关于建筑合同模板汇总八篇

1、关于建筑合同模板汇总八篇 建筑合同 篇1 甲方：地址：联系电话：乙方：地址：联系电话：甲方_工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_为_工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、甲方录用乙方从事_工作（岗位）；劳务合同期限为_个月，从_年_月_日至_年_月_日止（即本工程竣工且结构验收合格为止）。其中试用期为_个月，至_年_月_日日止。二、基本权利和义务：甲方：1、根据生产（工作）需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。3、做好乙方上岗前的安全教育并

2、提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。乙方：1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。3、严格遵守操作规程，保证安全生产。4、完成甲方分配的生产（工作）任务和经济指标。三、双方应明确的具体事项：1、工资待遇：_元/月。2、劳务保险及福利待遇：包食宿。3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资（另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资），在甲方收到开发商或总承包方人工

3、工资后，15日内全额付清。四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方（签章）：_年_月_日乙方（签章）：_年_月_日 建筑合同 篇2 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为确保甲方承建的劳务承包合同工程顺利完工，根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3

4、、主体等所有钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。第二条工期1、开工日期：年月日开工。2、竣工日期：年月日竣工。3、工期必须以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方承担。如提前完成工期予以奖励。第三条：质量标准按总包合同的质量约定，国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，达到质量评定优良等级。（1）、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；并且提供劳务分包公司的营业执照、资质证书、各工种证件。（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工

5、程质量达到约定的标准；第四条：质量、安全及文明施工的要求（1）科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承包方承担本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。（2）自觉遵守工地的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。第五条：劳务报酬的支付方式钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。第六条：劳务分包方责任：1、保证所承担工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施

6、工进度。2、保证服从甲方现场施工管理人员的管理。3、保证服从国家、地方及施工现场的各项制度。4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方承担，与甲方无关。第七条：甲方责任由于付款不及时造成的损失，由甲方承担。第八条：其他其他事宜参照建筑工程施工合同通用条款。本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 建筑合同 篇3 （民用建设工程设计合同）工程名称：工业厂房

7、工程工程地点：市合同编号：xx-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1厂

8、房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程）285000000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：具体设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门提供的设计要点15设计委托书及设计要求16工程地质勘察报告1 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天

9、2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（￥.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金本合同签订后三日内第二次付费75%单体全套施工图出图后五天，内第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第

10、六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设

11、计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术

12、规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。6.2.3设计合理使用年限为50年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述

13、工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30

14、天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的'根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍

15、返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应

16、吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由珠海市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门备案壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部

17、门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称： （盖章） （盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住 所：住 所：邮政编码：邮政编码：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期： 年月日鉴证日

18、期： 年月日 建筑合同 篇4 承租方简称（甲方）：出租房简称（乙方）：珠海市金湾区胜和建筑机械经营部为了保证工程顺利施工体现公平公正的原则，保护双方的利益和双方应尽的责任，经双方共同协商订下以下合同条款。一、租期： 4 个月起，工地完工未满 4 个月算 4 个月，超过时间按天计算租金，机械安装调试并经安监站检测验收合格后甲方预付三台提升机押金贰万元整。报装、报验，挂靠公司费5450元/台，报拆费、挂靠公司费1500元/台。安装人工费50元/米，拆除人工费40元/米，超过30米，二次加节补600元/次/台。二、机械所需的高度、数量及租金：高度为 30m以内2台、36m 1台 ，数量 叁台。月租贰

19、仟元/台/月。每满一个月支付当月租金，（月租含在押金内扣付）以此类推，直到完工付清租金为止。三、租赁设备及服务范围如下：1、乙方提供设备、根据工程建设的需要每台提升机配架体、附件、卷扬机、钢丝绳、井架附墙件、自动电挖箱，可视监控等附件。2、服务范围：乙方负责设备、安装和拆卸（连墙装卸报检），按相关规定办理完整的手续和安装、拆除及中途利用的所有资料。四、提升机基座装模与浇捣砼由甲方负责完成。五、租金起租计算：租金由安装人员安装好当天并由甲方提供电缆接入卷扬机调试合格后开始计算租金，易损件的材料（1、天伦2、钢丝绳卷筒3、电路板4、交流接触器5、轴承6、轴心7、钢丝绳）由甲方购买，完工结清租金及押

20、金后终止合同，双方签字为准。六、甲方负责有证的操作人员的工资和操作过程中的安全及其他意外伤害。七、乙方提升机安装与调试好后，移交给甲方看管。如因工地操作不当或第三方的损坏，由甲方赔偿给乙方。八、提升机高度为30-36米，提升机总值人民币 / 元/台。九、楼层门、安全防护的材料及人工费由甲方负责。十、因乙方提升机与所有配件自身问题乙方负责维护，如果因工地操作不当或第三方的损坏，由甲方赔偿给乙方。十一、乙方把提升机运到甲方指定现场后，所到达的提升机材料不得超过机座的十米，如超过十米以外的由甲方派人搬到十米以内。乙方不承担不可抗拒的风险，六级台风和六级台风以上及视野不清晰禁止开机。十二、如乙方机械资

21、料证件交给甲方（或委托安装公司）在安监站已报好安装手续，因甲方原因2个月内未安装的，租金按本合同的第一项执行，计算4个月租金和报装费由甲方承担。十三、提升机的材料和产权归乙方所有，甲方只有在本工地的使用权，在任何条件下，甲方不得转让和抵押乙方的提升机材料及其产权。十四、本合同条款一式两份，双方各执一份，合同后附的资料、证件、价格表及整套提升机所含有的材料等为合同的组成部分与合同一样均具有同等的效力。十五、违约处理：未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成的可向本地法院依法起诉。以上合同条款经双方签字后当日生效，提升机材料完整退还完毕所有款双方结清后自动生效。甲方签字：乙方签字：电 话：电 话：承租

22、单位：出租单位：机械经营部日 期： 年 月日 日 期： 年 月日 建筑合同 篇5 总包方(以下简称甲方):分包方(以上简称乙方):经甲、乙双方的友好协商,为明确甲、乙双方责任、权利的义务,本着相互协作、紧密配合的原则,根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,现就脚手架搭设、拆除脚手架和租赁工程事宜订立以下合同条款,双方履行遵守。一、工程概况:工程名称:工程地点:二、承包范围:施工所需的脚手架材料搬运的运费和搭设、维护以及工程完工后的脚手架拆除。(脚手架一次搭设完成,如中途有拆搭现象另加人工费)开工时间:年月三、施工面积及金额:1、施工面积为1800立方米(长25米、宽12米、

23、高6米)2、施工金额为每立方米(共计14400元整)3、租赁金额每套每天元共计套(租赁费用按开工日期计算)4、乙方银行账户:开户银行:账号:户名:四、甲方责任:甲方按合同约定的内容,一次或分阶段完成以下工作:1、向乙方提供施工期间的协调工作:2、组织安全教育向乙方进行施工交底。 建筑合同 篇6 于 _年 _月 _日， 公司(简称甲方)，与 公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。1.安装工程名称：_ 。2.工程地点：甲方 港口。3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。4.完工期限：本安装工程将配合甲方 在甲方港口建造工程完工后 天内，完成安装工程，其中包括 主机试验运行。5.安装工程总价格：_

24、 美元整。6.安装工程付款进度：_第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价 %，即 美元整;第2期：甲方在_港口造船工程开始时，付给乙方工程总价 %，即 美元整;第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价 %，即 美元整;第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的 %，即 美元整;第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的 %，即 美元整;第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的 %，即 美元整;7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的 %，即 美元整;8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价

25、之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、

26、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好 _年。13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。附件包括：图样;估价单。15.合同形式：本合同一

27、式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。16.附加条款：主机的保养-乙方应在甲方验收后，提供及定期对 保养服务 _年，每 个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。甲方：_ 乙方：_由：_ 由：_ 建筑合同 篇7 依照中华人民共和国合同法和其他有关规定，就_工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：6、付款方式：7、工程期限：计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，总工期为_天（日历天），二、工期顺延1、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；2、按施工准

28、备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；5、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建三、双方权益1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份；组织设计、施工单

29、位进行工程设计交底。5、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；做好一切施工准备。四、工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到：_标准二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。五、施工与设计变更1、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失， 应由责任方负担；2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。六、工程分包1、乙方可按协议条款约