版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、加工承揽合同(三)( )加字 号定作方(甲方):_代表:_电话:_承揽方(乙方):_代表:_电话:_签定日期 :_经双方协商,遵照中华人民共和国经济法同法及有关规定、鉴定本加工承揽合同,并严肃地履行。 品名规格单位数量加工费单价金额定作方供应原材料: 原材料品名规格单位数量日期成品单位耗用量1技术资料、图纸提供办法:_2产品检验标准和方法:_3交货地点及运输办法、运杂费用和负担:_4货款及费用结算办法及期限:_5本合同自双方签定之日起生效,合同履行完毕即失效。在合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同。如一方提出修改或停止执行,必须经双方协商一致,方能生效,否则应承担违约责任,给付违约金_元,
2、如由此而造成了损失则应赔偿损失。我精选承揽加工合同:承揽合同的写作(一)承揽合同的文本形式实践中,各类承揽合同都有较为规范的文本格式,在签订书面形式的承揽合同时,以规范的文本格式作为书面合同的文本形式,见本章所列各类范例。在这里对承揽合同的主要条款的写法作简要说明。(二)承揽合同主要条款的写作1完成工作的名称、数量、质量、加工方法等完成工作的名称即项目名称,应在合同中标明定作物的名称及规格、型号、数量等。完成工作的质量是指应明确约定加工时应执行的标准(国家标准、行业标准、企业标准)的种类,编号和名称。对加工方法提出明确的要求,并在合同中注明。2原材料的提供以及规格、质量、数量原材料可以由定作人
3、提供,也可以由承揽人提供。如合同可以约定原材料由承揽人提供,定作人有权予以检验。有些承揽合同标的物有特殊要求,对原材料的使用也有严格的限制,双方可以约定原材料由定作方提供,在合同中必须注明定作方带料条款,其中对定作方提供的材料名称、型号、计量单位、数量、质量、提供日期、消耗定额、单价总金额等一一列明(可采用表格列明)。合同规定由定作方提供原料,承揽方必须及时对原材料进行检验,当承揽方检验后发现有质量、型号不符合要求或数量不足时,应立即通知定作方,定作方接到承揽人通知后应立即予以更换和补齐。修理、修缮合同,改造、改建合同中需要的零件,器件及其他物质资料,可以参照上述原料提供条款作出规定。3技术资
4、料、设计图纸的提供因定作物的特殊需要,由定作人提供设计图纸和技术资料作为验收的标准和依据的,双方可另行订立一份技术协议书,有关的技术要求或图纸、资料等是合同的组成部分。必须将有关的技术标准在合同中写清楚,并注明哪些图纸和资料是合同的附件。承揽人在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知定作方,因此造成的损失由定作方赔偿。4保管、保密的要求双方当事人可以在合同中明确约定承揽人负有善意保管义务。承揽人在完成工作时有义务对定作人提供的原材料、零配件、图纸、技术资料
5、等进行妥善保管,以防止自然受损或灭失;对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得更换零部件;在工作完成后,承揽人还有义务对尚未交付的定作物妥善保管并承担风险。定作人提供的图纸、技术、以及承揽人交付的工作成果,经常会遇到一些技术秘密问题,因此,定作人在合同中可以提出保密要求,承揽人有义务为其保密,未经定作人许可,不得留存复制品。在工作完成后,承揽人还应将涉及秘密的图纸和技术资料一并返还定作人,不得留存。5转让条款的约定承揽合同是建立在定作人对承揽人完成工作的条件和能力信任基础上的,所以承揽人应亲自完成自己所承担的工作任务。合同法明确规定,承揽人应当以自己的设备、技术、劳力、完成主要工作,
6、但当事人有约定的除外。所谓主要工作,首先是指对定作物的质量有决定性作用的部分。如果是其质量在承揽工作中不起决定作用,定作物为一般人均可完成的工作,主要工作则是指数量上的大部分。双方当事人根据合同性质、交易习惯约定是否允许承揽工作的转让。如果合同约定承揽的工作不得转让,则承揽人必须亲自完成全部工作;如果当事人双方在合同中约定承揽人可以将义务的一部分转移给其他人的,承揽人可以不必亲自完成主要工作。若承揽人未经定作人同意而将其承揽的主要工作交给第三人完成的,定作人有权解除合同,但是,定作人也可以不解除合同。当定作人不解除合同时,承揽人应该就第三人完成的工作成果向定作人负责。6包装要求及包装费用负担承
7、揽合同工作成果需要包装的,要在合同中详细约定包装条款。对包装物的使用,如木箱、纸板箱、塑料衬垫等等的采用;对包装的标准选择,是选择国家标准,专业标准,还是企业标准或双方另外商定的标准;对包装费用由谁负担等等,都应在合同条款中明确规定,慎重对待。7价款或酬金定作人支付给承揽人的报酬或价款一般是货币。合同应约定定作人支付报酬或价款的期限,如当事人未约定该期限,根据公平原则,应认为定作人接受交付定作物的期限,也就是他支付价款或报酬的期限。根据双方实际需要,双方在签定合同时还可以约定定金条款或预付款条款。8履行期限、地点和方式双方应约定承揽人完成工作,交付定作物的期限、地点和方式。承揽人完成工作后,可
8、采用的定作物的交付方式有三种:定作人自提;承揽人送货;委托运输部门或邮政部门代为运送。双方在合同中要明确规定采用何种方式交付,交付地点和日期也应确切写明。承揽人在交付定作物的同时,还须交付定作物的附属物,如定作物必须具备的备件、配件、特殊的维护工具以及定作物必需的图纸、技术资料等。9验收标准和方法双方当事人应在合同中约定定作人对承揽人交付的定作物的验收标准和验收方法。关于验收费用,双方也可以在合同中约定,如果合同中没有约定,则由定作人承担。对于短期检验难以发现瑕疵的定作物,定作人可以先行占有、使用,并与承揽人约定质量保证期限。10违约责任当事人双方根据合同的类别、性质和实际情况约定违约责任及赔
9、偿额的计算方法。承揽人的违约责任主要有:(1)不能完成工作或不能交付的责任。承揽人不能按照定作人的要求在约定时间内完成工 作或不能在约定时间内交付该工作成果的,应当偿付不能完成工作或不能交付工作成果的价额总值10%30%或报酬总额20%60%的违约金。(2)迟延交付的责任。承揽人迟延交付工作成果,应向定作人偿付违约金(双方可预先约定损失赔偿额的计算方法),并比照中国人民银行有关延期付款的规定,支付相应的利息。承揽人偿付违约金,还应当继续履行债务或者赔偿损失。(3)交付的工作成果不符合质量要求的,定作人接受该工作成果的,应当按质论价,减少报酬;定作人不同意接受该工作成果的,承揽人就应修理,重作,
10、并承担逾期交付的责任,赔偿给定作人造成的损失。(4)擅自更换定作人提供的材料或修理物的零部件,就应按定作人的要求重做或重新修理,并承担逾期交付的责任。(5)如果承揽人对定作人提供的材料保管不善,致使材料毁损、灭失的,赔偿定作人因此遭受的损失,并承担逾期交付的责任。(6)对第三人完成的工作成果负责。承揽人未经定作人同意把自己承揽的主要工作交由第三人完成,定作人可以解除合同;定作人不解除合同,承揽人应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。(7)违反保密要求的责任。如果承揽人违反合同保密规定,留存复制品或者技术资料,或者向第三人泄露秘密,应当赔偿因此给定作人造成的损失。(8)承担连带责任。承揽人不
11、只一个,是两个或两个以上的,应当就工作成果共同向定作人承担责任及其他相关责任。定作人的违约责任主要有:(1)定作人可以在承揽合同履行完毕之前的任何时候解除合同,但必须赔偿承揽人因此而遭受的损失。(2)逾期付款的责任。合同法规定,定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成工作成果享有留置权。如果定作人没有在合理期限内支付报酬或价款,承揽人可以变卖该工作成果,用所得价款扣除其应得的报酬或价款。定作人还应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向承揽方偿付违约金;违约金的计算,每逾期一天,按酬金额的1%偿付违约金。(3)中途变更合同的责任。定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,
12、应当赔偿损失。同时,定作人变更合同规定的工作成果交付地点或接收单位,并因此使承揽人多支出费用的,应由定作人承担。(4)未按合同约定提供材料的责任。合同约定由定作人提供材料的,如果定作人提供的材料不符合合同约定的,定作人应当负责更换、补齐或者采取补救措施,并赔偿因此给承揽人造成的损失。(5)定作人未按合同约定的时间接受成果应承担相应的责任。首先,定作人应按照中国人民银行有关延期付款规定偿付违约金,此外,还应承担承揽人对该工作成果实际的保管费、保养费。其次,如果该项工作成果是由运输部门代运的,定作人应当赔偿承揽人由此产生的损失和运输部门的罚款。最后,定作人受领迟延的,应当承担该工作成果毁损、灭失的
13、风险责任。11除上述条款外,双方当事人根据实际需要还可约定结算方式,开户银行、帐号;不可抗力的免责条款;解决合同纠纷的方式;双方协商的其它条款等。加工承揽合同例文加工承揽合同例文承 揽 方:_法定代表人:_ 职务:_地 址:_ 邮码:_ 电话:_定 作 方:_法定代表人:_ 职务:_地 址:_ 邮码:_ 电话:_定作方委托承揽方加工_,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 加工成品_第二条 加工成品质量要求_第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量1、(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材
14、料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。2、(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。3、交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。第四条 技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止
15、工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。第五条 价款或酬金价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。第六条 验收标准和方法1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原
16、因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。第七条 交货的时间和地点1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。2、交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。第八条 包装要求及费用负
17、担_第九条 运输办法及费用负担_第十条 结算方式及期限_第十一条 其他约定_第十二条 承揽方的违约责任1、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。3、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不
18、要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金_ 元;(合同中无具体规定的,应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_%(10%30%)或酬金总额的_%(20%60
19、%)的违约金。6、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。7、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。9、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。10、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽
20、方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。第十三条 定作方的违约责任1、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。2、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的_%(10%30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的_%(20%60%的幅度)违约金。3、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期
21、得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。4、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。5、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。6、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。7、变更交付定作
22、物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。第十四条 不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。第十五条 纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按( )项处理:1.向仲裁机关申请仲裁;2.向人民法院起诉。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方
23、和承揽方各执一份;合同副本一式_份,交_(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。定作方:_ 承揽方:_代表人:_ 代表人:_年_月_日 _年_月_日加工合同(三)甲方_与乙方_签订条款如下:1产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定产品名称型号规模单位数量单价(元)总价金额十万千百十元角分合计人民币(大写)2交货办法(1)交货地点:_。(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。3付款办法货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。4验收办法乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数
24、量代为检验。5附则(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。(2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在_天前通知撤销加工合同,否则按违约处以_罚金赔偿对方损失(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。(4)本合同正本两份,双方各执一份。(5)货物运达站_。(6)收货人_。(7)合同纠纷的处理_。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表人(签字):_代表人(签字):_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_电话:_电话:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_承揽定作加工合同承揽定作加工合同 承揽方(甲方):_ 定作方(乙方):_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本
25、合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_加工费:_单位总价:_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_单价:_总价:_图纸、技:_术资料及:_交付时间:_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法
26、、运输材料名称:_交付时间:_交付地点:_交付数量:_包装要求:_检验方法:_运输方法:_运费承担:第六条加工费结算办法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲
27、方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_permil;偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造
28、成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构
29、、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权
30、代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可
31、抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协
32、商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执 _份,具有同
33、等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方(盖章):_定作方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_地址:_地址:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_ 承揽加工合同范本甲方:乙方:第一条乙方加工事项,以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定,如加工说明、数量、交货日期等确实履行,准时交货。第三条乙方所交的加工品应保证为合格品,并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况,且经甲方验收后,始认为合格。第四条材料由_方负责。第五条若材料由甲方负责供应时,废料率为_。第六条验收时的检验方法是采用_,正常检验,二级检验水准。一次抽样计划,alq为_,
34、或正常检验,四级检验水准。一边规格界限,形式_,alq为_。第七条乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期,或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方,但因天灾或人力不可抗拒的事故,经甲方认为属实者,则不在此限。(一)过期5日内,每逾1天,按未交部分总价,处_违约金。(二)继续逾期5天以上至10天以内者,每逾一天按未交部分总价,处_违约金。(三)继续逾期10天以上至20天以内者,每逾一天按未交部分总价处_违约金。(四)继续逾期20天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以价款的一倍计算。第八条
35、通过验收的货品在甲方再加工时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。第九条乙方送交加工品,因不良导致甲方生产线停工,其工时损失要由乙方负责,如果甲方发生非常严重不良后果,则甲方有权取消外包加工单。第十条按期交足定货而合格率为100%,给予总价_奖励金。按期交足定货而合格率为95%,给予总价_奖励金。第十一条试用厂商的试用期间为三个月,每月接受甲方外包质量管理检查一次,试用期满,视其考核评分到达_分以上者,才能正式成为甲方的加工厂商。第十二条加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次,每月考核质量,交货期,价格这三项,每年总考核一次,划分等级
36、。第十三条付款条件:乙方交来的货品经甲方验收合格后,甲方_。第十四条乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲方(签章):年月日乙方(签章):年月日承揽合同:来料加工合同甲方:_地址:_电话:_法定代表人:_职务:_国籍:_乙方:_地址:_电话:_法定代表人:_职务:_国籍:_兹经双方同意,甲方委托乙方在_加工_,其条款如下:1来料加工和来件装配的商品和数量(1)商品名称:_;(2)数量:_共计_。2一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在_或_购买,清单附于本合同内。3每种型号的加工费如下(1)_(大写:_美元);(2)_(大写:_美元);(3)_(大写:_美元)。4加工
37、所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至_(某地),若有短少或破损,甲方应负责补充供应。5甲方应于成品交运前1个月,开立信用证(或电汇全部加工费)用于由乙方在_或_购买零配件、消耗品及原料费用。6乙方应在双方同意的时间内完成_型标准_的加工和交运,不得延迟,凡发生无法控制的和不可预见的情况例外。7零件及原料的损耗率:加工时零件及原料损耗率为_,其损耗部分由甲方免费供应,如损耗率超过_,应由乙方补充加工所需之零件和原料。8若甲方误运原料及零件,或错将原料及零件超运,乙方应将超运部份退回,其费用由甲方承担,若遇有短缺,应由甲方补充。9甲方提供加工_标准_零件和原料,乙方应严格按规定的设计加工,不得变
38、更。10技术服务甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到_的要求,协助培训乙方的技术人员,并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。为此,乙方同意支付每人月薪_美元,其他一切费用(包括来回旅费)概由甲方负责。11与本合同有关的一切进出口手续,应由乙方予以办理。12加工后的标准_乙方应运交给甲方随时指定的国外买主。13其他条件(1)标准_的商标由甲方提供,若出现法律纠纷,甲方应负完全责任;(2)若必要时乙方在_或_购买加工标准_的零件及原料,其品质必须符合标准并事先需经甲方核准;(3)为促进出口业务,乙方应储备标准_样品,随时可寄往甲方所指定的国外买主,所需的零件和原料,由甲方所运来的零件及原料中报销。1
39、4本合同一式二份,甲方与乙方在签字后各执一份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表(签字):_代表(签字):_年_月_日_年_月_日承揽加工订做合同范本承揽加工订做合同范本加 工 订 做 合 同订做方(以下简称需方):承揽方(以下简称供方):订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模 模板,根据中华人民共和国合同法规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。一、 标的物名称、规格、数量、单价、金额:(此合同单价为税前价)品名 规格 数量 单位 重量(吨) 单价元/吨 价款(元) 备注箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额(大写) 柒万柒仟元整二、 技术资料
40、提供方法:需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;三、 质量要求:供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关规范要求,并配合甲方的监督检查;四、 交货地点:供方厂内验收交货;五、 交货时间:合同签订生效后, 第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日 交货。六、 计量方式:需方以标的物加工过磅重量进行结算;七、 结算方式:合同签订后需方预付材料款 贰万伍仟 元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。八、 标的物所有权自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有。九、 运输方式及到达站和费用负担:汽运,
41、施工现场,供方帮助配货,供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。十、 本合同解除的条件:合同执行完毕或未付材料预付款。十一、 违约责任:由违约方负责;十二、 解决合同纠纷的方式:协商方式,如协商不成,提交仲裁委员会解决,或依法向人民法院起诉;十三、 本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。十四、 本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应。订 做 方 : 承 揽 方 :单位: 单位:法定代理人: 法定代理人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:开户行: 户 名:帐 号: 卡 号:邮 编: 邮 编:签订时间: 20xx年 9
42、月 26 日1000字加工承揽合同范文1000字加工承揽合同范文定作方:合同编号: 签订地点: 承揽方:签订时间:一、加工标的货物名称型号面料颜色单位数量单价总金额交货地点及期限 交期: 出口国: 合计人民币(大写)按实际金额结算 单价含线 税 封箱带二、定作方提供材料(若定作方提供材料,则必须填写)材料质量数量提供日期消耗定额面料.里料一等按定单数量到位按实际排版单耗三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验,提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的,承揽方对所采购物品的质量负责,应该得到定作方的书面确认方可开裁。四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求:按相应的出口产品的检验标准和sn/t1649 的标准验收。五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的,应在3日内向定作方提出书面异议,否则由此造成的损失由承揽方负责,定作方应在收到书面异议后的7日内答复。六、加工物品的包装按定作方的要求。七、未经定作方书面同意,承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成,否则将构成违约,定作方有权随时解除合同,给定作方造成的损失由承揽方赔偿。八、承揽方负
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024版无人驾驶汽车测试协议
- 二零二四年度LED路灯购销合同协议书3篇
- 二零二五年度餐饮行业营销推广服务合同3篇
- 2024版履约担保公司履约担保管理系统
- 2025年生态小区绿化水资源利用承包合同3篇
- 建筑碗扣支架出租合同(2025版)3篇
- 2024路演合同范本:路演活动应急预案合同3篇
- 二零二五年度环保科技水处理技术与应用合同3篇
- 二零二五版防盗门品牌加盟与区域经营合同3篇
- 2025年度旅游度假村麻石景观设计与施工合同4篇
- 化工园区危险品运输车辆停车场建设标准
- 氧气雾化吸入法
- 6月大学英语四级真题(CET4)及答案解析
- 气排球竞赛规则
- 电梯维修保养报价书模板
- 危险化学品目录2023
- FZ/T 81024-2022机织披风
- GB/T 33141-2016镁锂合金铸锭
- JJF 1069-2012 法定计量检定机构考核规范(培训讲稿)
- 综合管廊工程施工技术概述课件
- 公积金提取单身声明
评论
0/150
提交评论