建设工程施工合同(通用条款质量保证书)

1、建设工程施工合同(通用条款质量保证书)gf19990210建立工程施工合同合同编号：曲建招中字【zy2012】第048号中华人民共和国建立部国家工商行政管理局第一局部协议书发包人全称：沾益县移民开发局承包人全称：曲靖市天海建筑工程有限公司按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商全都，订立本合同。一、工程概况工程名称：沾益县西平镇新海哨上村道路硬化工程工程地点：沾益县西平镇新海哨上村民委员会区域内工程内容：工程清单所包含的内容工程立项批准文号：沾发改农经201213号资金来源：省市下达大中型水库库

2、区基金二、工程承包范围承包范围：工程清单所包含的内容三、合同工期开工日期： 2012年9月9日开工日期：2012年10月19日合同工期总日历天数 40 日历天四、质量标准工程质量标准一次性验收合格五、合同价款金额大写：陆拾肆万玖仟捌佰元整人民币￥： 649800.00六、组成合同文件组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、标准及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次局部通用条款中分别给予他们的定义一样。八

3、、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、开工并在质量保修期内担当工程质量保险责任。九、发包人想承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付给合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2012年9月9日合同订立地点：沾益县移民开发局本合同双方商定签字盖章后生效。发包人：公章承包人：公章地址：地址：麒麟区南宁菜市场法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账户：账户：邮政编码：邮政编码：655000第三局部通用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及说明挨次合同文件组成及说明挨次：按通用条款第2.1条执行。3、语言文字和适用法律、标准及标

4、准3.1本合同除用法汉语外，还是用无语言文字。3.2透用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、建筑法招标投标法建筑工程施工承包条例及相关的法律、行政法规。3.3透用标准、标准用法标准、标准的名称：村庄道路工程质量检验评定发包人供应标准、标准的时间：无国内没有相应标准、标准时的商定：无4、图纸4.1发包人向承包人供应图纸日期和套数：开工前5天供应3套完好施工图发包人对图纸的保密要求：按通用条款执行按规定保密。用法国外图纸的要求及费用担当：无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：何竹米职务：监理工程师量、施工进度，造价施工平安等的掌握，工程验收。需要

5、获得发包人批准才能行使的职权：设计变更、开工令、停工令、复工令、工程款支付、工程结算复核、承包人义务变更、承包人人员的调换。5.3 发包人派驻的工程师姓名：高堃职务：科长职权：通用条款条规定工程师职权5.6不实行监理的，工程师的职权：履行进度、质量、造价、合同管理职权及其他规定的工程师职权。7、工程经理姓名：宋向伟职务：工程经理8、发包人工作8.1发包人应按商定的时间和要求完成以下工作：1施工现场具备施工条件的要求及完成的时间：场地平整已完成、具备施工条件。2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：发包方在开工前5天将水电接至现场，由承包方按表计量交费用法。3施工场地与

6、公共道路的通道开通时间和要求：施工场地公共通道的道路已开通。4工程地质和地下管线资料的供应时间：开工前5天由发包方供应给承包方。5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前5天有关手续发包方办理完毕。6水准点与坐标掌握点交验要求：发包方与承包方现场确定坐标控7图纸会审和设计交底时间：开工前5天。8协调处理施工场地四周地下管线和接近建筑物、构筑物含文物爱护建筑、古物名木的爱护工作：由发包方负责协调，承包方做好爱护工作。9双方商定发包人应做的其他工作：无。8.2发包人托付承包人办理的工作：按通用条款办理。9.1承包人应按商定时间和要求，完成以下工作：1需由设计资质等级和业务范围允许的

7、承包人完成的设计文件提交时间：无。2应供应方案、报表的名称及完成时间：每月30日前供应方案及工程量报表。3担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工平安爱护工作及非夜间施工照明由乙方负责。4想发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求：无。5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理、费用由承包人担当。6已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：开工验收前由承包方负责，开工验收后交付用法由发包方负责。7施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物爱护建筑、古树名木的爱护要求及费用担当：发包方供应资料、承包方负责做好爱护工作。8施工场地清洁卫生的要求：到达发包人

8、的要求。9双方商定承包人应做的其他工作：执行通用条款。三、施工组织设计和工期10、进度方案10天供应工程师确认的时间：收到文件10日内。10.2群体工程中有关进度方案的要求：按通用条款l0.2条为准。13、工期延误13.1 双方商定工期顺延的其他状况：按合同通用条款13.1条及承包方投标书承诺办理，假设因承包人造成工期延误，每延期一天，按200元/天罚款。四、质量与验收17、隐藏工程和中间验收17.1双方商定中间验收部位：按现行施工验收标准及市政道路工程质量检验评定标准要求进展分部、分项验收，按通用条款17.1条执行。19、工程试车19.5试车费用的担当：无五、平安施工按本合同通用条款第五项规

9、定执行。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1 本合同价款采纳固定价格合同方式确定。23.2双方商定合同价款的其他调整因素：“招标范围内的工程在未发生变更的状况下以中标预算价为准；增、减工程量以设计变更通知书(现场签证)为准，经监理方审核，发包人确认为根据。招标范围内增减局部的全部单价和建筑材料的价格均按中标预算单价执行，不管市场价格如何改变，均不做调整；设计变更增加的材料在投标报价中有的按投标书中的价格执行，投标报价中没有的由甲乙双方看样定价或按有关定额标准结合市场综。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无扣回工程款的时间、比例：无。25、工程

10、量确认承包人向工程师提交工程量报告的时间：分项工程已验工程量，2日内供应给甲方及监理工程师，7天内赐予工程量确认回复。26、工程款进度款支付双方商定的工程进度款支付的方式和时间：工程开工15天后支付合同的30%，完成工程量的80%时支付到合同的50%，工程开工验收后支付至合同总价的80%，开工结算经审计部门审定后，支付到审定结算价的95%，剩余5%的保修金，待保修期满后付清。27、工程结算审计：“经过前置审计的在建工程，新增造价超过中标价5%的，应报审计机关进展再次审计。七、材料设备供给28、发包人供给材料设备：按通用条款第27条款执行。28.4发包人供给的材料设备与一览表不符时，双方商定发包

11、人担当责任如下：1材料设备单价与一览表不负：无。2材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。3承包人可代为调剂申换的材料：无。无。5供给数量与一览表不符：无。6到货时间与一览表不符：无。28.5发包人供给材料设备的结算方法：无。29、承包人选购材料设备29.1发包人选购材料设备的商定：所需材料由承包人选购，出具产品质量合格证，经发包人、监理批准后进场用法。八、工程变更按合同通用条款29条、30条、31条中的条款执行，以建立单位驻工地工程师或监理通知为根据，按投标单价及与其相符的条件确定变更价款。九、开工验收与结算验收按相关程序及要求办理，招标清单内工程量按中标价结算，增减变更工程量

12、按投标失误单价、投标材料价及相关投标文件的其他条件结算。30、开工验收30.1承包人供应开工图的商定：开工验收后10天承包人供应开工图及内业资料3份给发包方。30.6中间交工工程的方位和开工时间：按合同通用条款32.1条至32.8跳执行；开工结算按合同通用条款33.1条至33.6条执行。十、违约、索赔和争议31、违约本合同通用条款第24条商定发包人违约应担当的违约责任：按通用条款24条执行。本合同通用条款第26.4条款商定发包人违约应担当的违约责任：按通用条款26条执行。本合同通用条款第33.3条款商定发包人违约应担当的违约责任：按通用条款33条执行。双方商定的发包人其他违约责任：无。31.2

13、本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.2款商定承包人违约应担当的违约责任：按合同通用条款第36条第3款14.2条执行。双方商定的承包人其他违约责任：无。32、争议32.1双方商定，在履行合同过程中产生争议时：1请有关主管部门调整；2实行第_2_种方法解决，并商定向_工程当地_仲裁委员地提请仲裁或向_工程当地_人民法院提起诉讼。十一、其他33、工程分包33.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。分包施工单位为：无。34、不行抗力34.1双方关于不行抗力的商定：按通用条款第39条规定执行。35.1本工程双方商定投保内容如下：1发包人投保内容：按通用条款办理。发包人托付承包人

14、办理的保险事项：按通用条款办理。2承包人投保内容：由承包人按规定自行办理。36、担保36.1本工程双方商定担保事项如下：1发包人向承包人供应履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。2承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：由承包人自行办理担保合同作为本合同附件。3双方商定的其他担保事项：无。37、合同份数37.1双方商定合同正、副本份数：正本2份，副本2份。38、补充条款1、发包人招标文件及图纸答疑与本合同具有同等法律效力。2、承包人投标未见与本合同具有同等法律效力。3、未尽事宜，双方协商解决。工程质量保修书发包人全称：沾益县移民开发局承包方全称：曲靖市天海建筑工程有限公司为保证沾益县

15、西平镇新海哨上村道路硬化工程工程名称在合理用法期限内正常用法，发包人承包人协商全都签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方商定担当工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基根底、主体构造工程、屋面防水工程和双方商定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管的安装工程，供热、供冷系统工程等工程、详细质量保修内容双方商定如下：新海哨上村道路硬化路面工程二、质量保修期质量保修期从工程实际开工日算起。分单项开工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家有关规定，结合详细工程商定质量保修期如下：1、土建工程为年，屋面防水工程为年；2、电气管线、上下水管线安装工程为；3、供热及供冷为个采暖期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年；路面工程保修为1年三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在商定期内派人修理，发包人可托付其别人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。3、在国家规定的工程合理用法期限内，承包人确保地基根底工程和主体构造的质量。因承包人缘由致使工程在合理用法期限内造成人身和财产损