方案设计招标文件

1、郑州商品交易所技术中心建设工程方案设计 招标文件招标编号：yxz-2021-190-设计招 标 人：郑州商品交易所 招标代理：河南豫信招标有限责任公司二零零九年十一月目 录投标邀请书3投标须知前附表4一、总 那么51.1 综合说明51.2 招标范围51.3 招标的目的51.4 投标人资质要求51.5 方案设计周期61.6 有关费用与支付61.7 中标人设计费的支付71.8 版权71.9 踏勘现场71.10 招标答疑7二、设计要求82.1 主要设计依据82.2 投标方案设计内容及范围82.3 总体设计要求详见设计任务书9三、投标文件编制要求93.1 投标文件语言93.2 投标文件的组成93.3

2、图纸展板和电子版113.4 投标文件的份数和签署11四、投标文件的提交124.1 投标文件的密封124.2 投标文件的递交12五、开 标135.1 开标时间及开标地点135.2 投标文件的拒收135.3 开标程序13六、评标机构与评标原那么136.1 评标机构136.2 评标原那么14七、评标方法147.1 评标方法的制定14八、中标15九、设计合同授予159.1 设计合同授予159.2 合同格式15十、附件及附表22附件1 投标函22附件2 授权委托书格式23附件3 投标文件主要内容汇总表24附件4 效劳承诺书25附件5 方案用于本工程的专业设备设施25附件6 拟管理和实施本合同的主要人员的

3、资格和经验26投标邀请书 (被邀请单位名称)： 现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加郑州商品交易所技术中心建设工程总体规划方案设计、单体建筑方案设计及一期工程初步设计投标。请你单位于2021年11月10日-2021年11月14日(节假日不休息)-上午8：30时至 12：00时，下午2：30时至5：30时(北京时间，下同)，到河南豫信招标有限责任公司(河南省郑州市农业路72号国际企业中心b座五楼东5007室)持本投标邀请书购置招标文件。招标文件每套售价为 1000元/份，有关资料工本费500元，售后不退。投标阶段时间安排：踏勘现场：2021年11月12日14：00，集合地点：郑州市未来路69号

4、未来大厦楼前。提出需招标人澄清问题的截止时间：2021年11月25日书面提问、书面答疑递交投标文件的截止时间为 2021年12月22日上午9：30时地点：郑州市未来路69号未来大厦一楼国际会议厅 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。请在收到本投标邀请书后24小时内以 方式回复确认，谢谢合作！在本页加盖投标人公章 即可 。招 标 人：郑州商品交易所 招标代理： 河南豫信招标有限责任公司地 址：郑州市未来路69号 地 址： 郑州市农业路72号国企室业中心座五未来大厦td12室 楼东5007室邮 编： 450002 邮 编： 450002联 系 人：

5、 李飒 田秋 联 系 人： 吕丛 刘冲电 话：0371- 65612223 / 65613098 电 话： 真传 真：2021年10月 9日投标须知前附表工程内 容1工程综合说明工程名称：郑州商品交易所技术中心建设工程方案设计建设地点：郑州市郑东新区龙湖南区龙湖外环东路南、祭城路北工程性质：新建建设规模：总建筑面积34000平方米；一期工程建筑面积：12000平方米设计招标范围及要求：通过总体规划方案设计、单体建筑方案设计招标，由中标单位承当本招标工程的方案优化设计、一期工程初步设计，视情况委托其进行一期

6、工程施工图设计及配套室外工程设计2工程名称：郑州商品交易所技术中心建设工程方案设计招标编号：yxz-2021-190-设计3资金来源：自筹4投标有效期：90日历天5资质等级要求：具有建筑设计甲级资质或综合设计甲级资质的独立法人组织工程总负责人要求：具有高级工程师职称和国家一级注册建筑师资格,年龄不超过60周岁6投标保证金：6万元可为电汇、转账、现金形式7踏勘现场：2021年11月12日14：00，集合地点：郑州市未来路69号未来大厦楼前。招标答疑：投标人应于2021年11月25日前提出需招标人澄清的问题书面形式、并提供电子版发至hnyxwb126 com，招标人将于投标截止前15日将答复以书面

7、形式发给所有投标人8投标截止及开标时间：2021年12月22日上午9：30北京时间，下同投标文件递交及开标地点：郑州市未来路69号未来大厦一楼国际会议厅一、总 那么1.1 综合说明1.1.1郑州商品交易所技术中心工程工程经郑州市郑东新区管委会方案财政局批准，批准文号郑东计财【2021】26号。工程建设地点位于郑东新区龙湖南区龙湖外环东路南、祭城路北，总建筑面积34000平方米；一期工程建筑面积12000平方米。1.2 招标范围 郑州商品交易所技术中心工程总体规划方案设计、单体建筑方案设计招标，由中标单位承当本招标工程的方案优化设计、一期工程初步设计。1.3 招标的目的 本次招标旨在通过技术中心

8、建设工程总体规划方案、单体建筑设计方案的评审，选择设计水准较高、符合当地城市规划要求、最大限度满足招标文件要求的切实可行的优秀设计方案，最后在优秀的设计方案中确定一家中标单位，并由中标单位承当方案优化、一期工程初步设计，视情况委托其进行一期工程施工图设计及配套室外工程设计。每个投标人只能提交一套设计方案含总规和单体建筑设计方案。1.4 投标人资质要求 1.4.1企业具有独立法人资格；1.4.2企业具有建筑设计甲级资质；1.4.3工程总负责人应具有高级工程师职称和一级建筑师注册资格,年龄不超过60周岁；1.4.4企业及工程负责人具有类似工程的丰富设计经验；本招标工程接受联合体投标，联合体报名时须

9、提供联合体协议，协议中明确主办方及联合体各方的职责。1.5 方案设计周期 1.5.1 中标通知书发出后15个日历天内根据招标人意见完成方案修改、补充和优化工作；1.5.2 设计合同签订后30日历天内完成工程初步设计。1.6 有关费用与支付 1.6.1投标保证金：投标人应提交6万元可为电汇、转账、现金形式的投标保证金，此保证金是投标文件的组成局部，在2021年12月15日前交到或汇到以下帐户：开 户 行：郑州市建行文博支行 收款单位：河南豫信招标有限责任公司1.6.2投标保证金的退还：非中标候选人的投标保证金，在评标结果公示期结束后5日内退还不计利息；1.6.2.2评委会推荐的中标候选人的投标保

10、证金，在招标人确定中标人并与之签订合同后5日内退还不计利息。1.6.2.3 假设发生以下情况之一，投标保证金将不予退回：1 在投标有效期内，投标人自行撤消投标；2 中途退出、不按时投标，给招标工作造成损失的；3 中标人未按招标文件规定签订合同。1.6.3 工本费补偿：评标委员会推荐的中标候选单位，未中标的补偿设计方案工本费人民币12万元，未被选为中标候选单位的每家补偿设计方案工本费人民币8万元，税金由投标人自理。承当设计任务的中标单位不再进行补偿。其他设计方案工本补偿费由招标人支付，在确定中标人后20日内付清。如果评标委员会认为某个投标人的设计方案未到达招标文件的根本要求，其工本补偿费视情况相

11、应扣减。1.6.4招标代理效劳费: 招标代理效劳费由中标人向招标代理机构支付。招标代理效劳费为中标金额万元×国家发改委计价20021980号文件收费标准×70%。1.7 中标人设计费的支付 第一次支付：设计合同签订后，预付合同价款的20%；第二次支付：总体规划及初步设计审批后支付至合同价款的85%； 第三次支付：在中标单位与施工图设计单位完成对接交底后支付至合同价款的95%。其余5%根据设计效劳的考核情况发放，设计单位现场效劳热情、周到、处理问题及时，可一次付清；否那么视具体情况在5%范围内扣减。1.8 版权 凡给予补偿费的设计方案，设计成果归招标人所有。1.9 踏勘现场

12、1.9.1为了使投标方案满足城市规划部门的要求，并使方案与周边环境相协调，招标人建议投标人踏勘现场，以便投标人获取编制投标文件所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承当。1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。1.9.3 投标人经招标人允许而踏勘现场的，不得使招标人承当有关的责任和蒙受损失。投标人应承当踏勘现场的责任和风险。1.10 招标答疑1.10.1 招标人将于前附表中所述的时间和方式答疑。1.10.2要求澄清招标文件的投标人应按前附表规定的时间以书面形式(加盖单位公章) 送达招标代

13、理机构同时提交电子文档至hnyxwb126 。1.10.3 招标人将答复以答疑纪要书面文件的形式发给所有招标文件收受人包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源。投标人由于对招标文件的误解及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。1.10.4对本文件的修正或补充说明将在投标截止之前15日以书面形式发给所有投标人任何口头解释均无效。为了给投标人合理的时间，使其在编制设计方案时把补充文件内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有投标人。1.11 参加投标的单位均视为成认本文件所有条款。1.12 所有附件均为本招标文件的一局部。二、设计要求2.1 主要设计依据

14、 2.1.1郑州市郑东新区管委会方案财政局郑东计财【2021】26号文2.1.2 郑州商品交易所技术中心工程设计任务书2.1.3 ?建设工程选址意见书?2007郑东规址字第0040号2.1.4、?建设用地规划许可证?2021郑东规地管许字0010号2.1.5?郑东新区规划设计条件通知书?2007郑东规规管件字第037号2.1.6国家有关规程、标准、政策、法规、本招标文件。2.2 投标方案设计内容及范围2.2.1总体规划设计，包括：2.2.1.1总说明2.2.1.2总平面布置2.2.1.3空间、功能、交通等规划设计2.2.1.4绿化及环境规划设计2.2.1.5室外管网规划设计2.2.1.6总体规

15、划方案应有的其他内容2.2.2单体建筑方案设计各层平、立、剖面图及效果图、说明，包括：2.2.2.1 数据中心2.2.2.2 备用交易厅2.2.2.3 研发中心2.2.2.4 门卫房、大门和投标人认为需要展示的其他单体建筑2.3 总体设计要求详见设计任务书 三、投标文件编制要求3.1 投标文件语言 投标文件及与招标有关的来往信函和文件均使用中文。3.2 投标文件的组成投标文件由商务、技术局部组成。商务局部 1投标函 格式见附件12授权委托书 格式见附件23投标文件主要内容汇总表 格式见附件34投标报价应包含招标文件所要求的可能发生的所有费用作为定标参考。设计取费应在国家规定的收费范围幅度内计取

16、。5资格证明文件 营业执照、法人代表证、设计资质证、拟在本工程设计中任职的主要人员履历表及资格证书等相关证明文件。6承诺书向招标人提供设计效劳的承诺 格式见附件4 7投标保证金交付证明 8设计文件编制方案 按照国家有关标准和文件要求，制定设计编制大纲、人员和设备配置方案、设计质量和周期保证措施等；列出各专业遵循的设计规定和标准9方案用于本工程的专业设备设施 格式见附件510拟管理和实施本合同的主要人员的资格和经验 格式见附件611招标文件要求的或投标人认为必要的其它说明文件及合理化建议等内容。3.2.2技术局部 设计方案的表现形式为书面文件和电子文件等，其设计深度是能否被推荐的重要评定依据之一

17、。规划设计要以国家现行有关标准、标准为依据，并符合附件设计任务书的要求。其内容应包括：3.2.2.1 综合说明书1总体方案说明：应包括设计指导思想、设计原那么、布局方式和方案构思、功能分区、出入口位置、交通和路网结构、设计特点、建筑风格、空间构图、主要建筑物建筑平面与造型、建筑环境与景观、建筑色彩等；2电气、给水、排水、燃气、热力、弱电等管线设计说明；3智能化信息化、消防、环保、卫生防疫、交通组织、绿化等说明；4总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度、建筑层数、建筑密度、容积率、绿化覆盖率、活动场地、停车场所等规划设计应有的参数的说明；5水、电、暖、燃气装接用量估算；6工程投资估算；7设计方案中单

18、体建筑使用面积分配表；8其它应该说明的。3.2.2.2 投标方案应提交的设计图纸1总平面布置图；2鸟瞰图和透视图含夜景；3交通分析图；4景观布置图；5建筑单体主要平、立、剖面图；6各建筑单体外观效果图；7设计方认为有必要交代的建筑节点效果图。3.3 图纸展板和电子版3.3.1展板：至少应包括设计图纸中总平面布置图；鸟瞰图；单体建筑物效果图等效果图贴裱在轻质板上。3.3.2多媒体演示：投标人应提交多媒体演示电子版文本2套u盘和光盘各1，多媒体演示解说应使用普通话注意配乐不要太强，时间大约15分钟，电子文档中应拷贝能够支持其多媒体演示的播放安装软件。多媒体演示采用cd或realplayer格式。3

19、.4 投标文件的份数和签署 3.4.1投标文件商务局部三套1正2副、技术局部十套1正9副。正副本有不一致之处，商务局部以正本为准，技术局部以副本为准。3.4.2投标文件的商务局部共三套签章处由投标人法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章。3.4.3技术局部的编制应符合以下要求暗标：3.4.3.1单独密封，密封袋上标明投标人名称及内装文件名称。3.4.3.2技术局部正本的封面上应标注设计单位名称法定代表人或其委托代理人，加盖单位公章和工程总负责人注册印章，图纸图签栏内容签署完整。3.4.3.3 除技术标正本按3.4.3.2条规定标识外，其它所有设计方案的内容含说明、图纸、电子文档及演示光

20、盘中不得出现投标人名称或一切能显示投标人身份特征的暗示性语言、暗记等。所有图纸只标示图名，不加图签。评标时播放光盘，不需要投标人向评委介绍方案。3.4.3.4装订采用以下统一格式：文字及图纸以a3图面装订成册；封面采用白色布纹纸只打印标题：郑州商品交易所技术中心建设工程方案设计；一号宋体加粗；装订:胶装；正文：字型、字号、页面设置不作规定；3.4.4投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。在商务标中凡有增加或修正之处均应加盖公章及法定代表人或授权委托人的印鉴或签名。四、投标文件的提交4.1 投标文件的密封 4.1.1 投标文件商务局部正、副本、技术局

21、部正本、技术局部副本、电子文档、展板分别密封，包封开口处以密封条密封，并加盖骑缝章。 4.1.2为便于唱标，投标人应将“投标文件主要内容汇总表单独用信封密封提交，信封上应标明投标文件主要内容汇总表字样。包封开口处以密封条密封，并加盖骑缝章。4.1.3投标文件包封正面文字写明：郑州商品交易所技术中心建设工程方案设计商务/技术/电子文档/展板 投标人名称：投标人地址：2021年12月22日9：30前不准启封加盖企业公章和法定代表人或授权委托人印鉴4.2 投标文件的递交 投标截止时间及投标文件递交地点见前附表。五、开 标5.1 开标时间及开标地点 投标人应派法定代表人持法人代表证或授权代表人携带授权

22、书持身份证明和投标保证金交付证明于前附表中规定的时间和地点参加开标会议，并在登记册上签字证明出席。5.2 投标文件的拒收投标文件有以下情况之一的，招标人或其代理人将不予接收：5.2.1 投标截止时间后送达的；5.2.2 未密封、密封不完整或未按规定密封的；5.2.3 没有提交投标保证金。5.3 开标程序开标会主持人宣布大会开始并宣读会场纪律，介绍参加会议的有关单位、人员；由监督部门和投标人代表检查投标文件的密封情况，投标报价表当众启封，并宣读投标文件的主要内容。5.4开标或评标过程中，有效投标文件少于3个的，招标人将宣布招标失败。同时书面通知已提交投标文件的投标人，并退回投标保证金。六、评标机

23、构与评标原那么6.1 评标机构6.1.1监督组：由有关行政监督部门人员组成。6.1.2评标委员会： .1评标委员会由7-9名成员组成，其中招标人代表不超过三分之一，其余为行业资深专家在有关评标专家库随机抽取产生。.2评标委员会由主任委员主持评审工作。6.2 评标原那么 按照公开、公平、公正、科学、择优和老实信用的原那么进行评标。6.2.2 对所有投标人的投标评定采用相同的程序和标准。6.2.3 设计方案必须符合国家相关行业规定、标准，满足功能要求。6.2.4 主要技术经济指标计算合理、分析准确、符合规定。6.2.5 技术先进、经济合理、有充分的可实施性。 设计方案能最大限度的符合招标人要求。

24、响应标书技术要求、设计周期和设计费用适当、有较高的社会信誉和技术力量。6.2.8 专家组扼要写出对优秀方案的修改意见。七、评标方法7.1 评标方法的制定 根据?中华人民共和国招标投标法?和?工程建设工程勘察设计招标投标方法?2号令有关规定，结合本工程特点制定本方法。7.2 评标采用“投票表决法： 设计方案比拟、评审后投票表决评标委员会投票表决，评标委员会成员在认真研究投标文件、充分比拟的根底上，以记名投票方式评定中标候选人，评标委员会成员每轮每人一票，每票推荐3个投标方案，侯选方案得票数量至少在半数票以上。假设第一轮投票产生不了3个侯选方案，在其余方案中继续投票以增补侯选方案，每轮每人一票，每

25、票推荐的投标方案数为前一轮空缺的侯选方案数，侯选方案得票数量至少在半数票以上。得票相同的，进行下一轮投票，直至决出前3名侯选方案为止。评标委员会成员应当独立投票，自投票开始至最终排名统计结束公布期间，任何人不得透露、协商、改变投票结果，不得使用通信联络工具。八、中标方案的实施中标单位应按专家和招标人意见对方案作必要的修改、补充，并负责完成规划设计的内容。设计内容应符合国家现行设计标准，规划设计深度必须到达国家规定的设计深度要求。九、设计合同授予9.1 设计合同授予 9.1.1 招标人将把合同授予其投标文件实质上最大限度的响应招标文件要求且由评选委员会依法推荐的中标候选人。9.1.2 招标文件、

26、投标文件及中标人承诺等均作为合同不可分割的组成局部。9.1.3 中标人在收到中标通知书10日内与招标人签订合同。9.2 合同格式 国家标准“建设工程设计合同 gf-2000-0209gf-2000-0209建设工程设计合同(民用建设工程设计合同)工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号(由设计人编填)：设计证书等级：发 包 人：设 计 人：签 订 日 期：中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局发包人： 设计人：发包人委托设计人承当 方案设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据以下文件签订： 1.1?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建设工程勘察设计

27、市场管理规定?。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。第二条 合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分工程名称建设规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率估算设计费结构类型建筑面积m21总体规划方案、单体建筑设计方案及修改、补充、完善约 万规划2一期工程初步设计约 万初步设计第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜12第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1总体规划方案及单体建筑设计方案10中标通知书发出后10个日历天内假设中标单位投标承

28、诺的提交日期优于招标要求，那么按投标承诺。2一期初步设计10合同签订后30个日历天内第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表：付费次序占总设计费付费额(元)付费时间由交付设计文件所决定第一次支付：20设计合同签订后10日内；第二次支付：65总体规划及初步设计审批后10日内设计人应当提供全额发票；第三次支付：10在中标单位与施工图设计单位完成对接交底后支付至合同价款的95%。其中5%根据设计效劳的考核情况发放，设计单位现场效劳热情、周到、处理问题及时，余款可一次付清。否那么视具体情况在5%范围内扣减。第六条 双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容

29、，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。 在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1

30、.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行方案设计，按合同规定的

31、进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：各有关专业现行规划设计标准、规程、规定。6.2.3设计合理使用年限应符合国家有关规定。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工图设计单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内工程尚未开始实施，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费，收费额由双方商定。6.

32、2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人

33、对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失局部的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定执行。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同。8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有

34、关出版部门购置。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过?工程设计收费标准?规定的份数，设计人另收工本费。8.3本方案设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承当。8.4发包人委托设计配合引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承当合同内容之外的工作效劳，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应

35、及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由河南省相关仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向发包人所在地人民法院起诉。8.8本合同一式8份，发包人6份，设计人2份。8.9本合同经双方签章后生效。8.10本合同生效后，按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、 、会议纪要等，均为本合同组成局部

36、，与本合同具有同等法律效力。8.12其他约定事项：发包人名称：盖章 设计人名称：盖章 法定代表人：签字 法定代表人：签字委托代理人：签字 委托代理人：签字住 所： 住 所：邮政编码: 邮政编码:电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案: 鉴证意见：(盖章) (盖章)备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期：年 月 日十、附件及附表附件1 投标函投 标 函致： 根据已收到郑州商品交易所技术中心建设工程规划与方案初步设计招标文件，我单位经研究招标文件含招标补充通知、答疑文件的所有内容后，我方同意并响应招标文件中所有要求，愿意承当

37、招标文件规定的中标单位的全部责任和义务，承当上述的设计任务。我方郑重承诺：1.我方愿以报价单中的报价承当该工程的方案设计任务。2.一旦我方中标，我方保证在接到中标通知书后 天日历天内根据招标人意见完成方案修改、补充和优化工作。在设计合同签订后 个日历天内完成一期工程初步设计。设计内容、深度、质量符合国家有关规定。3.一旦我方中标，保证按照投标文件中承诺的工程设计班子组织设计，并提供完善、及时的配合效劳任务，如确需变更设计人员，必须征得招标人同意。4.无论是否中标，我方完全同意招标人对我方设计方案的采用，且不会发生对招标人有关侵犯设计权、使用权的指控。5.招标文件、招标文件补充通知、答疑文件、投

38、标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件。公司名称盖章： 投标人法定代表人或授权委托人签章： 日期：附件2 授权委托书格式 授权委托书本授权委托书声明：我_姓名系_投标人名称的法定代表人，现授权委托_单位名称的_姓名为我单位代理人，以本单位的名义参加郑州商品交易所技术中心建设工程规划与工程初步设计招标活动。代理人在此期间所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以成认。代理人无转委托权，特此证明。代理人： 性别： 年龄：单 位： 部门： 职务：投标人：盖章 法定代表人签字、盖章日期： 年 月 日 附件3 投标文件主要内容汇总表 投标文件主要内容汇总表工程名称投 标 人投标报

39、价元设计周期日历天方案优化初步设计工程总负责人姓名专业职称备 注投标人：盖章 法人代表或授权代表：(签字或盖章) _地址： 日期：_ _ _年_ _月_ _日附件4 效劳承诺书 服 务 承 诺 书投标人承诺内容：投标人：盖章_ _法人代表或授权代表：(签章) _ _日期：_ _年_ _月_ _日附件5 方案用于本工程的专业设备设施序号设备名称规格或型号使用年限数量备注注：不够填写可另附表格投标人：盖章_法人代表或授权代表：(签章) _日期：_年_月_日附件6 拟管理和实施本合同的主要人员的资格和经验职 务姓 名经验年限任职资格本表后附任职资格证书的复印件注：不够填写可另附表格投标人：盖章_法人

40、代表或授权代表：(签章) _日期：_ _年_ _月 日 定稿郑州商品交易所技术中心工程设计任务书郑州商品交易所2021年11月第一章 工程概述郑州商品交易所技术中心是由郑州商品交易所下称郑商所投资建设，以期货交易数据处理、灾害备份、技术研发为主的现代化、多功能、智能型综合工程。通过该工程的建设，进一步优化、完善和提升郑商所技术运行、开发及效劳水平，以技术创新来提升郑商所的竞争能力。工程建设地点位于郑州市郑东新区龙湖南区p-34地块北部。地块面积为82022.27约123.03亩，建设用地面积为49771.98约74.66亩，容积率不大于1.6，绿地率不小于30%，建筑密度不大于20%，建筑高度

41、不大于30米。第二章 工程根本功能2.1数据中心 数据中心是技术中心主要功能，它与位于郑州市郑东新区中央商务区cbd的期货大厦期货交易系统功能相一致，设置有完备的计算机、通讯、电力保障系统，并配备有适当的技术管理人员办公场地，主要承当郑商所期货交易数据处理、同城灾备任务。2.2备用交易厅当期货大厦的交易厅发生灾害损伤后，备用交易厅将承当期货大厦交易厅功能，同时为期货交易会员提供相关的效劳。包括：期货交易场内席位及设备、网络、供电等设施；交易、结算、交割、银行业务等场地用房。2.3研发中心研发中心为综合性办公楼。主要为期货交易技术研发提供相关设施和办公场地。包括:办公室、会议室、培训、小型机房等

42、。 2.4附属配套设施技术中心正常运行所设置的各种配套设施。包括：上下压配电包括后备电源系统、暖通空调、消防、人防、机电设备运行、物资储存、地下停车库、主次出入口、门卫房等。第三章 总体规划设计要求3.1本工程方案总建筑面积约34000其中地下4000，分期建设。一期方案完成建筑面积约12000其中地下2000。工程建设规划如下表：郑州商品交易所技术中心建设规划建设工程方案建筑面积一期建筑面积二期建筑面积数据中心9500含地下20009500含地下2000备用交易厅 2500 2500研发中心22000含地下2000022000含地下2000合计34000含地下400012000含地下2000

43、22000含地下20003.2本工程须按照国家相关规程、标准、法规及招标文件的规定进行设计，建筑规划设计中须充分考虑计算机房的建设标准和使用需求。3.3本工程统一规划，分期建设。根据本工程的使用功能和性质，建筑总体规划设计方案应符合先进性、平安性、管理便利性、分期建设的灵活性的要求。3.4本工程建筑总体规划及单体设计既要与周边的环境相协调，又要具有鲜明个性和风格。各建筑功能布局合理，建筑功能区域间既相对独立又有联系。3.5设计要考虑动力、各种管道、线路布置给排水、采暖、通风、电气等按有关规定设计间的联系等因素，使之既方便各类管线布置、又流程合理，以减少能耗、节省投资。3.6合理设置出入口。结合

44、整体设计风格设计园区大门、围墙、门卫房、道路，科学组织人流车流，表达交通功能与环境的协调。3.7建筑结构设计在满足现行标准和整体结构要求的前提下，在选用材料和设备上应具有技术先进、经济合理、节能、环保。提倡采用新工艺、新材料，以到达节约投资、缩短工期、减少能源消耗的目的。3.8为创造花园式工作环境，应尽可能多留空间绿地。单体建筑设计在整体风格上应表达现代化气息，在外观上应庄重、典雅、精致。充分考虑建筑设计与园林景观设计的有机结合，具有创意。 第四章 一期建设规模及设计要求4.1 一期建设规模一期建设总建筑面积约12000，其中：数据中心建筑面积需求约为7500；备用交易厅建筑面积约2500；建

45、筑配套面积约为2000地下。4.2 数据中心建筑面积数据中心建筑面积约为7500。主要功能包括期货交易技术系统、各种交易数据等备份冗灾、运行管理以及会员单位交易系统托管等。具体功能面积依据国家相关标准及交易所技术系统开展需要分列如下：4.2.1机房面积3500；包括主机房、辅助机房、运维监控、风险监控等；4.2.2 ups机房面积500；4.2.3管理人员办公区域3500；4.2.3.1办公区内设置5个附设卫生间的独立办公室，面积约为80平方米，其余为敞开式办公区；4.2.3.2办公区内设置一间培训室150；两个小型会议室70；每层设一个更衣间30、4.2.3.3安防管理设置在一层。4.3数据

46、中心设计要求：4.3.1数据中心办公区域按照国家有关现行标准进行设计，办公区域、技术运行区域独立设置。办公区域室内净高不低于3米。 4.3.2数据中心计算机房及配套区域须按中华人民共和国?电子信息机房设计标准?gb50174-2021 a类要求设计。并满足以下要求：4.3.2.1建筑与结构- 建筑平面和空间应具有灵活性；- 为满足机房摆放工艺设备的要求，主机房结构宜采用大空间或大跨度柱网；- 当由于主机房面积太大而无法保证变形缝不穿过主机房时，那么必须控制变形缝两边主体结构的沉降差；- 主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方，不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料造型应满足保温、隔热、

47、防火、防潮、少产尘等要求；- 主机房宜设置单独出入口，当与其他功能用房共用出入口时，应防止人流和物流的交叉；- 交易所主机房应与会员托管机房分开设置，出入口有一定的隔离距离，出入口不交叉。 ups机房应设在交易所主机房与会员托管机房中间，以便于供电平安管理；- 机房梁下净高不低于 4米，架空地板下高度不少于600mm，楼板承重不小于1000公斤/，ups机房含电池间楼板承重不小于1500公斤/；- 主机房一般属于无人操作区，辅助区一般属于有人操作区。设计规划时宜将有人操作区和无人操作分开布置，以减少人员将灰尘带入无人操作区的时机。但从操作便利角度考虑，主机房和辅助区宜相邻布置；- 电子信息系统

48、机房内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求，建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5米，净高不小于2.5米；- 主机房等日常无人工作区域不宜设置外窗；当主机房设有外窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性。技术监控中心、风险监控中心等有人工作区域以及c级电子信息系统机房设置可开启外窗，外窗应有平安措施，有良好的气密性，防止空气渗漏和结露。不间断电源系统的电池室设有外窗时，应防止阳光直射； - 强电井与弱电井分开布置，弱电井分为交易所主机房井、托管机房井和楼宇智能化井。电井使用面积根据使用不同，其面积在4-6。4.3.2.2 空气调节- 本工程空调设计除满足国家?电子信息机房设计标准

49、?gb50174-2021要求外，还应符合?采暖通风与空气调节设计标准?gb50019和?建筑设计防火标准?gb50016的有关规定；- 空调设计应根据当地气候条件采取节能措施，机房空调宜采用冷水机组，并应设计备份系统；应保证冬季低温条件下的正常制冷效果。- 主机房与其他房间的空调参数不同时，宜分别设置空调系统；- 打印、复印室等易对空气造成二次污染的房间，对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施；4.3.2.3电气设计- 供电系统设计除符合?电子信息机房设计标准?gb50174-2021的规定外，还应符合现行国家标准?供配电系统设计标准?gb50052的规定；- 本工程供电系统采用高可靠性供电设计，由专用配电变压器和专用回路供电，变压器宜采用干式变压器；- 机房供电线路应两路设置，一用一备；或同时带负荷运行，各供一路ups，每路ups输到机房机柜，进行双路供电。- ups电源系统应由不同回路配电，并以2n配置冗余；- 后备柴油发电机的容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的根本容量及应急照明和关系到生命平安等需要的负荷容量，并以2n配置冗余。燃料储存量不少于72小时；- 为了减小