XX生物科技有限公司第一期项目电气部分安装工程招标文件

1、山西中科鸿基生物科技有限公司 工程筹建处 部分电气安装工程招 标 文 件（标书编号：zkhj-dq-01）工 程 名 称：山西xxxx生物科技有限公司第一期项目电气部分安装工程招 标 人: 山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建处1 目 录第一章 投标须知前附表1，前附表2一、总则二、招标文件三、投标报价四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、授予合同九、合同主要条款内容第二章 合同一、合同协议书格式二、通用条款三、专用条款四、附件1 承包人承揽类似工程项目一览表五、附件2 承包人银行履约保函第三章 技术规范第四章 工程量清单（详见招标附件资料）第五章 图纸和技术资料（详见招标附

2、件资料）第六章 投标文件格式一、投标函及投标函附录1投标函2投标函附录3投标保证金4法定代表人资格证明书5授权委托书二、工程量清单报价表1附表一 安装工程总报价表2附表二 单项工程报价汇总表3附表三 单位工程费用报价表4附表四 设备、材料清单及主材费用报价表5附表五 工程子项名称及工期自报表三、辅助资料表1表3.1项目经理简历表 表3.1.1投标人（企业）业绩表2表3.2主要施工管理人员表3表3.3主要施工机械设备表4表3.4项目拟分包情况表5表3.5劳动力计划表6表3.6施工方案或施工组织设计7表3.7计划开、竣工日期和施工进度表8表3.8临时设施布置及临时用地表第一章 投标须知前附表1序号

3、内 容 规 定1工程综合说明工程名称：山西中科鸿基生物科技有限公司第一期工程-部分电气安装工程建设地点：山西省，平遥县，新工业园区工程内容：电气安装工程（详见前附表2工程子项名称及工期表）承包方式：包工部分包料（甲供材范围详见工程量清单序言）要求质量标准：优良要求工期:计划开工时间 2012年2月20日，具体工期详见前附表22资金来源：自有资金及银行贷款3投标人资质等级：见本投标须知1.3条款4投标有效期为30天（日历天数）5投标保证金数额： 元整（汇票）6投标预备会时间：20011 年10月 日 时地点：山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建处 7招标答疑时间:年 月 日 时前投标人提出书面提

4、问 年 月 日 时前投标人领取答疑文件招标答疑形式：电子邮件、快递邮件、或到公司筹建处项目组8投标文件正本壹份、副本叁份9投标文件递交时间： 年 月 日 时前 地点：山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建处 10投标截止时间： 年 月 日 时11开标时间： 年 月 日 时地点：山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建处会议室 12评标办法：综合评估法(详见投标须知七.19.4)13招标人：山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建处地 址： 联系电话0354-5808528联系人：魏光禄 谭波 传 真：0354-581799914招标代理机构： 前附表2工程子项名称及工期表序号

5、项目编号项目名称工期（天）101淀粉车间变、配电系统202糖化车间变、配电系统303发酵车间变、配电系统404提取车间变、配电系统505动力（公用）车间变、配电系统606污水处理车间变、配电系统707糖化车间动力控制系统808发酵车间动力控制系统909提取车间动力控制系统1010动力（公用）车间动力控制系统1111污水处理车间动力控制系统1212公司路灯照明系统131335kv变电站到各变、配电室线路系统1414变电室到各用电区域线路系统1515各变、配电室供电联络系统一、总则1工程综合说明1.1工程综合说明详见前附表1所述。1.2上述工程按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规和部门

6、规章的规定，已办理招标申请，晋中市招标管理机构批准，现通过邀请招标择优选定承包人。1.3投标人资格要求1.3.1投标单位必须具有独立法人资格，并具有机电设备安装施工总承包贰级以上（含贰级）企业的资质;1.3.2拟派驻现场的项目经理具有壹级项目经理资质；1.3.3具有2000万以上的电气安装主体工程施工业绩；2、招标费用2.1招标人按照国家计委有关计价格文收费标准计取，投标人按每份 元收取，中标人按每份 元收取，在收到招标通知书后一周内支付。2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人不承担上述任何费用。二、招标文件3、招标文件的组成3.1本招标文件包

7、括下列内容：第一章 投标须知第二章 合同第三章 技术规范第四章 工程量清单第五章 设计图纸和技术资料第六章 投标文件格式及附表3.2投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人编制的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求和条件的投标文件将被拒绝。4招标文件解答4.1招标文件的解释4.1.1投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应按投标须知前附表第7项规定的答疑时间，以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将在招标答疑书后3日内以书面形式予以解答，并提供给所有投标人。其中工程量清单在投标截止前不需要投标人进

8、行澄清和修改，招标人将在发出中标通知书后采用工程完成后按实际工程量进行结算的方式进行核对和修改。4.1.2投标人自行对投标文件所做的推论、解释，使其投标实质不响应招标要求，该投标文件将可能被拒绝。4.2招标文件的修改4.2.1在投标截止日期前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。4.2.2招标文件修改或补充后，投标截止日期须适当延迟时，延迟后的截止日期，由招标人在书面通知上予以明示。4.2.3当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。三、投标报价说明5、投标报价5.1工程量清单5.1.1本招标文件提供各单位工程

9、的工程量清单。5.1.2工程量清单中的工程量，是招标人根据本工程技术说明书编制的，力求与施工图数量相接近，是为招标而编制的，并不作为工程结算的依据，结算时按实际工程量计算。5.1.3工程量清单中的每一子目工程量名称都对应有一个工程量清单编号，工程量清单序言对每一子目的工程内容都作了说明，投标人在编制投标报价时应详细了解工程量清单序言说明的内容。5.2投标报价说明详见安装工程量清单序言中“1.总则”及“2.固定综合单价的计价办法及工程量计算规则”。5.3本工程甲方供材说明详见安装工程量清单序言中“4.主要材料划分及其它”。 5.4如实际发生的工程内容因故在工程量清单、报价表及其附表中没有可对应的

10、固定综合单价计价时，其固定综合单价的确定办法见安装工程量清单第3.7条。5.5工程量清单中土建部分的钢结构及非标件、压型彩钢板屋面及围护由投标人按工程量清单报价，但招标人有权根据报价情况将此部分分离出来。5.6工程量清单序言以及综合单价将作为今后签署固定单价施工合同的依据；投标函中的投标报价应与工程量清单报价汇总总价一致。5.7投标人在报同一综合单价子目报价时，应根据项目情况统一考虑报价，不允许出现相同子目、不同综合单价的情况。5.8出现同一子目的综合单价不相等时，在中间付款及结算时统一按报价低的综合单价计价。5.9施工条件：现场已经具备三通一平条件，施工用电、水费用由承包人承担。5.10工程

11、结算：采用随单位工程分标志性阶段分阶段预结算。5.10.1单位工程分标志性阶段，是指招标人可依据不同的单位工程划分成若干标志性阶段，并以各分阶段工程按合同规定进行工程分阶段预结算。5.10.2预结算书应包括按工程量清单报价对应的结算表，并附编制说明。5.11体现各投标人的管理水平和竞争能力的优惠价格，根据市场竞争机制和本工程实际情况，凡符合本工程投标资格并参加投标的单位，不论企业性质，竞争投标报价，在不低于各企业成本价的前提下，招标人企望获得最佳的合理投标。5.12投标报价编制要求5.12.1投标人应在投标文件中详细地、定量地列出优惠让利的理由及采取的技术措施。否则，其投标文件将可能被拒绝。5

12、.12.2工程量清单的甲供材按给定价计入报价，结算时按给定价扣除。5.12.3按招标文件要求在投标书必须体现的内容，而投标文件未能体现的，将被视为重大偏差。5.12.4投标人应根据发酵行业主要设备或安装部位要求做具体的分部施工方案，如分部施工方案内容不完整或不能满足设计要求的，将被视为重大偏差。 5.12.5如果投标人报价采用不平衡报价法，投标报价及子目的主要安装材料低于成本价或明显低于其他投标报价而没有合理理由解释，将按评标计分办法执行。5.12.6如投标人安装费报价高于设备供货厂家提供设备安装服务价格或次主要设备施工方案及施工措施不能满足设计要求时，发包人保留将本部分设备安装工作进行分包的

13、权利。5.12.7如实际施工图纸与招标文件提供的设备及主要材料的类型、品牌、规格、重量等不相符或增减制作、安装工程量时，承包人不得拒绝施工。5.12.8投标总工期应按前附表2确定的各子项工期并结合施工方案或施工组织设计确定，投标总工期不能超过2012年9月20日，施工方案或施工组织设计中各子项最晚完成时间不允许大于本招标文件前附表2给定的子项工期。否则将被视为重大偏差。四、投标文件的编制6、投标文件的组成6.1组成内容6.1.1商务标（1）综合说明（包括对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应）。（2）投标文件（3）投标文件附录（4）安装工程量清单单位工程报价汇总（5）单位工程投标人自报工期表

14、（6）全部材料价格报价表和其他费用表（7）签名盖章证明有效的填有标价的工程量清单及报价表，并附有按工程量清单序言中要求的固定综合单价投标报价说明（如有的话）（8）投标人认为需要补充的内容，包括自愿承担的义务和所能提供的优惠条件及合理化建议（9）投标报价不低于本企业成本价的必要说明6.1.2技术标（10）授权委托书（如有授权）（11）资格证明材料：企业法人营业执照副本复印件、企业资质证书副本复印件、银行资信证明、近两年企业资产负债表和损益表、法定代表人资格和项目经理的资质证书等。（开标时核验原件）（12）施工组织设计，主要内容包括：1)公司和项目管理组织机构一览表，并附项目经理简历表和主要施工管

15、理人员表，若有分包工程的列出分包企业名称及工程内容；2)主要单位工程施工技术方案，主要（特殊）分部分项的施工方法和技术措施；3)施工进度计划，指各单位工程分阶段进度计划；4)主要施工机具设备计划；5)材料需用计划；6)劳动力组织和劳动力需用计划；7)保证工程质量和安全施工的技术组织措施，冬雨季施工措施；8)施工总平面布置图。（13）辅助资料表（14）本单位2001、2002年度获得安装工程优良及以上、安全文明工地、重合同守信用的情况，以及体现本企业业绩和社会信誉的其他荣誉。（附证书复印件，开标时核验证书原件）。（15）按本招标文件规定需提交的其他资料。6.2投标文件表格式。投标人必须使用招标文

16、件中提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。7、投标有效期7.1投标截止日期后30日。8、投标保证金8.1按本招标文件前附表1第5项的规定执行。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。8.2投标保证金使用银行汇票。8.3未中标的投标人的投标保证金将尽快返还（无息），最迟不超过规定的投标有效期期满后的7日内。8.4中标人在签署合同协议后，其投标保证金将无息返还。8.5如投标人有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；（2）中标人未能在规定期限内签署合同协议；9、招标答疑9.1时间和地点见前附表1第7项所述。9.2招标答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题。

17、10、踏勘现场10.1投标人可以申请一定时间对工程施工现场和周围环境进行踏勘(过时招标人将不再安排时间，而由投标人自行勘察现场)，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用投标人自己承担。10.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能提供投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。11、投标文件的份数和签署11.1投标文件要求壹份“正本”和叁份“副本”，并在投标文件封面上予以标明。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。11.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，封面应注明“山西

18、中科鸿基生物科技有限公司部分电气安装工程投标文件”并加盖单位公章和法定代表人印鉴。总体说明和单位工程投标人自报工期表要加盖单位及法人代表印章，标价计算表要有编制人盖章。11.3全套投标文件应无涂改和行间插字。必须修改的错误，修改处应由投标文件签署人签字证明并加盖印鉴。五、投标文件的装订和递交12、投标文件的密封与标志12.1投标文件的技术标与商务标分开密封，必须密封完好，在骑缝处贴密封条并加盖单位公章，同时在封面上注明技术标或商务标。12.2投标文件递交时，必须将图纸返还招标人。13、投标截止期13.1投标人应按前附表1第10项规定的日期和时间将投标文件送达山西中科鸿基生物科技有限公司工程筹建

19、处。13.2投标文件的修改与撤回13.2.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。13.2.2投标人的修改或撤回通知，应按本文件第13条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。六、开标14.1在所有投标人法定代表人或授权代表在场的情况下，招标人将于前附表1第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。14.2开标会议在关部门的监督下，由招标人组织并主持。对出席开标会的投标人代表进行验证，对投标文件进行检查，确定它们是否

20、密封完好、印鉴齐全，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确。14.3投标文件有下列情况之一者将视为无效：（1）投标文件未按规定标志、密封；（2）未经法定代表人签署或未加盖投标人公章或未加盖法定代表人印鉴，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；（3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；（4）投标截止时间以后送达的投标文件。（5）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的,或所提供的投标保证金有瑕疵；（6）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（7）投标文件附有招标人不能接受的条件；（8）投标文件中没有列明详细的、定量的优惠让利理由及所采取的

21、技术措施；14.4当众宣布核查结果，并宣布有效投标的投标人名称。14.5按签到逆顺序，决定唱标顺序。14.6由工作人员依次唱标，宣读报价、工期、质量以及投标文件的其他主要内容。七、评标15、评标内容的保密15.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不得向投标人或与该工程无关的其他人泄密。15.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。16、投标文件的澄清16.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标人澄清其投标

22、文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。16.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。17、投标文件的符合性鉴定17.1在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应招标文件的要求。如果在评标过程中发现投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。17.2在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名

23、义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。17.3在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。17.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。18、评标方法和内容18.1本工程评标、定标遵循公平、公正、科学、择优的原则，

24、是在投标文件对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出相应，确定投标有效的基础上进行经济技术评定。18.2经济技术评定采用综合评估法，百分制计分。根据报价合理、工期适当、质量可靠、施工组织设计先进可行、企业信誉良好和投标条件优惠的原则，由评委分项打分、综合考核，确定中标人。18.3经济技术评定内容：（1）报价：按照工程量清单序言规定和企业自身综合实力以及本工程的实际情况，报价合理。（2）工期：满足招标文件的要求，保证措施可靠。（3）质量：达到招标文件要求的等级，保证措施可靠。（4）施工组织设计：内容齐全（工程综合进度、机具设备及劳力安排、主要管理技术人员配备、现场平面布置、各分部分项施工方案和质

25、量保证措施、保证安全和文明施工的措施）、安排恰当、措施可行。（5）社会信誉：以本企业近两年在质量、安全、文明工地、信守合同等方面的获奖情况，以及同类工程施工经历，表明企业良好的社会信誉。（6）优惠条件：合理。（7）项目经理：具有壹级资格和良好业绩。18.4评标计分办法附后。19、定标原则由评标委员会，按照招标文件确定的评标内容要求和评标计分办法，对投标文件进行评审和比较，分项打分、排出名次，确定中标人。中标人到济宁市招标办办理有关手续。八、授予合同20、中标通知书20.1确定中标人后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中给出招标人对中标人按本合同实施、

26、完成和维护工程的报价说明以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。20.2中标通知书将成为合同的组成部分。20.3在中标人与招标人签订工程施工合同后，招标人将未中标的结果通知其他投标人。20.4中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。21、施工合同的签署21.1中标人按中标通知书中规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表前往与招标人代表签订合同。21.2施工合同采用建设工程施工合同示范文本，

27、由招标人与中标人依据招标文件与投标文件的要约与承诺，结合本工程的具体情况协商后签订。21.3中标人与招标人商订施工合同时，根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对建设工程施工合同的通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。九、合同主要条款内容22、施工工期22.1计划工期见前附表222.2合同工期以中标人投标工期为准。22.3工期延误按中科鸿基建设工程施工合同有关条款执行。23、工程质量23.1按照工程设计图纸和施工技术标准施工。23.2按国家现行的电气安装工程质量检验评定标准进行验收评定，要求达到优良等级。23.3工程所采用的材料应选优质产品，禁止使用不合格产品。

28、23.4工程质量保修执行国家现行规定，并在签订施工合同时签署质量保修书。24、承包范围、方式及要求24.1本工程承包范围在本招标文件第一章投标须知前附表1第1项已列。24.2本工程承包方式为包工部分包料。24.3由中标人自行组织施工，不得转包。分包工程须在签订施工合同时约定或经发包人同意。24.4中标人在投标文件中拟定的项目经理，未经招标人同意不得任意更换。但施工中，发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。25、材料供应25.1本工程除变压器、低压配电屏、动力控制柜、高压电缆、50mm2以上电力电缆及控制电缆由发包人提供外，其余安装工程所有主材均由承包人自行采购。25.2所有材

29、料必须具备出厂合格证，并按照规定进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。26、合同价款及调整。26.1本工程合同价款及调整，由中标人与招标人在签订施工合同时商定，人工费按照山西工程预算定额2010计算。27、工程款拨付及结算。27.1按照国家有关规定，由招标人与中标人在签订施工合同时商定。第二章 合 同第一部分 协议书格式发包人（全称）山西中科鸿基有限公司 （简称甲方）承包人（全称）_（简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：山西中科鸿基有限公司第一期工程建设项

30、目工程地点：山西晋中市平遥县新工业园区工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源：由资本金和银行贷款组成二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期开工日期：_ 竣工日期： 年 月 日合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：优良（自报等级作为合同质量等级） 五、合同价款金额（大写） ： 元(人民币) ￥ ： 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书 2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款 5、投标书、招标文件和中标通知书6、施工图纸7、标准、规范及有关技术文件、技术要求 8、工程预算书双

31、方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： _本合同双方约定_ 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码：

32、工商行政管理机关鉴证意见：经办人： 鉴证机关(章)年 月 日 第二部分 专用条款采用建设工程施工合同范本（gf-1999-0201）中第三部分 专用条款，主要内容如下：一、词语定义及合同文件2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款2.1条。3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用_语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法以及其他法规、规定、办法、文件等。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行规范、标准。发包人提供标准、规范的时间：不适用。国内没有相应标准、规范时

33、的约定：不适用。4.图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：第一批图纸在签订合同后7日内提供，4套（包括竣工图）.发包人对图纸的保密要求：不得外传泄露。 使用国外图纸的要求及费用承担：业主不承担额外费用。二、双方一般权利和义务5.工程师5.3发包人派驻的工程师发包人另行通知7.项目经理必须是资格预审及投标时提供的项目经理，从开工之日起到竣工结束，项目经理每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场超过24小时，必须征得发包人同意。8.发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。(2)将施工所需的水、电、电讯线路

34、接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备施工条件。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备施工条件。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：资料已具备，图纸交底时提供。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人负责在开工前办妥相关手续。(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前7天提供水准点及座标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理单位现场验收。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前一周。(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。(9)双方约定发包人应做的其它工作：双方协商。8.2 发包

35、人委托承包人办理的工作：_9.承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：进场一周内提供材料供应计划；每月20日前向发包人报送当月施工报表、下月施工计划，每周五提供下周施工计划。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人必须认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：如发包人需要时，由发包人向承包人提出，由承包人负责，发包人协助，费用由发包人负责。

36、（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，发包人协助，费用由发包人负责。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护由承包人负责，费用由承包人负责。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人和发包人协商解决。（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定，交工前做到工完场地清。（9）双方约定承包人应做的其它工作：双方协商解决。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同正式签订后7天内。工程师确定的时间：收到有关资料后5天

37、内。10.2群体工程中有关进度计划的要求：按工程师确认的施工组织设计（施工方案）。13.工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：由于发包人原因延误及非承包人原因停工的，工期顺延。四、质量与验收15.工程质量必须达到施工期间执行的国家标准的各相关专业的施工及验收规范，不足部分执行地方或行业的标准规范。如验收不合格，除返工费用由承包人承担外，给发包人造成损失的，还应如数赔偿，直至符合要求为止。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位按山东省质监部门有关规定，发包人有权在任何时候对分承包人承建工程的各个环节及部位进行检查。19.工程试车19.5 试车费用的承担：已包含在投标报价的固

38、定总价中。 五、安全施工六、合同价款与支付23.合同价款及调整23.2本合同价款采用（1）方式确定。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间的政策调整及市场风险等。风险费用的计算方法：_风险范围以外合同价款调整方法：_（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：如实际发生的工程内容因故在工程量清单、报价表及其附表中没有可对应的固定综合单价计价时，首先参照工程内类似工程综合单价（需由发包人认可），如无参照可编制新增子目，并按投标人承诺的优惠率编制新增子目的单价（需由发包人认可），如遇特殊材料

39、由发包人供应。 24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订并收到承包人银行履约保函后二周内按合同价款的10支付预付款。在合同协议中规定预付款只能用于本工程的相关费用，如挪作他用按违约处理。扣回工程款的时间、比例：当所有期中付款款项的总金额（不包括预付款的偿还款）超过200万元时，就应从该期中付款起开始扣减，按预付款中的数额比例，每次从各期中付款总额中扣减20%，直到扣完为止。25.工程量的确认25.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月20日前将当月完成的工程量送发包人。26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：（1

40、）施工完成30工程量并检验合格，发包人签字认可，支付合同价款（扣除甲供材）的15。（2）施工完成50工程量并检验合格，发包人签字认可，支付合同价款（扣除甲供材）的15。（3）施工完成所有工程量并检验合格，发包人签字认可，支付合同价款（扣除甲供材）的30。（4）工程竣工交付使用，支付合同价款（扣除甲供材）的15。（5）完成工程决算并经审计后，一个月内付款至决算价（扣除甲供材）的90。（6）尾款（质量保证金）在保修期满后一个月内付清。七、材料设备供应27. 发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：_(2)材料设备的品

41、种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_(3)承包人可代为调剂串换的材料：_(4)到货地点与一览表不符： _ (5)供应数量与一览表不符： _(6)到货时间与一览表不符： _27.6发包人供应材料设备的结算方法：参照本本合同专用条款第26款_28.承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：双方约定由承包人采购的材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，同时其质量标准不得低于材料单价报价表中所承若的质量水平。采购的材料、设备须经发包人认可。对达不到有关规范、设计图纸规定的质量要求必须清场处理；对达不到材料单价报价表中所承诺的质量水平的材料将扣除其价差及相关费用。八、工程变更按

42、合同条款。因工程变更引起分部分项工程内容的变更，应根据合同协议条款确定变更项目的价格。但单项工程变更在1000元以内的工程变更，发包人不向承包人支付变更费用。九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：正式验收前10天前提供。32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：_十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：_本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：_双方约定的发包人其他违约责任：35.2本合同中关于承包人违约

43、的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工期延误一天罚款6000元，最高罚至30万。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量必须达到国家标准的各相关专业的施工及验收规范，不足部分执行地方或行业的标准、规范、规定。如验收不合格，除返工费用由承包人承担外，给发包人造成损失的，还应如数赔偿，直至符合要求为止。双方约定的承包人其他违约责任：承包人投标书中的项目经理每周在现场的工作时间不得少于6天，每天不少于8小时，如有违反，则每次罚款3000元人民币。37.争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决，如协商不能解决争议时可

44、向人民法院提起诉讼。十一、其它38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程需由专业队伍施工的项目，需报发包人审核认定后方可分包。分包施工单位为：_39. 不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：_40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：(1)发包人投保内容：本招标工程建设期间，施工场地内建筑安装工程一切险及业主人员人身财产险，第三责任险等。发包人委托承包人办理的保险事项：无(2)承包人投保内容：本招标工程建设期间，承包方的财产、施工机具、人身、第三责任险等。 41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行保函，担保合同作

45、为本合同附件。（2）双方约定的其他担保事项: 无。46.合同份数46.1双方约定合同副本份数：副本陆份47补充条款47.1承包人进场施工后，如发现参与本工程施工的项目经理、施工队伍与其在投标文件的承诺不符时，发包人有权终止施工合同，并另行选择施工队伍承包本工程，所发生的费用由原中标人承担，发包人有权从其提交的履约保证金中得到相应的补偿。47.2保修1）保修期：按中华人民共和国国务院令第279号(2000)建设工程质量管理条例执行。从按合同协议条款约定办理竣工验收日算起。保修期内，如发现工程施工质量不佳，不能正常使用，须延长保修期；2）保修金。在工程款中预留10%为保修金，在机电设备安装工程保修

46、期满后一次付清；3）保修。保修期内，按合同协议条款约定，承包人在接到发包人修理通知24小时内响应，保证保修期内工程完好。如承包人不能在5天内修理，并在一个月内修理完毕，发包人可委托他人修理，发生费用从保修金内扣除。47.3承包人应在投标文件中确定本工程项目负责人（项目经理），应具有一级资质证书，中标后，该项目负责人作为承包人代表，应书面通知发包人，并得到承认。当承包人代表或其他人员对工程施工和管理不能满足合同协议规定的要求时，发包人可书面向承包人提出更换其人的要求，并在本工程施工期内不能再次派来；47.4未经发包人代表同意，承包人不得分包和转包，不得使用挂靠队伍施工；47.5双方的一般职责，应

47、在合同协议中明确；47.6因设计变更、材料代换等因素，涉及数额较大时，应以施工单位投标书承诺的人工、材料、机械单价和竞争费率并结合施工方案，按补充合同协议的形式加以确认。47.7由发包人提供的设备、材料等，从发包人库房出库后（以出库单为据），二次搬运及现场保管等工作均由承包人负责。47.8 工程施工期间，由于承包人施工操作失误或其他原因对发包人提供的设备、材料等造成损坏或丢失，应由承包人承担修复或重新定货（与原设备、材料相同标准）的所有费用，工期也不顺延。47.9 本协议条款未涉及的内容，双方认为需要，都应写入正式合同协议中。 附件1：承包人承揽类似工程项目业绩一览表建设单位项目名称建设规模开

48、工时间竣工时间施工质量投标人盖章：法定代表人或授权委托人签字： 附件2：工 程 质 量 保 修 书发包人(全称):_ 承包人(全称)：_为保证_（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国

49、家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.土建工程为 年，屋面防水工程为 年；2.电气管线、上下水管线安装工程为 ；3.供热及供冷为 个采暖期及供冷期；4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年;5.其他约定： 三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原