关于施工合同范文合集六篇

1、关于施工合同范文合集六篇 施工合同 篇1 发包方：_承包方：_根据(中华人民共和国合同法)、(建筑安装工程承包合同条例)、以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。2装饰施工地点3住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4装饰施工内容：详见附件一(装饰施工内容表)。5承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41)：_其他费用：

2、_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、材料供应1发包方提供的材料：详见附件二(发包方提供材料、设备表)。本工程发包方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应及时向发包方书面提出，发包方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。2承包方提供的材料：

3、详见附件三(主材料报价单)。3承包方对发包方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。4承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。三、关于工程质量及验收的约定：1本工程执行dbj08-62-97(住宅建筑装饰工程技术规程)、db31/t30-1999(住宅装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2本工程由_方设计施工方案。3发

4、包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方承担，工期顺延。4由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不变。5在施工过程中，发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订(工程项目变更单)(详见附件见)后，方能进行该项目的.施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。6工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参加验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验

5、。若复验合格，其复验及返工费用由发包方承担，工期也予顺延。7工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件(工程质量验收单)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并承担承包方的看管费用和其他相关费用。四、安全生产发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇

6、上述情况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿；属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。五、工程价款1工程款付款方式列下表：2工程结算：详见(工程结算单)。3工程保修期壹年。双方签订(工程保修单)，保修期从竣工验收签章之日起算。4双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1发包方工作：(1)发包方应在开工前一天，向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性

7、使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。2承包方工作：(1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应及时书面通知发包方。(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成

8、的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方_元；发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付违约金。2由于承包方原因逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的_向发包方支付违约金。3发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。4承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并承担责任。八、争议解决双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方

9、应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约，按本合同承担违约责任。九、变更和解除合同经双方签章生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。发包方(签章)：_ 承包方(签章)：_委托代理人：_ 法定代表人：_ 施工合同 篇2 甲方：乙方：甲方将位于

10、居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。2、建筑面积(施工计算方式)：一层97.88平方米(不含楼梯)，楼梯9.62219.24平方米;二层93平方米(不含楼梯，阳台按半面积计入)，楼梯7.86215.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。第二条：承包方式1、包工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备;2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(

11、大写：xxx贰拾伍元整);3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修;5、基础由甲方负责，乙方负责回填。6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。第三条：工程工期1、甲方规定动工时间为_年_月_日至年月乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺

12、延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。第四条：工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。4、地面工程：一层铺贴地砖。5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。9、乙方未按甲方要求，质

13、量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条：施工费结算方式1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款 元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元; 其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款(质量保证金x除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为_年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时

14、地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条：安全生产及其它1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。3、施工期内，工程质量由甲方

15、监督施工质量。第五条：合同终止与生效1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。3、合同订立地点： _省_市_县_镇雨洒村一组。(下无正文)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 发包人(全称)：_（以下简称甲方）承包人(全称)：_（以下简称乙方）本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。1.工程概况1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程1

16、.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。具体内容见附件12.工程承包范围2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。3.工期3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。4、质量与验收4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。5、安全施工5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。5.2安全检查按建筑施工安全检

17、查标准(jgj59-99)执行。6、合同价款与支付6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。6.2 采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：785919.00元。6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担6.4 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。7.承包人采购材料设备7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合

18、工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。8.争议双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份11. 增加工程项目名称甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_

19、月_日 施工合同 篇4 发包方：承包方：甲方（发包方）： （以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点：工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为： 20xx 年月日

20、至年月 日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。xxxxxxx xxxxxx（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：年 月 日年 月 日 施工合同 篇5 业主（以下简称甲方）： 联系电

21、话：施工队（以下简称乙方）： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同一、 工程概况工程地址：使用面积： 室 厅 卫 阳台 厨二、 价格清包工费： 元，大写：其中 水电工 元木工 元瓦工 元油漆工 元垃圾清运费 元材料搬运费 元三、 付款方式1、施工队进场，预支生活费： 元2、木工完成，付 元3、瓦工完成，付 元4、工程竣工，付 元5、保修金 元，从竣工之日起半年后支付。四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方提供需

22、购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作9、 未经甲方许可，乙方

23、不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除六、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运八、 垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙

24、方自行承担5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工十、 施工机具1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费2、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算十一、工地现场管理1、 现场禁止使用明火2、 现场禁止吸烟3、 油漆材料必须和其他材料分开放置4、 工人着装必须干净整洁十二、维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在

25、一年内无偿维修2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除十三、合同附件1、 施工项目清单2、 双方认可的报价单3、 乙方开出的材料采购清单十四、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼甲 方： 乙 方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期： 施工合同 篇6 甲方:乙方:因甲方用电需要，根据中华人民共和国合同法有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、协议内容：1、临时安装1台xxx变压器。备注：以上施工用材除xxx变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。二、工期：日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容