2021年建设工程施工合同协议书_第1页
2021年建设工程施工合同协议书_第2页
2021年建设工程施工合同协议书_第3页
免费预览已结束，剩余2页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、建设工程施工合同联系 ： 承包人乙方全称：法定代表人：住所：联系 ：依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关 法 律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、备注：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期七、发包人工作1、委派 _ 为工地代表，联系方式： 2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为 乙 方提供住宿便利。3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。4、有义务协调地方关系， 保证工程正常施工， 如有当地干扰或不法收

2、费， 应 承担责任。八、承包人工作1、委派 _ 为工地代表，联系方式； 2、严格按图纸进行制作安装。3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。4、保证施工场地清洁， 符合环境卫生管理的有关规定， 完工前清理好现 场。九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更， 应提前七天以书面形式向乙方发 变 更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的 工期 应相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更， 乙方在施工中提出的合理化建 议 涉及到对设计图纸或施工组织承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程 竣 工验收之前，与发包

3、人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。十二、违约责任1、甲方不按本合同第六条约 定的时间和数额支付工程款， 甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷 款利息， 并承担停工或工期延误及其损失责任。2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3% 。的违约金。3、发生合同纠纷， 甲乙双方协商解决， 协商不成， 由乙方所在地职能部门 解 决。十三、争议的解决 1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程 进 度的前提下，双方可采取协商解决。2、协商不成时，双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。十四、其他1、发包人、 承包人履行合同全部义务后， 发包人向承包人签发履约证书， 本 合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循老实信用原那么，履行 通知、协助、保密等义务。3、本合同正本 _ 份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存 份。4、双方根据有关法律、

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论