《承包合同模板合集9篇》_1

1、承包合同模板合集9篇 承包合同 篇1 包方名称（以下简称甲方）：承包方名称（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法经甲、乙双方协商一致，签订本合同并诚信遵守。乙方承包甲方“楼顶大字安装工程”，详细条款如下：广告承包费用：贰万肆仟零叁拾贰元整（￥：24032元）费用支付方式：乙方在工程结束后（三天）甲方一次性付清乙方全部承包费用乙方在合同期间有责任保证质量6个月，自工程完成之日起至后6个月止；附注文件甲方的权利义务1、合同期间，甲方有责任维护工厂的秩序，确保工程顺利进行；2、合同期间，甲方有义务维护乙方的合法利益，促成双方利益共赢；乙方的权利义务1、合同期间，乙方工作人员必须严格遵守工厂规章制

2、度，并有责任和义务维护良好的环境，为职工营造一个舒适、整洁的空间；2、合同期间，乙方工作人员不可擅自进入工厂车间，扰乱车间秩序；如因个人原因造成的意外事故或伤亡，甲方不负任何责任；本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，涂改无效，遗失不补。甲方单位名称：（章） 乙方单位名称：（章）项目负责人： 项目负责人：联系方式： 联系方式：签定日期： 年 月 日 承包合同 篇2 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守

3、执行。一、工程名称：XXX小区配电工程及居民用电二、工程地点：XXX三、承包范围：设计以甲方图纸为准，施工方案以XXX为准。四、开竣工时间：20xxX年8月1日至9月10日五、配电工程总造价为人民币XXX万元整，经甲方双方协商，甲方提供该工程所有材料计人民币XXX万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币XXX万元整。六、工程款支付方式：施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施

4、工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。九、安全生产：工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施

5、工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期：年月日甲方(盖章)：代表：乙方(盖章)：代表： 承包合同 篇3 原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，电话：XXX。被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日出生，住XX，电话：XXX。请求事项：1、判令解除原被告之间的承包出租车协议；2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：XX年X月X日，原实行签订承包出租车协议，约定被告将皖XXX号出租车

6、交由原告承包经营，双方对相应的权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，根据合同法第九十四条的规定，特诉至贵院，请求法院查明事实，依法支持原告的诉讼请求。 此致合肥市瑶海区法院具状人：年 月 日 承包合同 篇4 甲方：乙方：甲方将位于_地租赁给乙方经营，双方就此达成如下协议：一、标的物四至及亩数东至：南至：西至：北至：亩数：约50亩。二、承包期限承包期为年，即从_年_月_日起至_年_月_日止。三、租金及付款方式租金为每年_(￥_)。实行一年一支付，即每年12月31日前交清下一年租金。四、甲方保证此林地产权清晰、界线、四至与他人无任何争议。五、乙方对

7、所租赁的林地有独立的经营管理权，但不得转租。六、如在租赁期限内遇国家建设或实行其他开发建设需征用此林地时，此合同无条件终止，但甲方应从征地补偿款中向乙方支付当年投入的成本。七、合同期满后，如乙方愿意继续租赁经营，在同等条件下，只有优先租赁权，双方续签合同;如乙方不再租赁经营，乙方在租赁期内的治理成果无偿归甲方所有。八、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。九、此合同双方签字后生效。甲方：乙方：_年_月_日 承包合同 篇5 甲方：乙方：根据中华人民共和国农村土地承包法、中华人民共和国森林法及相关法律法规的有关规定，乙方经过公开竞拍，竞得甲方的林地承包权，并经甲乙双方充分协商，特订

8、立本合同，以便双方共同遵守：一、甲方将坐落在*市*镇*村*村西南面原集体经营的山林 ：土名为洋八坞阴侧、洋八坞阳侧至前山头、对坞门前山至恒坞口水坑、恒坞木棉地坞、恒坞阳侧至大运头、恒坞阴侧至阳侧、陈家山坞阳侧、山坞茶园至外恒坞、外恒坞坤至坞坤、山坞梅树湾至三间屋、五支坞个庄坞至岭头等十一个山林地块，面积共约816亩，承包给乙方用于林地生产。二、承包期限50年，自*年10月1日至*年9月30日止。因特殊情况延期交付的，经营期限随之顺延。但交付延期不得超过3 个月，否则由甲方承担相应的违约责任。三、承包款： 乙方应向甲方交纳林地经营项目实施保证金30万元，所有款项乙方于*年8月1日前向甲方一次性付

9、清。乙方应按所递交的可行性书面报告进行投资，承包期头3年平均每亩投入不得少于2万元，头3年内完成可行性书面报告50%投资并经确认后，项目实施保证金30万元由甲方不计息全部退还。本次林地所有权属*镇*村*村集体所有，甲方保证对所发包的816亩林地具有完全的所有权，其中地下资源、埋藏物和电线电塔等公用设施均不在本次林地使用权范围内。四、村路至山林的道路由乙方按村规划负责建设并承担费用（乙方也可要求甲方建设，甲方应满足乙方要求，并按道路建设中标合同款项由甲方负责30%费用，乙方负责70%费用，乙方应于道路建设完工之日起5日内一次性向甲方交清应承担的70%费用）。五、本合同有效期内，甲方不得将该816

10、亩林地另行承包或他用。未经甲方书面同意：不得改变林地用途，不得将承包的林地转包、转租给他方使用，不得设定抵押、质押。经甲方同意，乙方转租转包行为不免除甲乙双方依本协议应享有和承担的权利义务。六、甲方应协助乙方办理当地政府向承包方颁发林地承包经营权证或者林权证等证书，登记造册，确认林地承包经营权。颁发林地承包经营权证或者林权证等证书，除按规定收取证书工本费外，甲方不得收取其他费用。七、承包期内，乙方具有完全的自主经营权，除本合同约定外，甲方不得干涉，承包期内，乙方因经营林地所产生的一切税、费均由乙方承担。承包期内如有上级发放的林地造林、育林扶持资金归乙方所有。八、承包期内，乙方按有关规定可以在承

11、包林地内建管理房等固定建筑物，合同期满后，建筑物一类增设的固定资产可通过评估，按评估价50%折价款由甲方补偿给乙方，经甲方组织承包，若乙方续包的，建筑物一类增设的固定资产归乙方继续使用，甲方不支付任何折价款。九、在承包期内，乙方不得将林地用于搞工业生产。十、承包期内若遇国家政策性征用，本合同自行终止。林地补偿款归甲方所有，地上物补偿归乙方所有，甲方按剩余所限退回乙方承包费，双方互不负其他赔偿责任。十一、除上述原因外，甲方不得无故终止合同，否则应该赔偿乙方此前所有投入以及可得利益等一切经济损失。十二、如遇不可抗力的自然灾害，造成乙方承包林地内林木的损失，甲方不承担任何责任。十三、本合同自承包起算

12、之日起生效，至承包期满失效。在承包期内，承包户主如去世，本合同由其继承人继续履行。十四、*市森林资源综合服务中心东资服字*第003号资产评估咨询报告书中的关于本次林地的面积及坐落地为本合同的有效组成部分。十五、本合同期满后，甲方于*年9月30日收回承包经营权，如甲方继续向外承包，在同等条件下，乙方有优先权，如乙方中标，可按中标价优惠10%承包款。十六、本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同：合同执行中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。十七、本合同正本一式五份，甲乙双方各执一份，市林业局、乡政府、村委会各留存一

13、份。甲方：（公章）_代表人：（盖章）_乙方：（盖章或签名）_签订时间： _年_月_日 承包合同 篇6 编号：_(以下简称包机人)为包用飞机与中国民用航空_的售票服务处(以下简称承运人)签订本协议书，双方同意遵守下列条款：(一)包机人于_月_日起包用_型飞机_架次，其航程如下：_月_日 自_至_，停留_日_月_日 自_至_，停留_日_月_日 自_至_，停留_日包机费用总共_元。(二)根据包机航程及经停站。可供包机人使用的最大载量为_公斤(内_座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时，载量照减。(三)包机吨位如包机人未充分利用时，空余吨位得由民航利用，包机人不得利用空余吨位，自行

14、载运非本单位的客货。(四)承运人除因气象、政府禁令等原因外，应依期飞行。 (五)包机人签订本协议书后，要求取消包机，应交付退包费每架次_元。如在包机人退包前，承运人为执行协议书已发生调机等费用时，应由包机人负责交付此项费用。 (六)在执行协议书的飞行途中，包机人要求停留，按规定收取留机费。(七)其他未尽事项，按承运人旅客、货物运输规则办理。包机人 承运人班轮运输合同银行帐号_开户行_ 鉴订日期_年_月_日 承包合同 篇7 发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，结合家庭居室装饰装修施工的特点，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方在平等、自

15、愿协商一致的基础上，就甲方的居室装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：2、工程面积：3、工程承包项目：4、工程承包方式：5、工程期限天：6、开工日期：年月日第二条甲方责任1、调，代理办各类证件等。2、甲方在工程开工之前，要向乙方详细讲解图纸及施工质量的要求，如果甲方的图纸与工程现场有误，乙方应及时通知甲方进行修改，如甲方不及时修改，造成损失由甲方负责。3、甲方如有增加工程施工项目的要求，要及时通知乙方到现场讲解施工意图，双方谈好价格，并做好事迹员愎探崴恪4、甲方在工程开工前，负责乙方工人入场施工创造条件，甲方到相关部门做好装修审批手续，提供施工期的水源、

16、电源。5、甲方在施工期间要经常到施工现场，查看工程质量，工程施工安全等问题，如发现问题应及时提醒乙方负责人。6、甲方在施工期间，要及时提供施工所用的材料，不得拖延时间，如造成工地没有材料而停工现象，误工费由甲方负责。第三条乙方责任1、乙方在施工中应严格执行安全施工操作规程、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成全部工程。2、严格执行有关施工现场管理的规定，在用电过程中要认真操作，不能擅自乱拉、乱接、如造成工程事故、及人身安全问题，由乙方负全部责任。3、乙方在高空做业情况下，一定要检查脚手架、木架、及木楼梯的牢固状况，如发现不牢固有松动情况，要及时修改、加固，如不修改加固造成人身安全等一切责

17、任由乙方。甲方指定先生（或女士）为本工程甲方代表，负责与乙方工作的联络及交接协负责。4、乙方要保护好原居室内各项设施施工使用功能、保证居室内水电、及上下水管道的畅通，因施工引起的损坏应负责修复，并保护施工现场整洁，每个班组都要及时清理自己施工造成的垃圾，如施工垃圾没有及时清理，造成别的班组误工、及工程成品损坏，由当事施工班组负责。5、乙方在施工过程中，一定要按图纸施工，在不明确的情况下要及时通知甲方到现场讲解，如乙方擅自做主，造成损失由乙方负责，每个班组在施工中都要对别的工程成品加于保护，不能破坏别的班组施工成品及半成品，如有损坏应负全部责任。6、每个施工班组在开工之前，要认真看清图纸详细计算

18、施工用的材料，如造成材料的浪费及损坏现象由乙方负责。7、工地严禁偷窃行为，如发现偷窃材料及工人的钱财现象，按偷窃的价格10倍处罚，处罚款在工程款中扣除，举报者按偷窃所罚款的50%给于奖励。8、乙方工地承包后要按时保质完成工程，在材料到位及水电到位的情况下不得拖延，如故意拖延工期，甲方有权终止合同，造成施工损失由乙方负责。第四条质量标准双方约定本工程施工质量验收标准按中华人民共和国和国家标准建筑装饰装修工程质量验收规范GB5021020xx。施工过程中对工程质量发生争议时，由省质监局认可的工程质量检测站对工程质量予以认证，经认证工程质量不合格，认证过程支出的相关费用由乙方承担，如经认证工程质量合

19、格，认证过程支出的相关费用由甲方承担。第五条工程验收和保修双方约定在施工过程中，分下列几个阶段对工程质量进行验收。1、墙体砌砖，室内分割完工、水电、管道及其他隐蔽工程完工。2、泥水、木工、工程完工。3、油漆工程完工、竣工、整体验收。4、在各阶段验收时，乙方应提前两天通知甲方验收，甲方分阶段验收，若在验收过程中，发现乙方没有按规范施工，造成工程质量问题，及时通知乙方修改，所有返工造成损失由乙方负责。5、住宅工程保修责任，水电为五年，其他项目为两年，在保修期间出现质量问题，乙方在接到通知后24小时进行修理。如水电问题应在接到通知后两小时到现场修理，如业主使用不当造成损失，费用由业主负责，如工程材料

20、问题，费用由甲方负责，如工程施工质量问题，费用由乙方负责。第六条工程付款方式双方谈好价格后，乙方开工一星期后，甲方应付乙方生活费，工程进展过半，甲方应付乙方工程完成量的30%，工程结束，甲方应付乙方工程总量80%工程款，工程验收后，甲方应付乙方工程总量的95%工程款，余款5%在工程验收后一年付清。本合同未尽事宜，经双方协商后可另定补充协议，补充协议与本协议共有同等的法律效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 承包合同 篇8 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就×

21、×雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。一、工程概况二、工程工期三、工程价款1、综合单价2、工程款支付(1)本工程无预付款;(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个××工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即××万元;(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。3、工程款发票甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应

22、向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。四、材料供应五、工程保修及售后服务1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供售后服务承诺书、产品保修卡、产品使用说明书，双方并另行签订质量保修制度，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲

23、方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程

24、进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。六、违约责任1、甲方逾期付款的'，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金

25、。3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由

26、甲方选定。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和

27、质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。七、争议解决发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：年 月 日 承包合同 篇9 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了发展农村经济，维护合同双方当事人的合法权益，根据中华人民共和国农村土地承包法的规定和甲乙双方共同协商，签订本合同。一、承包果园的面积及位臵：甲方将本人所有的位于xx乡xx村的 亩新建果园共 株，发包给乙方承包经营管理。二、经营方式：个人承包用于苹果产业开发，果园建设管理经营收益。三、承包期限：承包期自 年 月 日起至 年 月 日。止，共年。四、承包费数额、交款日期、交款方式（一）承包费数额：每亩100元，共 亩，计 元。（二）承包费交款日期： 。（三）承包费交款方式： 。五、双方权利和义务：（一）乙方享有承包果园的经营权、管理权和收益权。（二）乙方享有甲方提供的其他财产的使用权。（