基坑支护设计合同

1、精品文档CF20000204建设工程设计合同岩土工程设计、治理、监测工程名称：工程地点：合同编号：（由承包人编填）勘察证书等级：甲级发包人：承包人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局- 可编辑修改-精品文档发包人：（甲方）承包人：（乙方）发包人委托承包人承担项目基坑支护设计任务，根据中华人民共和国合同法及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条： 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 岩土工程任务委托文号、日期：1.4 工程规模、特征：拟建住宅小区由武汉轻工建筑设计有限公司设计，拟建场区 3 栋高层及 1 栋 4 层楼，下设一层地下室，地下室建筑

2、面积约7652.52平方米，地上建筑面积约41730.38m2，基坑开挖深度约5.45米，属二级基坑。1.5 岩土工程任务（内容）与技术要求：按现行基坑支护行业规范及地方标准执行，保证周边建筑物及地下室的安全，达到经济可靠，技术先进，安全适用。第二条： 发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间1建筑物总平面图1电子版2地下室平面图1电子版3地下室详图1电子版4承台详图1电子版5桩位平面图1电子版6桩说明1电子版7周边管网情况说明1文字8勘察报告1电子版- 可编辑修改-精品文档第三条： 承包人向发包人交付的报告、成果、文件序号报告、成果、文件名称数量内容要求提交时间1

3、基坑支护设计4 套内容齐全，包括文字说明、计算书、图纸及电子版资料第四条： 工期本岩土工程设计自 2014 年 2 月 27 日开工至 2014 年 03 月 08 日完工，工期为 10 天。由于发包人未能及时提供资料，工期顺延。第五条： 收费标准及支付方式5.1 本岩土工程设计收费按国家规定的现行收费标准以“预算包干”计取收费。设计费用为 ￥40000 元（大写： 人民币肆万元整 ），合同签订后三日内甲方支付乙方壹万元，剩余款自乙方提交设计方案并通过相关部门审查之日起三个月内甲方一次性付清。付款前乙方应提供符合甲方财务要求的发票，否则甲方有权拒绝付款。5.2 乙方向甲方提交基坑支护设计方案后

4、，甲方应及时配合乙方向当地图审机构送审，乙方负责设计方案图审通过。第六条： 发包人、承包人责任6.1 发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确设计任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。在设计工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏特不清，致使基坑在施工过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。设计过程中的任何变更， 经办理正式变更手续后， 发包人应按实际发生的工作量支付设计费。发包人应保护承包人的投标书、设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、设计成果、专利技术、特殊工艺和

5、合理化建议，未经承包人同意，发包人不得- 可编辑修改-精品文档复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。发包人负责送审本基坑支护设计方案，并承担相关费用。6.2 设计人责任设计人应按国家技术规范、 标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程设计，按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。由于设计人提供的设计成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，若设计人无力补充完善，需另委托其他单位时，设计人应承担全部设计费用。设计过程中， 根据工程的岩土工程条件 （或工作现场地形地貌、 地质和水文地质条件）

6、及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改设计工作的意见，产生相关费用已经包含在合同总价中。设计人负责本设计方案的质量，并保证通过市图审办的审查。第七条： 违约责任7.1 由于设计人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工设计费用由设计人承担。7.2 合同履行期间，由于工程停建而造成终止合同或发包人要求解除合同时，设计人完成的工作量超过50%时，则应向设计人支付预算额100%的设计费。7.3 发包人未按合同规定时间（日期）拨付设计费，每超过一日，应偿付未支付设计费的千分之一逾期违约金。7.4 由于设计人原因未按合同规定时间（日期）提交设计成果资料，每超过一日，应减收设计费千分之一，给发包人造成损失的，设计人应赔偿发包人损失（包括直接损失和间接损失） 。第八条：本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条： 其它约定事项：/- 可编辑修改-精品文档第十条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交/仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十一条： 本合同自发包人、设计人签字盖章后生效，发包人、设计人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式伍份，发包人叁份、勘察人贰份。发包人名称：承包人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（