诺成、要式、有偿、双务、有名合同。标的是货币的所有权。61 .题型：多选题按环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防 治环境噪声污染的设施的正常使用；（ ）环境噪声污染防治设施的，必须事先报 经环境保护行政主管部门批准。a报装b调试c闲置d维修e拆除答案c, e 解析由于防治环境噪声污染的设施要求与生产设施同时、同步使用，其拆除或闲置 不用都会对周围环境产生一定影响，故必须经过批准。62. 题型：多选题关于增值税税率的说法，正确的有（）oa纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为17%

40、b纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为11%c纳税人进口饲料、农机，税率为6%d纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外e境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零答案b,d,e63. 题型：多选题法律关系的内容即法律主体享有的权利和承担的义务。下列论述中不构成民事法律 关系内容的是()。a甲开车将乙撞伤，乙因而向甲要求赔偿损失，交通警察对甲处以罚款b某建筑公司按照施工合同要求按时完成施工任务c李某因为操纵吊车时玩忽职守，导致发生严重施工事故，已被警方逮捕d某公司董事长根据自己的市场预期签订一项购销合同e项目经理老张报名参加建造师执业资格考试答案a,c 解析

41、暂无64. 题型：单选题对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。a 施工企业项目经理、现场监理工程师b施工企业技术负责人、建设单位负责人c施工企业技术负责人、总监理工程师d建设单位负责人、总监理工程师考点1z306031编制安全技术措施专项施工方案安全技术交底规定解析 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算 结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。考 点:编制安全专项施工方案65. 题型：多选题以下情形中，属于公民、法人或者其他组织可以依照行政复议法直接申请行 政复议的是（）oa对行政机关作出的没收违法所得的行政处罚决定不服

42、的b对行政机关作出的限制人身自由行政强制措施决定不服的c认为行政机关侵犯合法的经营自主权的d认为某市人大作出的规定不合理的e认为工程所在地建设行政管理部门关于竣工验收资料备案的规定不合法的答案a,b,c解析de不是具体行政行为。66. 题型：单选题某投标人计划对某开发商的建设项目进行投标，但在投递标书时却误将标书送给了 另一个开发商，尽管要约巳经发出，但该要约仍不发生法律效力，因为（）o a要约是由特定人作出的意思表示b要约必须具有订立合同的意思表示c要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出d要约的内容必须具体、明确答案c解析本题涉及的考点是要约。合同法规定，要约是希望和他人订立合同的意

43、思表zj o67. 题型：单选题关于安全生产事故调查管辖的说法，正确的是（）oa特别重大事故由省级人民政府授权有关部门组织事故调查组进行调查b上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故c对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进行调查d较大事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查，也可授权或者委托有关 部门组织事故调查组进行调查答案b解析生产安全事故报告和调查处理条例规定，特别重大事故由国务院或者国务院 授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事 故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民 政府、

44、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也 可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事 故，县级人民政府也可以委托事故发生单位。上级人民政府认为必要时，可以调查 由下级人民政府负责调查的事故。因此，b项为正确选项。68. 题型：单选题建设工程施工合同（示范文本）（gf-2013-0201）主要由（）三部分组成。 a总则、通用条件、专用条件b总则、分则、附则c总则、正文、附件d合同协议书、通用合同条款、专用合同条款答案d69. 题型：多选题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。a约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲

45、裁机构予以增 加b违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行c当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条 款成定金条款d当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条 款及定金条款e约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际 损失金额调减答案a,b,c解析中华人民共和国合同法第一百一十四奈规定，当事人可以约定一方违约时 应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔 偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者 仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于

46、造成的损失的，当事人可以请求人民法 院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约 金后，还应当履行债务。中华人民共和国合同法第一百一十六条规定，当事人 既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条 款。70. 题型：多选题某建筑施工企业在项目投标过程中不慎将安全生产许可证遗失，则其应（）。 a立即向建设行政主管部门报告b立即向原颁证机关报告c立即向投标单位报告d在公众媒体上申明作废后补办e直接到原颁证机关补办答案b,d解析建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可 证颁发管理机关予以注销。建筑施工企业遗失安全生

47、产许可证，应当立即向原安全 生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。p21271 .题型：单选题关于设计单位的权利的说法，正确的是（）oa为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计b有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商c设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成d设计深度由设计单位酌定答案b72. 题型：单选题除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（）o a要式合同b实践合同c有偿合同d双务合同答案b73. 题型：多选题甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发 现这些

48、材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材 料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有o o a甲有权拒绝接收这批材料b甲可以解除合同c被毁材料的损失应由甲和乙共同分担d被毁材料的损失由乙负担e被毁材料的损失由甲负担考占j八、1z304032买卖合同的法律规定解析因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受 标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物的损毁、灭 失的风险由出卖人承担。考 点:标的物毁损灭失风险的承担74. 题型：多选题甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的 施工单位

49、，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法 中，正确的有（）oa乙可以将专业工程分包给丙b丙可以将劳务作业分包给丁c乙可以将劳务作业分包给丁d甲可以将专业工程发包给丙e甲可以将劳务作业分包给丁答案a,b,c解析根据中华人民共和国建筑法第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工 程中的部分工程发包给具有相应资质奈件的分包单位；但是，除总承包合同中约定 的分包外，必须经建设单位认可，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工，必须 由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定时建设单位负 责；分包单位按照分包合同的约定时总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程

50、时建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条 件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。75. 题型：单选题建筑法规定，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级 以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。a建设单位b施工单位c监理单位d建设单位和施工单位共同答案a解析本题测试点为申请领取施工许可证的主体76. 题型：单选题在买卖合同中，如无特别约定，标的物的所有权自()时转移。 a合同订立b标的物交付c支付贷款d合同生效答案b解析本题专核的是买卖合同当事人的权利义务。除法律另有规定或者当事人另有约 定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移。”77

51、. 题型：单选题不属于投标文件主要内容的是（）。a投标函b投标报价c施工组织设计d工程量清单答案d解析工程建设项目施工招标投标法中规定，投标文件一般包括下列内容：1. 投标函；2. 投标报价；3. 施工组织设计；4. 商务和技术偏差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、 非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。并不包括工程量清单，若包括 工程量清单的应为已标价工程量清单。78. 题型：单选题某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，则应充分动员（）参与 建设工程安全生产管理基本制度。a岗位人员b职工群众c干部群众d社会人员答案b解析群防群治

52、制度，是建筑法中所规定的建筑工程安全生产管理的一项重要法 律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内容，也是群众路线在安全生产管理工 作中的具体体现。广大职工群众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章 制度，不得违章作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举 和控告的权利。故b选项为正确选项。而a选项的岗位人员范围太窄，c、d选项 的范围过于宽泛。79. 题型：单选题关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）oa对双方当事人均有约束力b可以排除法院的司法管辖权c对法院不具有约束力d对仲裁机构具有约束力答案c80. 题型：单选题伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重

53、的，应判处（）有期徒刑并处罚 金。a3年以下b3年以上5年以下c3年以上7年以下d5年以上8年以下答案c解析伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情 节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严 重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。81 .题型：单选题施工企业拒不执行公安消防机构做出的禁止施工处罚决定的，将由（）负责强制 执行。a做出决定的公安消防机构b公安机关c人民法院d建设行政主管部门答案a解析本题考查的是建设工程纠纷主要种类和法律解决途径。当事人逾期不执行停产停 业、停止使用施工决定的，由做出决定的公安机关消防机构强制执行

54、。82. 题型：单选题某工程项目于2012年4月5日发出中标通知书，则应当在中标通知书发出之口起 ()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。a15b20c30d45答案c解析本题涉及的考点是签订合同的时间要求。招标投标法规定，招标人和中标 人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立 书面合同。83. 题型：单选题文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现 文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如 无特殊情况，应当在24 h内赶赴现场，并在( )日内提出处理意见。a7bioc14d20答案a解析本题考核的是施工发现文物的报告和保护。文物保护法规定，在进行建设 工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当 地