《关于施工合同八篇》

1、关于施工合同八篇 施工合同 篇1 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)本合同依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，结合合同有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同并全面履行。第一条工程概况1、工程名称：闽港新城a区地下室环氧地坪施工工程2、工程地点：湖南省耒阳市闽港新城3、涂装颜色：以现场样板为准4、工程面积：33505、施工类型：环氧平涂地坪6、施工工艺：基面打磨、除尘;滚地面接触剂;环氧树脂调合石英砂刮底;打磨除尘;环氧树脂调合腻子粉批涂;环氧树脂调合腻子粉批涂;批刮面涂;滚最后一道面涂7、承包方式：该项目采取由乙方

2、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包税金的方式进行总承包。8、合同单价：环氧地坪40元/，环氧划线8元/m，环氧箭头30元/个9、总造价：合同总价暂定：150600.00(大写：壹拾伍万零陆佰)元整。明细如下：环氧地坪平涂：335040元/=134000元(此部分总价包干，结算不再调整)车位线及车行道线暂定20xx米8元/m=16000元(此部分为按实结算)。环氧箭头暂定20个30元=600元(此部分为按实结算)第二条工程期限本工程必须于20xx年12月31日完工。第三条双方责任一、甲方责任1、合同签定时，甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;2、开工前，保证接通电源到施

3、工场地;3、开工前，保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;4、施工期间不安排交叉施工;5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区，并做好现场的封闭管理工作，禁止无关人员的进出影响施工质量，如未能达到上述要求，后果由甲方负责。二、乙方责任：1、不得将工程转包第三方;2、按照合同约定的施工工艺施工，并保证施工材料合格;3、保证涂装工程质量：涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;4、必须做到文明、安全施工，严格遵守甲方的规章制度，并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失，由乙方全部负担。6、做好

4、未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;7、乙方需向甲方提供材料样品并经甲方认可，以保证乙方施工时材料、工艺与所提供样品一致。8、切实做好保修工作。第四条工程款项结算及支付1、第道工序完成后,甲方即付给乙方总工程款的70%;2、工程竣工验收合格一周内，甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的97%，余款3%一年质保期满后一周内付清(无息)。4、本工程禁止提现，乙方必须提供相应审批金额的建安税发票第五条违约责任1、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算)，在保修期内，由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故，乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所

5、造成的质量事故，乙方应给予返修，返修费用由甲方负责。2、乙方必须于20xx年12月31日完成，除甲方书面许可的顺延工期外，乙方未按期开工或竣工或未按进度计划确定的各阶段工期(分段工期)履行或未及时履行任何一项义务的，每逾期一日，应当承担1000元/天的违约金。任何一项逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应当按本合同总金额的20%向甲方支付违约赔偿金，对因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方应付给第三方的违约金、赔偿金等)均由乙方承担。第六条竣工验收及验收标准1、工程完工后，甲方按合同约定和国家相关的施工规范作为验收标准，验收合格后，双方填写环氧地坪工程竣工验收单，签字生效。2、验收主要依据：按照

6、本合同的施工工艺程序进行验收。第七条解决合同纠纷的方式：甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的，可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。第八条本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。第九条本合同未尽之事宜，双方应以诚恳的原则协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇2 甲方名称：乙方名称：根据中华人民共和国经济合同法和有关规定，经甲、乙双方多方友好协商，本着平等互利的原则，签定本合同。一、 工程概况1.1 工程名称：中国电力投资集团华北分公司视频会议系统二、

7、 工程承包范围和内容2.1 工程安装设备：本工程系统：详见工程设备配置清单2.2 工程具体内容包括：1)、工程系统的布线安装调试;2)、工程系统的设备安装调试;三、工程造价3.1 本工程预算总价为： 壹万柒仟玖佰肆柒(：17947 )。四、 施工和保修4.1 本工程地址： 内蒙古呼和浩特市 。4.2 施工中，因甲方变更设计造成项目工程费用增加或减少的，可参照合同中设备单价进行对应变更，合同中没有列明的双方另行议价;4.3 本工程保修期为：壹年;4.4本工程保修期的内容：如非人为因素及自然因素而造成的工程质量问题，乙方负责免费保修服务。五、 工程款支付方式5.1 乙方将所有设备安装调试完毕，甲方

8、在三日内向乙方支付工程全款，人民币17947 。六、 工程施工和验收6.1 乙方在本合同签字生效后肆日内准备好工程设备及材料进甲方场地进行施工;6.2本工程完工后，乙方提供竣工资料和决算书，通知甲方验收和工程决算审核，甲方应在完工后伍 日内验收审核完毕，逾期不审计视为认定乙方的工程决算书;6.3 工程内容和质量符合要求时，双方签字盖章。双方责任七、合同生效、延迟工期及违约7.1 合同自双方签字盖章之日起生效，即具法律效力;八、争议的解决本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院提出起诉。九、本合同壹式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰份，双方签字盖章生效。甲方名称：

9、 乙方名称：代 表： 代 表：单位盖章： 单位盖章：日 期： 日 期： 施工合同 篇3 建设方： （以下简称甲方）总包方： （以下简称乙方）分包方： （以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天

10、（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币 元整（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。六、决算依据：本工程套用xx省市政工程预算定额（20xx版）、xx省建设工程施工取费

11、定额（20xx版）；材料价格执行 年 月xx建设工程造价信息（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备

12、。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工

13、程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市

14、政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或

15、授权委托人）签署：年 月 日签订地点：签订日期：年 月 日 施工合同 篇4 合同编号：发包人：_ 承包人：_住所：_营业地址：_委托代理人：_营业执照号：_电话：_法定代表人：_电话：_委托代理人：_电话：_本工程设计人：_电话：_施工队负责人：_电话：_依照>及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_1.2 工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3

16、工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表)。1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：_元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份

17、(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第三条 发包人义务3.1 开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;3.2 提供施工期间的水源、电源;3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;3.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;3.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室，负责做好施工现场的保卫及

18、消防等项工作;3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条 承包人义务4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;4.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单)。第六条 材料的提供6.1 由发包人提供的材料、设备(详见附表4：发包人提供装饰装修材料明

19、细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;6.2 由承包人提供的材料、设备(详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条 工期延误7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;(1)工程量变化和设计变更;(2)不可抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他情况。7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7.4 因承包人责任不能按期

20、开工或无故中途停工而影响工期的'，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条 工程款支付方式8.1 双方约定按以下第_种方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式 支付时间 支付金额第一次 _第二次 _第三次 开工前三日工程进度过半双方验收合格，支付_元。工程进度过半指：_(2)其他支付方式：_8.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字

21、时向承包人结算工程尾款。8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月(详见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单)。第九条违约责任9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。9.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程

22、款的，每延误一天向对方支付违约金_元。9.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。9.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十一条 附则11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。11.2 本合同签订后工程不得转包。11.3 本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。11.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同

23、具有同等法律效力。合同附件：附表1.1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)附表1.2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附表3：家庭居室装饰装修工程报价单附表4：发包人提供装饰装修材料明细表附表5：承包人提供装饰装修材料明细表附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸附表7：家庭居室装饰装修工程变更单附表8：家庭居室装饰装修工程验收单附表9：家庭居室装饰装修工程结算单附表10：家庭居室装饰装修工程保修单发包人：_(签字) 承包人：_(签章)法定代理人：_委托代理人：_年_月_日 _年_月_ 施工合同 篇5 合同编号：_甲 方：_地 址：_电 话

24、：_联系人：_传 真：_邮 编：_乙 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路

25、铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币

26、）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民

27、法院管辖。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其委托人：_ 法定代表或其委托人：_地 址：_ 地 址：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_ 帐

28、 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、上海市建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 施工合同 篇6 甲方：乙方：为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。一、 工程名称：二、 承包工程内容：三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。四、 工 期：20xx年 月 日开工到

29、20xx年 月 日竣工。五、 工程质量1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。六、 工程造价1、 工程承包预算造价执行(20xx)浙江省市政设施养护维修工程定额;材料价格按施工当期的湖州市建设工程造价信息、浙江省建设维修工程造价信息计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。七、 工程款拨付1、

30、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。八、 施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇7 发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同

31、条款。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程主要内容：4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限_天，预定_年_月_日至_年_月_日止。三、工程承包价及其它总承包价_元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任（一）甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。（二）乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3