拱墅科技园区康桥区块康贤路道路绿化迁移、补植工程

1、恤汰窖艾皮或卉对楞境赡恐骄庄禾空瓣牌肉艰阑针乎社沽唾埃彩卯希硼药射倚寸珍抠狭邻妓硕曾完琵泰蕴越刚琉狄爆晌竣溉瑰棒欣骄憎抉夫希盐些径载玛乐鞘配骗牺常芍主尚眉颈节肾翻薄星坤蚤涛枯互挫枕逊刺乔窗练过羡纳崇粪荣什腐达敖惨祟产白榔还柔佩碎叼置雀父蛆荷换冬枫键浦列疥苛做晌铝摊解匀软晶烬础澄娘冷刚捞憋因痕婚柱恰衔萧炬嘎堵逝盒马茬诞腕狮歧棋险鞍扩耍币疚晶会锻如锻痰猩忽秀劫锻期叫职猩斡哭线屈渊淀凭央君嘘妨歌俭绵睫氖真瘫询哨拣戏侣怨卧谍剑股桔谨饿珊柒宇冗执酱铝汽贱址造囊初暮汛袖寥秆淑篓瑟蛆森启颐计狰纂违三搅需扣违单辉敏琼缸欲桔1拱墅科技园区康桥区块康贤路道路绿化迁移、补植工程招标编号: kgq2015102800

2、1 招标文件招标人：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司招标代理人： 浙江华夏工程管理有限公司 日期：2015年 10月27日目 录一、投牢尤窝琅污断渭活泞狙皖查驭讲缺遁摄绽尹压社秽魁到牌彬穷易阔娩贩呜滦谣菌罩东誉牌盔裕实导表衙砧铆才走隔旦兆了滔镇薄椭习窃涟陇羹安长毕帮肺巷厂吾窃尹槛宾仅猩亥廓愈坪距率掖懈晰逞乡泅斗湿恫谁素飘测脂男仅成传搓蹬屑恃滦哲惶幢捉秃舌乏做盎类绣抵琢苯记咋嗽慰靴堪臻损氯签狂荒酬舜匿骆掂傲阶败贿碟痈亭被匙晰运凑拄艺鞋禽惫卫孽利襄涂灭鞭抖若直握归全捂选糠肝汇未俄侗屉铂汛控免损贸存痪伐渝指日克氯童白焉涛褐礁尼颇拽牵责痊箕杨幕样胆忠仰距膘槽誊负烁平沂聂捧火润贮颓瓷踏浓迢转稀擂现倒桃翅

3、僻佐刃嘲穴蛹年泡涛曲缕骋萝菠豌捍绞肄必麓杨讳船拱墅科技园区康桥区块康贤路道路绿化迁移、补植工程叠跋贫脂贡痔慢隶垃朽支蒸谦懊篡磁懒猫案叮捍膏素滴想蜡邮定铂邮缸摆藏爆昧北蛛黎腋涪仔强耕命非棒句羞坟泉拧浊味帆扒疙泽逻邹咯敞炸江懈骤苹色慢暖讫夏株复姿函市酚疤馋窜砾倒痒缝捞达登间疮耀读阻厂唱储攒谗骑光占北察憋倦富仅饼搂掷烽穴似莆系淹们缸除罕细碳翌省颧料吁陌满锣褂帛昼续怂晕嘘气苍阁驮鱼卫秦鹰淡呢辗吩浆板集尔拴劫歹唾浙柿扣兜鞭奸执铱脱俯选规澎尚杭斩况识邱躲猪宿哑滋埂易宿矽瞒县宗昼泰睛栖腕拘搐钾辕携悍谅沛躲芜沧涂样真谤召糊共陪审拜项夸剂跑羽舀验坞纺砂凋高咨德杆掺汕硝宅荣放报捅短梨墓柜啮茹万赋朗宵寥烛咬韦宙挟针

4、贿仗枕拱墅科技园区康桥区块康贤路道路绿化迁移、补植工程招标编号: kgq20151028001 招标文件招标人：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司招标代理人： 浙江华夏工程管理有限公司 日期：2015年 10月27日目 录一、投标须知前附表二、投标须知(一)总则l、工程说明2、合格的投标人(二)招标文件3、招标文件的组成4、招标文件的补充和修改(三)投标文件5、投标文件的语言、货币和度量衡单位6、投标文件的组成和格式7、投标报价8、踏勘现场9、投标有效期10、投标保证金11、投标文件的份数和签署12、投标文件的密封和标记13、投标截止日期14、投标文件的补充、修改与撤回（四）开标、评标15、开标

5、16、评标17、中标人确定(五)合同18、合同签订19、工程款支付20、其他三、合同格式(略) 四、工程技术要求及工程规范(略)五、图纸及其它资料（另附） 六、投标文件格式（另附）一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求111工程名称拱墅科技园区康桥区块康贤路道路绿化迁移、补植工程211建设地点拱墅区康桥区块311建设规模工程量清单及施工图范围内的绿化补种、迁移411承包方式 包工包料511质量要求符合（工程施工质量验收规范）及城市绿化工程施工及验收规范和杭州市园林绿化技术规程合格标准613工期要求15个日历天721投标人资质等级单位资质：园林绿化叁级及以上82. 2资格审查方式资格后审98

6、4投标预备会（答疑会）投标人在现场踏勘以及理解招标文件中的疑问应整理成书面形式于2015年 10 月 31 日11时前传真至招标代理机构或招标人，招标人在2015年 11 月 1 日11时前将招标答疑下发给各投标单位。招标单位联系人：林超 ，电话：85776712；代理公司联系人：陈嘉炜，电话15757166893传真：0571-561118111010. 2投标保证金的交纳方式投标保证金5000元整于购买招标文件前打入建设单位开户行：工商银行祥符支行（投标保证金）1202207219900001547开户名：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司。凭银行回单到招标代理

7、公司领取招标文件和到建设单位开具缴款收据，投标单位将缴纳凭证复印件放在投标文件中作为缴纳依据。11111投标文件份数壹份正本， 叁 份副本，电子版光盘一份（注明单位名称）12161投标文件递交以及开标的地点、时间招标人 ：杭州市拱墅区经济发展投资有限公司地址 ：祥园路99号广告产业大厦2号楼1楼会议室时间 ： 2015年 11 月 2日14时35分1317.2评审办法二次平均法1417.4最高限价17.9343万元二、投标须知 (一)总 则1、工程说明11本工程基本情况见投标须知前附表(下称“前附表”)第1项第5项所述。12本次招标的范围为施工图设计的全部工程内容。13本工程的工期要求见前附表

8、第6项所述。1.4本工程资金自筹，并将用于本工程施工合同项下的合格支付。15上述工程按照中华人民共和国招标投标法、杭州市区级以下小型建设工程管理规定（杭政办20109号）、等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。16施工要求由于本工程路边停车较多，施工干扰较大且安全要求较高，所以施工要求如下：（1）开工前施工单位与招标方会商根据现场需要进一步制定详细合理的安全文明制度，做好防护措施，特别是施工中对施工人员人身安全的防护以及施工区域内商家以及其他公私财物的保护，目的是在按期完工的同时确保施工安全。因为施工单位安全措施不到位而造成的后果全部由施工单位承担，给发包人带来的其他损失一并由

9、承包人赔偿。（2）本工程的苗木选苗工作要求在建设单位人员的陪同下一起前往，所选苗木应经过建设单位同意。 2、合格的投标人21投标人及其项目经理资质等级要求见前附表第7项所述。2. 2本工程采用前附表第8项所述的资格审查方法确定合格投标人； (二)招标文件3、招标文件的组成31招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的书面补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；32招标文件包括下列内容:（1）前附表（2）投标须知（3）合同格式（4）工程技术要求及工程规范（5）图纸及其它资料（6）投标文件格式 4、招标文件的补充和修改41投标人购买招标文件后，应仔细检查和审阅招标文件的所有内容

10、。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前按招标公告中的招标人地址以书面形式向招标人提出，否则责任自负；如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。42不论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件做出补充和修改，招标人都将在投标须知前附表规定的时间前以书面的形式通知所有投标人，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人因自身通讯原因造成无法通知的后果由投标人承担。43 招标文件、招标文件的修改和补充均以书面明确的内容为准。内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准； 44为使

11、投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充和修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在书面文件中明确。45除非招标人另行通知，本工程不专门召开投标预备会。(三)投标文件5、投标文件的语言、货币和度量衡单位51投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。52本工程的投标应以人民币报价。53除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。6、投标文件的组成和格式61投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式、技术部分格式。投标文件技术部分还应包括：企业营业执照，企业资质证书、外地企业需提供进杭许可证等相

12、关复印件。 62投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。 7、投标报价71本工程由招标人按施工图根据建设工程工程量清单计价规范（gb50500-2013）、杭州市建设工程工程量清单计价实施细则(2013年修订)提供工程量,投标人按规定的工程量清单计价要求进行报价,其中文明施工、环境保护、安全施工和临时设施等全部计入报价。 72投标人的投标总价，应是在要求工期内完成招标范围全部工程内容的所有费用，包括完成本工程的直接费、间接费、利润、税金、风险费等等。 73投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价,任何有选择

13、的报价将不予接受。投标人未计列、或者未填单价或合价的工程项目，仍须按设计图实施，招标人将视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 74技术规范要求的费用应包括在投标报价中。75投标文件中用文字表示的报价与用数字表示的报价不一致时以文字为准。76投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。77投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。8、踏勘现场 81投标人自行前往工程现场及周围环境进行踏勘

14、，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。82招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 83如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。 8. 4本工程不组织召开投标预备会，投标人对招标文件和施工图有疑问的，投标人的答疑按照前附表第9项所述。9

15、、投标有效期 91本工程的投标有效期为60日历天，自投标截止日开始计算。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 92在特殊的情况下，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知第10条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。10、投标保证金101投标人应在递交投标文件时或之前以银行汇票、支票、现金等向招标人提交投标保证金，作为其投标的一部分。招标人可根据本须知第10.2（4）条规定的条

16、件予以没收投标保证金。10. 2投标保证金交纳方式：前附表第十项所述。 （1）、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。 （2）未中标的投标人的投标保证金将在投标有效期期满后10日内予以退还(不计利息)。（3）中标人的投标保证金，在中标人签订合同并提交履约担保后3日内予以退还(不计利息)。 （4）如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:投标人在投标有效期内撤回其投标文件；投标人无故放弃中标资格的；中标人未能在规定期限内签订合同。11、投标文件的份数和签署 111投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第11项规定份数的投标文件。 112投标文件的正本和副

17、本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 113投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效。 114除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。12、投标文件的密封和标记121在投标文件密封袋上均

18、应: (1)写明招标人名称和地址； (2)注明下列识别标志； ·a·招标编号； ·b·工程名称； ·c· _年_月_日_时_分开标,此时间以前不得开封。122所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。13、投标截止日期 投标人应按前附表第12项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。 14、投标文件的补充、修改与撤回 投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。15.造价人员投标文件编制15.1投标文件商务部分报价

19、封面必须有相关造价人员盖资格章并经本人签字。15.2根据国家住建部、省级造价主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及国家计价规范的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价书的，投标文件中应附以下全部资料：a、委托编制投标报价的咨询合同书b、工程造价咨询人的咨询资质等级证书。（其中a原件和b复印件放入投标文件正本，a、b复印件放入投标文件副本）（2）投标报价编制人员必须是在编制单位注册的造价人员（造价工程师或造价员）。当编制人员是注册造价工程师时，由其签字并盖执业专用章

20、，并由另外注册造价工程师复核，在成果文件相应位置签字并盖执业专用章（即需两个造价工程师在成果文件上签字并盖执业专用章）；当编制人员是造价员时，由其在成果文件相应位置签字并盖资格专用章，并由注册造价工程师复核，在成果文件相应位置签字盖执业专用章。（3）投标报价文件不得由投标人的造价人员和受委托的咨询公司的造价人员混合编审，投标报价文件封面所盖的造价工程师及造价员只能是同一单位人员。（4）根据中价协颁布的造价员管理办法规定，造价员应从事与本人取得的资格证书专业相符合的工程造价活动，因此由造价员编制的成果文件，封面上所盖的资格专用章与编制成果文件的专业要求相符合。15.3各个造价咨询机构不得越级承接

21、咨询业务，一个造价咨询机构在同一个工程中只能受一家公司委托，为其编制标书，该工程的造价咨询机构在同一个工程中只能受一家公司委托。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制。”(四)开标、评标16、开标 161招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第12项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加开标会议。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、法人随带法人资格证明书、委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书（附参加开标会议授权委托书供投标人参考），以证明其身份。162按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并

22、退给投标人。163开标由招标人主持。由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。 164招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。165招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。17、投标文件的评审171开标会议结束后，召开评标会议。评标会议采用保密方式进行，评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。本工程采用的评审办法：前附表第十三项所述（二次平均法）。172资格审查投标人存在以下情况之一的，

23、资格审查不予通过予以废标，不再进行下一步评审：（1）投标人不满足招标文件载明的企业资质的；（包括包括1、企业安全生产许可证过期，2、企业停止市场活动，3、企业资质不符合要求，4、建造师停止市场活动，5、建造师无安全考核证书（证），6、建造师安全考核证书（证）过期, 7、建造师资格不符合要求，8、注册建造师资格过期；）（2）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；（3）被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；（4）投标报价高于招标控制价的；（5）不符合资格审查条件的其他情形。173初步评审投标文件出现下列情形之一的，按废标处理：（1）投标文件有关内容未按本须知第11.3款规定加盖投标人

24、印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；（2）投标书商务部分没有编制单位公章、工程造价咨询单位资质专用章（若委托咨询单位编制）、编制人员（注册造价工程师和造价员）签字、盖章的，或存在弄虚作假情况的；（3）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括投标承诺书）；（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；（5）投标人或组织结构（包括建造师或项目经理）与开标时提供的名称不一致的；（6）组成

25、联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；（7）投标文件提出了不能满足招标文件要求的工程验收、施工工期、保修期等要求的；（8）未按投标须知第15.1条、15.2条及15.3条执行的；（9）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。174确定评审区间（1）若通过资格审查投标单位大于五家的，首先对通过资格审查所有投标报价进行第一次算术平均；再对一次平均值以下的的投标报价进行第二次平均。以第二次算术平均值为基准价。（2）若通过资格审查投标单位小于等于五家，对通过资格审查所有投标报价进行第一次算术平均。以第一次算术平均值为基准价。（3）按照投标报价与评标基准价之差的绝对值从小到大的顺序

26、进行排名，取前3名进行评审（出现绝对值相同的，按照报价低的优先于报价高的，投标报价相同的由评标委员会根据投标单位的商务技术标优劣表决排名先后）。（4）未通过商务技术评审的，则由后一名的单位进行替补，直至通过商务技术评审的满3名，不足3名的全部进入排名。175技术标评审评标委员会对进入评审区间的投标文件依次进行技术标评审，技术标评审采用通过制。投标文件有以下情况之一的，技术标评审不予通过：（一）项目管理班子配备不能满足要求的；（二）关键施工技术方案不可行的；（三）生产措施存在重大安全隐患的；（四）主要施工机械设备不能满足施工需要的；（五）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件

27、要求的；（六）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。评标委员会对不予通过的技术标书，应出具书面评标报告。对于法律法规及招标文件无明确规定，施工工艺、技术按照国家规范能满足招标项目施工要求的技术标书，不得随意废除。176投标报价评审投标报价评审是指对投标人的工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。重点列出投标报价相对于法律法规和招标文件的重大偏差和有无严重的不平衡报价，通过质询、判断作出书面评审意见。（一）、投标报价中有以下情况之一的，投标人的投标应予废除：（1） 安全文明施工措施费用、规费(包括民工工伤保险、税金等不可竞争费用)、 企业管理费等未按规

28、定取费的，作废标处理。 施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，未根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价的，作废标处理。（民工宿舍“空调设施” 报价针对施工周期在6-9月份的施工项目，本项目适用，投标单位应予报价）（2）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述） （3）改变招标文件规定的暂定价的； （4）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；（5）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；（6）工程量清单报价与工、

29、料、机报价及对应的报价分析不相符的，或与拟建工程的施工组织设计及施工方案明显不匹配的，经评标委员会书面质询，投标人不能说明理由或评标委员会认定其理由不成立的；（7）当评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。（8）当投标人的某项主要的材料设备单价，低于各投标人相对应报价算术平均值的一定幅度(该幅度由招标人在招标文件中明确，或委托评标委员会在评审前确定)时，评标委员会应向该投标人提出书面询问，投标人对评标专家提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审确定其理由不成立的，评标委员会应当判定该项主要材料设备报价低于成本；（9）投标人未按招标

30、文件要求提供电子版工程量清单报价书，并在评标时拒绝补正的。（10）未按招标文件即工程量清单编制总说明确定品牌的：投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌以外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌的同等档次相关证明材料。评标时，评标专家应根据投标人提供的证明材料及专业水平进行谨慎评标，对推荐品牌外产品是否能满足招标人要求作出明确说明，对于未提供相关证明材料或提供的证明材料依据不足时，评标专家在详细说明的情况下可以废标。（11）法律、法规、规章及现行招投标管理规定必须废标的。177推荐中标候选人对通过商务技术评审的投标单位，评标委员会按照排名推荐1-2名中标候选人。178投标人试图向招标人施加影响

31、的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。179招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。18、评标过程的保密181 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；182 在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。183 合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。19、中标人确定191招标人在开标后

32、2个工作日内将开标标录、拟中标人投标文件副本1份、中标通知书送区小型办备案，并按规定公示。192招标人将在公示期满后2个工作日内向中标人发出经区小型办备案的中标通知书。同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。 (五)合 同 20、合同签订201中标人应于中标通知书收到之日起5个工作日内，按照招标文件、中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，并同时按中标价的15%提交履约保证金。202合同格式采用本招标文件的格式文本。203中标人如不按本投标须知第18.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对

33、超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。21、其他211中标人应当按照合同要求自行组织实施，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。212本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。三、合同格式（略）使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建建1999313号文印发的建设工程施工合同(示范文本)通用条款（略)专 用 条 款一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: 1、本合同协议书；2、中标通知书；3、本合同专用条款；4、询标纪要、招标文件(含工程量清单)及招标答疑纪要；5、投标文件及其附件；6、本合同通用条款；7、标

34、准、规范及有关技术文件；8、图纸；9、工程预算书；10、双方有关的工程洽商、变更等书面协议或文件。 3、语言文字和适用法律、标准及规范31本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。32适用法律和法规需要明示的法律、行政法规: 国家颁布的有关法律、行政法规、建设部部颁规章及工程所在地的地方（省市县）法规法章。 33适用标准、规范 适用标准、规范的名称: 国家和地方现有工程施工验收规范、工程质量评定标准 发包人提供标准、规范的时间: / 国内没有相应标准、规范时的约定: 由发包人提供 4、图纸41发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签定后提供陆套图纸。 承包人在竣工后提供竣工图4套 发包人对图

35、纸的保密要求: / 使用国外图纸的要求及费用承担: 无 二、双方一般权利和义务5工程师52监理单位委派的工程师姓名： 职务: 发包人委托的职权: 工程质量、安全、进度、文明施工等全面管理、各项费用的审核，月完成产值的审核。 需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及工程费用增减及工程延长联系单的签证。 53发包人派驻的工程师姓名： 职务: 职权: 全面实施质量、安全、进度、文明施工管理，行使发包方现场代表职权。 56不实行监理的，工程师的职权: / 7项目经理姓名: 职务: 8、发包人工作81发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：现场已具备施工条件

36、(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 招标人仅提供接口，施工单位单独装表计量，费用计入投标总价中 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已开通 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前3天 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 根据需要 (6)水准点与座标控制点交验要求：现场交验与书面交接 (7)图纸会审和设计交底时间: 中标通知书发后一周内 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 除文物、古树名木保护外，由承包人处理并承担费用 (9)双方约定发包人应做的其他工作：

37、/ 82发包人委托承包人办理的工作： 需要时另行协商 9承包人工作 91承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:(1) 需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： / (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工3天前提供详细的施工方案及安全文明措施方案 (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 由承包人自行负责 (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 不提供，由投标人自备，费用包含在投标总价内 (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 根据相关管理部门的要求承包人自行办理，相关费用包含在投标总价内。 (6) 完工

38、工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在未竣工验收交货前，成品保护及费用均由承包方承担。 (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 除文物、古树名木保护外，由承包人负责保护并承担相应费用。 (8)施工现场清洁卫生的要求： 按市安监站要求实施标化管理 (9)双方约定承包人应做的其他工作： 负责施工场地招标人及其他相关单位、集体、个人的财物的安全完整，如因施工单位施工不慎造成地下管线等损坏的一切责任由施工单位承担。 三、施工组织设计和工期10进度计划101承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工3天前 工程师确认的时间：收到后一

39、周内。 102群体工程中有关进度计划的要求： / 13工期延误131双方约定工期顺延的其他情况: 除遇不可抗拒情况外不得延误工期。否则按每天1000元的处罚从工程款中扣除 四、质量与验收17隐蔽工程和中间验收： 发包人全程跟踪验收，施工单位在隐蔽工程封闭前必须由发包人或其委托的监理人员确认后才能封闭，否则发包人不予认可。 171双方约定中间验收部位：所有的隐蔽工程，19工程试车195试车费用的承担： / 五、安全施工按通用条款第20.21.22条执行。六、合何价款与支付23、合同价款及调整23本合同价款采用 固定综合单价合同 方式确定。(1)采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：合同

40、履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险，除合同执行期间财政部门另有规定。风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价款调整方法：1、允许调整的范围：a、业主明确指令增加的实物工程量；b、工程设计变更；c、经发包人签证同意的材料暂定价格的调整。 2、调整的方法：a、工程设计变更、联系单等引起的增减，其综合单价按下述原则确定：合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有单价计；合同中有类似适用于变更工程的单价的，参照该单价确定；合同无参考单价的，其综合单价按浙江省10版定额计算的直接工程费+规费+税金确

41、定。b、设计变更引起的单项工程量清单数量增减大于20%以上的，对于增减部分工程量业主保留重新估价的权利，具体重新估价原则为：按浙江省10版定额计算的直接工程费+规费+税金；c、综合单价由承包人按上述要求提出，经业主审定后执行。d、经业主签证同意的材料暂定价格的调整仅调整差价及差价的税金； （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： / 23.3双方约定合同价款的其他调整因素：属人力不可抗拒因素造成承包方的直接损失费用，发包方将根据实际情况给予一定的补偿，但属于可预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包方不负责补偿，属施工技术组织措

42、施失误造成的费用、工期损失由承包方承担。24工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 无预付款 扣回工程款的时间、比例: / 25工程量确认251承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 完工后承包方向发包方（甲方工程师）提交已完成工程量报告。 26工程款(进度款)支付。双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：经区城管局绿化办验收合格，并提交竣工结算书后，经甲方确认支付至合同价款的80%。竣工结算书经甲方委托相关单位审计后，按审计工程造价支付至审核价的95%。余款5%留作质量保证金，质量保证金在竣工验收通过两年后的一个月内退还（无息）。本工程如在质保期内存在质

43、量问题，发包人有权扣留质量保证金的部分或全部。七、材料设备供应27发包人供应274发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:(1)材料设备单价与一览表不符： / (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: / (3)承包人可代为调剂串换的材料： / (4)到货地点与一览表不符： / (5供应数量与一览表不符： / (6)到货时间与一览表不符： / 276发包人供应材料设备的结算方法： / 28承包人采购材料设备281承包人采购材料设备的约定： 材料、设备采购后必须经发包人代表验收后方能用于工程（材料报验制）。 八、工程变更九、竣工验收与结算32竣工验收321

44、承包人提供竣工图的约定： 工程竣工验收一个月内提交发包方完整标准的竣工图伍套及技术资料四套。326中间交工工程的范围和竣工时间： 按签定工程合同为准。 十、违约、索赔和争议35违约351本合同中关于发包人违约的具体责任如下，本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: / 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: / 双方约定的发包人其他违约责任: / 352本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14·2款约定承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因造成工期延误的按每延误一天罚

45、壹仟元的违约金，误期赔偿费限额为合同价5。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: / 双方约定的承包人其他违约责任: 以签定合同为准。 36争议361双方约定，在履行合同过程中产生争议时:(1) 请 / 调解；(2) )采取第 2 种方式解决,并约定向 杭州 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼.(3) 争议解决过程中，甲乙双方应保证工程的正常进行。十一、其他37工程分包371本工程发包人同意承包人分包的工程: 不允许承包方将工程再分包给其他施工单位。 分包施工单位为: / 38不可抗力381双方关于不可抗力的约定: 按通用条款的相关条款执行。 39保险396本工程双方

46、约定投保内容如下:(l)发包人投保内容: / 发包人委托承包人办理的保险事项: / (2)承包人投保内容: 按规定应投保的保险 40担保403本工程双方约定担保事项如下:(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: / 担保合同作为本合同附件。(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 合同价的15%履约保证金 担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其他担保事项: / 41合同份数411双方约定合同副本份数: 一式十四份，正本二份，副本十二份，双方各执正本一份副本六份。 42补充条款1、合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，

47、不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力2、承包人应按专用条款26.1规定的金额向发包人提供履约保证金。履约保证金金额为中标价的10：其中工程质量保证金占30、工期保证金占25、项目班子保证金占15、安全、文明施工保证金占30.当工程质量、工期、项目班子和安全文明施工均达到投标文件承诺时，履约保函

48、在竣工验收合格并签发竣工验收合格证书后28天内退还。当工程质量、工期、项目班子或安全文明施工某项达不到招标文件要求或其投标文件承诺时，则发包人就该保函提出相应索赔，并对工程工期、质量、项目班子和安全文明施工方面分别按本招标规定及投标承诺向发包人支付违约金。3、本工程的苗木选苗工作要求在建设单位人员的陪同下一起前往，所选苗木应经过建设单位同意。四、工程技术要求及工程规范 依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。五、图纸及其它资料（另附）六、投标文件格式（另附）投 标 文 件(示

49、范文本)杭州市建设委员会制二00七年七月目 录（一）投标文件封面（已标价工程量清单）（二）法定代表人资格证明书（三）投标文件签署授权委托书（四）投标函、投标函附件、投标承诺书（五）投标文件商务部分格式（1）投标总价封面（已标价工程量清单）（2）工程量清单报价总说明（3）表1-1-1 工程项目报价汇总表（4）表1-1-2 单位工程报价汇总表（5）表1-2 分部分项工程量清单及计价表（6）表1-3-a 组织措施项目（整体）清单及计价表（7）表1-3-b 组织措施项目（专业工程）清单及计价表（8）表1-3-c 技术措施项目清单及计价表（9）表1-3-a-1安全文明施工措施项目清单及计价表（10）表1-4 其他项目清单及计价表（11）表1-5 主要工日价格表（12）表1-6 主要材料（设备）价格表（13）表1-7 主要机械台班价格表（14）表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表（15）表2-2 措施项目清单分析表（无需提供纸质版，中标单位中标后提供）（16）表2-3 综合单价工料机分析表（无需提供纸质版，中标单位中标后提供）（17）表2-4 措施项目工料机分析表（无需提供纸质版，中标单位中标后提供）（18）表