2021年工程合同十篇

1、the most important thing in the world is not where we are, but where we are heading.精品模板助您成功！（页眉可删）2021年工程合同十篇 工程合同 篇1甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。一、 工程名称：润泽园院内排水管道维修;二、 工程地点：公司润泽园院内;三、 承包范围：排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理;四、 承包方式及单价：包工包料。以上工程内容共18700元;五、 开工日期：20_年8月10日至20_年9月10日完工;六、 质量标准：乙方

2、必须按甲方要求维修，质量必须符合规定;七、 付款方式：乙方完工后，按照决算金额一次付清。决算依据山西省20_年相关定额进行编制;八、 安全问题：乙方在维修期间必须遵守甲方的安全管理规章制度，确保工程安全顺利完成。九、 本协议一式四份，甲乙双方各两份，双方签字生效，完工付款后失效。十、 本协议未尽事宜，另行协商补充。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚

3、实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。一、工程概况：11工程名称：12工程概况：本工程建筑总面积约 平方米，其中商住建筑面积 平方米，其它 平方米，均为 层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。二、承包方式21、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约 平方米计算，以本协议

4、签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币） （_ 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。23按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。三、工程造价及结算方式：31、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等

5、，按广东省建筑工程计价办法_、广东省建筑工程综合定额_、广东省装饰、装修工程计价办法_、广东省装饰、装修工程综合定额_、广东省安装工程计价办法_、广东省安装工程综合定额_、广东省安装工程综合定额附录表_规定的计算规则计算。32预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行广东省建筑工程计价办法_、广东省建筑工程综合定额_广东省装饰、装修工程计价办法_、广东省装饰、装修工程综合定额_，安装工程执行广东省安装工程计价办法_、广东省安装工程综合定额_、广东省安装工程综合定额附录表_及_或_区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按_或_工程造价信息当期发布的信息价作为结算依据。33预结算取费标准：

6、（1）按惠州市的二类建筑、装饰工程综合取费标准表和二类安装工程综合取费标准表执行，利润按定额规定35计取。（2）按总工程价上浮3计取。（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单

7、价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。（6）税金按照当地政府文件规定套用县城（镇）标准335计取。（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按335计取，其它一律不计取。（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。34人工工资暂按惠州市规建函_351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。35、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法

8、律效力，是工程结算的依据之一。4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：41、主材价差调整施工期内本工程主材价差按_或_工程造价信息发布的信息进行调整。价差每季调整一次。调整材料数量按实际使用数量计。4、2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。5、工程结算总造价：5

9、1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。52、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。四、工程款支付方式1、主体完成后，甲方在15天内支付至85的工程进度款给乙方。2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85给乙方。3、工程竣工验收合格后一个月内甲

10、乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97的工程款，余款3作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50支付给乙方作为工程款。5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间

11、的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶（不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构）日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月（即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日）。人力不可抗拒的自然灾害（不包括雨天和高温天气）、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和

12、甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖

13、励乙方 伍仟 元，乙方每推迟工期一天则罚款 伍仟 元，工期以实际竣工验收日期为准。5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：（1）乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式

14、施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天（含15天）以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。（2）甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。（3）承担由于乙方原因所造成的该楼不能如

15、期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。（4）承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。（5）、乙方在施工中如未按施工组织设计（方案）、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。九、其它应予约定的事项：1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿

16、返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。5、本工程未验收前和验收后保修期内，如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落，导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂，空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时，由乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担甲方因此产生的一切损失。6、清理、清洁运输工作，乙方在施工中要定期把整个施工现场

17、和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运，不得累积堆放，做到工完场清，文明施工。清运费用由乙方自行负责。7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前，其保护工作由乙方负责。8、乙方依原合同及本协议负责的工作，应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决，但如无法达成一致，则按甲方的意见执行。10、根据广东省建设印发的广东省建筑意外伤害保险工作导则的通知（粤建管字_132号），乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险，保险费用按本补充协议相关约定执行。十、本协议条款如与施工合同条款不一致，则以本补充协议

18、条款约定为准。十一、本补充协议一式陆份，双方各执叁份，由双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：日期： 日期：工程合同 篇3甲方：乙方： 身份证号码：因公司发展需要，经过双方协商，本着平等、互利、自愿的原则，达成本协议：一、造价师证书租赁使用期：甲方使用乙方的期限为一年。自成功注册之日起满一周年止。二、乙方向甲方提供造价师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书复印件、身份证复印件、乙方一寸彩色相片5张（或电子版照片），以及其它甲方注册过程中需要的一切材料（未注明复印件的均要求提供原件。甲方收到乙方证书时，

19、应支付乙方证件押金 叁 千元整。如不能成功注册，则乙方应及时退还甲方支付的证件押金，甲方在收到退还押金的2个工作日内将乙方的所有证件退还给乙方。注册成功后，证件押金自动转为应给乙方的报酬一部分，执业印章由乙方保管，所有原件注册完毕3日内归还乙方保管三、甲方确认乙方所提交的材料无误后（以建设部门公示结果为准），甲方应即时支付给乙方报酬1.2万元（此费用包含注册前甲方已经支付给乙方的证件押金款）。个人所得税由甲方缴纳。四、协议期间，如确属必要，乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动，以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件，如条件允许，甲方应单独完成此项工作。乙方继续教

20、育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。五、协议期内，乙方应承担以下责任和义务，否则承担违约责任。1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效，保证在协议期限内甲方为造价师资格证书、注册证书、执业印章（均为原件）的唯一全权使用人，乙方不得再在其他任何第三方注册、使用；2、未经甲方同意不得将证书信息变更，不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为；3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要时，甲方应提前三天通知乙方，由乙方根据甲方需要配合甲方提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的，甲方应提前三日通知乙方，乙方应根据甲方

21、需要全力配合；所有差旅费由甲方支付，差旅费标准为硬卧或客车，食宿由甲方提供，4、 乙方对于在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密有保密义务；5、 甲方对于涉及到乙方的个人信息等具有保密的义务六、协议期内，甲方承担以下责任和义务，否则承担违约责任：1、妥善保管乙方资料和证件；确保资质证书及注册证书完好无损；合同期满后及时完整归还资质证书原件及印章2、按协议约定期限及时准额支付费用；3、协议履行完毕后，完整归还乙方注册证书；七、履约期内，如乙方需取回证书暂用（不得进行损害甲方权益的行为），应提前五天通知、征得甲方同意，并在约定期限内归还。若证书正在使用，则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。八、协议期内，

22、所有涉及到证书使用事件，甲方应提前三天通知乙方知晓，因甲方不遵照相关法规、规范等要求造成证书使用过程中出现风险，一切后果均由甲方承担。未同乙方协商，擅自做主使用证书，造成风险的，一切后果由甲方承担。九、解除协议、续签：乙方要求提前解除协议的，如不损害甲方的直接经济利益，甲方应予同意，并按照规定给予办理解除协议手续，乙方须退还甲方已经支付的未到期费用（按月折算）。如甲方要求提前解除协议的，则甲方应支付满乙方当年度的证书使用费。协议期满，双方有意续签合同时，具体条件由双方另行商议。十、双方均不得将本协议转签第三人，双方应自觉履行本协议书的各项条款，否则，违约方应向另一方支付违约金 5000元，守约

23、方有权随时解除协议。十一、本合同自双方签定之日起生效，至租赁使用期满结束止。十二、 本合同一式两份。双方各执壹份，具同等效力。未尽事宜，双方再协商解决。甲方盖章： 乙方签字：法定代表人签字：签订日期：工程合同 篇4建设单位： （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务，加强双方的协作保证工程顺利施工，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。一、工程名称：二工程地点：三、工程内容1、室外真石漆装饰，底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/，花瓶柱单价120元/m，大线条单价50元/m

24、，小线条单价30元/m，窗套单价30元/m。2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。四、承包方式1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的方式总承包。2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响，为包干单价，不做调整。五、付款条件及方式本工程完工之日一次性付清工程款。六、计算和结算方式1、本工程竣工结算方式：以实际为准，按实结算。计算方法为：结算价=合同单价实际工程量。七、甲方职责1、负责协调提供施工用水、用电等，水电费由甲方承担。2、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的一切问题，由甲方承担。3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。八、乙方责任本工程承

25、诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一切故障均由乙方负责保修。九、违约责任因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十、其它1本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。2本合同未尽事宜，双方协商议定。3本合同自双方签字盖章之日起生效。4本合同壹式 贰 份，甲、乙双方各执壹份。十一、合同有效期限本合同自双方法人签字之日起生效，有效期至结算付清所有工程价款。工程合同 篇5合同编号：签订日期：签订地点：出卖方：（以下简称“甲方”）买受方：（以下简称“乙方”）乙方向甲方购买工程机械产品，为明确双方的合同权利和义务，双方遵循

26、中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同。一、产品概况及价款单位：元（人民币）二、付款方式：交货前，乙方应于本合同签订之日三日内支付货款，一次性全额付款元整。三、产品质量标准、保修期：1、乙方购买的工程机械质量按生产厂家关于该型设备的产品标准执行，质保期为自交货之日起一年内或20_工作小时截止，以先到为准。2、乙方应按产品说明书正确使用与维护设备，因使用不当或人为损坏的由乙方自行负责。本项涉及的判断标准由甲方技术人员出具。3、保修期内保修方按照质保规定履行保修义务，正常的设备故障与产品质量无关。保修方或机械厂家认为应能通过维护修复的，乙方应积极配合维修，不得阻碍或拒绝

27、维护修复。正常故障发生后，乙方应积极采取替代措施避免损失，并不以此为由向甲方主张赔偿。四、交（提）货地点、时间、提货人：1、交货地点：2、交货时间：自本合同生效之日起日内交货：在此期限内乙方未付清价款，甲方交货时间顺延并有权拒绝交货，必要时可不经通知直接解除合同。3、指定提货人：姓名联系电话五、运输方式、到达站港及费用负担：甲方代办运输至交货地点，运费0元人民币由乙方承担。六、包装标准、包装物的供应与回收：主机裸装、随机工具及配件、备件箱装，包装物不回收。七、验收标准、方法：依据生产厂家关于该型设备的产品标准及供货明细由乙方自行验收。乙方应在收到购买的工程机械后当场验收。乙方签收后即视为承认甲

28、方所交付的工程机械为合格产品。随机备品、配件工具随主机一同发送，交付与验收的标准。方法使用本条的规定。八、双方的权利、义务及违约责任：1、乙方付清设备全部价款前甲方保留对该设备的所有权，乙方不得将该工程机械进行抵押、质押、转让或者用于清偿其他债务。乙方存在违约行为的，甲方有权将该设备收回。2、乙方违反本合同第二条的约定，未按期一次性付款的，逾期金额按日万分之五的利率向甲方支付逾期付款违约金。3、当乙方逾期付款超过十五天后，甲方有权采取措施停止乙方对该设备的使用或者直接收回该设备。甲方收回设备的，乙方必须在甲方取回该设备之日起的一周内向甲方付清全部欠款、赎回该设备，由此引起的一切后果和甲方因此所

29、支出的全部费用均由乙方承担；乙方届时未赎回的，甲方有权将该设备另行出卖，所得款项用于偿还乙方的欠款，多余部分退还给乙方，如果不足以偿还欠款的，甲方仍有权要求乙方继续偿还。4、乙方在使用设备过程中造成他人人身伤亡或者财产损害的，由乙方承担责任，与甲方无关。5、因不可抗力或者其它原因造成工程机械灭失的，乙方应继续承担还款责任。6、交货地点在福建省内，交货之日起六个月内乙方需将工程机械运至福建省省外施工的，必须事先书面取得甲方的同意，并且向甲方支付该机械销售价格的2%作为服务费补偿；乙方擅自将该工程机械运至福建省省外施工的，应承担违约责任，向甲方支付相当于该工程机械销售价格的7%的违约金并承担由此给

30、甲方造成的损失。7、交货地点在省外的，如果乙方在交货之日起的六个月内将设备转移至他省的，乙方应提前五日通知甲方；乙方未履行通知义务的，构成违约，应向甲方支付该机械销售价格的3%作为违约金。8、为便于售后服务，乙方同意在接受工程机械时由甲方保留工程机械专用钥匙壹把，以作备用。9、以上各项因乙方违约导致甲方的损失，包括但不限于为收回该工程机械所支出的全部费用、甲方为追索债务而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费、保管费等，由乙方承担。九、争议的解决甲、乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决，协商不成引起诉争的，双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、本合同未尽事宜，双方可订立补充合同，补充合同与本

31、合同具有同等效力；与本合同有关的所有文书，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。十一、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。十三、提示：甲方提示乙方、丙方对合同各条款认真阅读，作全面、准确的理解，并应乙方的要求作了相应的说明，签约各方对本合同的含义认识一致。甲方：乙方：法定代表人：身份证号：代理人：代理人：开户行：电话：账号：传真：工程合同 篇6多项选择题1、法律关系的三个要素是( )a、目的b、主体c、客体d、内容2、下列合同属于从合同( )a、分包合同b、监理合同c、借款合同d、担保合同3、合法代理的条件( )a、事先取得委托书b、经过公证或鉴

32、证c、以委托人的名义d、在委托范围内4、当事人订立合同的程序是( )的阶段a、要约引诱b、要约邀请c、要约d、承诺5、合同是平等主体的( )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议a、自然人b、法人c、其他组织d、国家机关6、当事人对合同的格式条款的理解发生争议时( )a、应按通常的理解予以解释b、有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释c、有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的一方的解释d、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款7、按照合同法的规定，下列( )等内容属于各类合同一般应包括的条款a、数量和质量的约定b、合同担保方式c、合同价款和支付方法d、解决合

33、同争议的方法8、无效合同的确认权属于( )a、合同当事人双方的上级b、监理工程师c、仲裁机构d、人民法院9、建设工程合同是一种( )a、双务合同b、有偿合同c、诺成合同d、要物合同10、合同当事人订立仲裁协议的作用是( )a、市场竞争的需要b、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件c、排除了法院对纠纷的管辖d、合同当事人均受仲裁协议的约束11、担保法规定的担保方式有( )a、保证b、定金c、抵押d、留置权12、公路工程施工合同解除的条件有( )a、合同当事人协商一致b、承包人将其工程全部转包c、因不可抗力因素致使合同无法履行d、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行13、证明合同的真实性、合法性的机

34、关是( )a、人民法院b、仲裁机构c、公证机关d、工商行政管理部门14、合同纠纷的处理原则是( )a、诚实信用b、协商为主c、公正、公平d、调解优先15、合同的有效实质要件( )a、主体合格b、合同当事人意思表示真实c、合同内容不违反法律和社会公共利益d、合同标的确定和可能16、公路工程施工合同文件主要包括( )a、合同意向书b、合同协议书与中标通知书c、合同条件与工程量清单d、技术规范与图纸17、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成a、部分非主体工作b、全部非主体工作c、部分非关键性工作d、全部非关键性工作18、依据我国招投标法的规定，招标分为( )a、委

35、托招标b、议标c、公开招标d、邀请招标19、属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效( )a、未按期送达的资格预审申请文件b、未经法定代表人或其授权的代理人签字c、未加盖投标人印章的资格预审申请文件d、内容虚假的资格预审申请文件20、综合评分法适用于( )a、二级公路b、高速公路c、一级公路d、技术复杂的特大桥梁、特长隧道工程工程合同 篇7摘 要: 建设工程的施工合同是工程建设的重要合同，是工程建设实施进度控制、质量控制和投资控制的重要依据。处于市场经济体制条件下，建设市场的主体之间都是通过合同构建的相互权利关系，施工合同对建设单位具有重要意义。当前，建设工程施工合同管理还存在一定问题，导致施

36、工管理效果不佳。_针对建设工程施工合理风险的表现形式进行分析，探讨提高建设工程施工合理风险管理的策略。关键词：建设工程；工程施工；合同管理；风险管理；合同风险一引言随着我国经济的快速发展，工程建设逐渐增多，市场经济体制改革的逐步深入，促使建设市场的飞速发展。在建设工程施工建设过程中，施工合同是工程管理的重要内容，同时也是开展施工建设的重要依据。施工合同管理过程中，风险管理是科学施工的重要保障，同时也是做好项目建设的必要手段。二.建设工程施工合同风险的主要表现形式1.合同的主观性风险合同主观方面的风险，指的是由于人为因素引起的风险，且通过人文干预能够起到控制风险作用的合同风险。在建设工程施工合同

37、中，主观性风险主要来自发包人或业主。包括发包人或业主能否按照合约履行自身的义务，是否是真正的项目业主等，同时考虑其能否按照合约支付工程款项、项目手续办理是否合法、是否会结算工程款等。另外，有些发包人和业主双方都无法确定对方是否能够履行合同，如业主没有依照合同履行义务，导致发包人难以进行正常的工程建设，资金不到位致使建设材料也难以到位，进而影响施工的开展，这些潜在的不确定性均会给施工合同带来很大风险。除此之外，有些业主凭借在市场竞争中的优势地位，常常在合同拟定中很多苛刻的条款，而承包商为争取项目，只能忍气吞声接受合约条件。有些承包商仅考虑工期和价格，而忽视了其他条款，如保险、索赔、风险担保、经济

38、损失赔偿等条款，签订合同的随意性和盲目性较大。处于这类不平等的合同条约中，在很大程度上增加了施工合同的风险。2.合同的客观风险客观风险与主观性风险刚好相反，客观风险指的是难以通过人为因素进行控制，且风险无法确定的一种风险。如市场波动（例如材料的市场价格变动）、法律政策调整、天灾人祸等，这些都属于不可预知的客观性风险因素，且无法或难以进行防范，只能面对风险。客观性风险对项目的顺利实施会产生不同程度的影响。就目前而言，国家的宏观调控能在一定程度上控制这类型的风险，但在具体的施工合同中，不能仅依靠这一防范手段，需采取多种方式积极应对。三.提高建设工程施工合同风险管理的.策略1.建立健全施工合同管理制

39、度由于施工合同的管理环节比较多且较为复杂，如需进行合同洽谈、草拟、签订、交底、分解责任、跟踪履行情况、变更、解除、终止等环节。因此，建立和健全施工合同管理制度非常重要。建设单位可在原有合同管理的基础上进一步规范。首先，对合同管理的每一个环节，制定切实可行的、可操作性强的合同管理制度，以使每个环节的管理有法可依、有章可循。然后进一步强化合同管理机制，包括责任分解制度、合同交底制度、进度款审查制度和批准制度、每日报送制度等。强化责任分解制度，将责任分解到各小组、个人，明确其工作的内容和责任，以促使各方互相配合并落实合同管理制度。强化合同交底制度，则要求合同管理人员对各工作小组、各项目管理人员进行合

40、同的交底工作，交底内容主要是向其说明和解释合同内的主要内容。强化进度款审查和批准制度则要求制定详细的审查和批准步骤，要求合同管理部门严格遵循这一机制进行进度款的审核。每日报送制度的建立主要是为了让合同管理人员及时掌握建筑工程的相关信息，因此，要求各职能部门每日总结工程信息并上报合同管理处。通过建立健全施工合同管理制度，可为实现统筹整个工程项目的运行状态鉴定基础。2.提高施工合同管理水平。首先是配备合同管理的专业人才，合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规;精通合同管理业务,进行系统的控制和管理,做好合同管理人才的配备和组织保证,是抓好合同管理的重点。加

41、强合同管理人才的培养,只有合同管理人员增强其工作的前瞻性、预见性和系统性,才能真正做好合同管理,从而提高建设项目合同管理的效果。其次是完善工程建设合同管理体制,规范建设工程市场秩序，在签订合同的过程中,承发包双方应建立在平等的基础上,本着互惠互利的原则制定合同条款 ,并建立健全合同管理制度,严格按照合同的签订、审查、授权、公证、监督的程序来执行,进而提高合同的管理水平。再次,提高合同管理人员的素质。3.合同赔偿管理，保证合同签订双方合理的经济利益在工程建设项目中，因合同文件对施工期间发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法，或补偿细致不完善造成的双方补偿纠纷问题，为促进补偿纠纷问题

42、的处理以及控制类似问题的再次发生，工程筹建单位要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，保证合同签订双方合理的经济利益。具体做法如下：a对于因工程变更引起的费用补偿问题，应对国家、地方、行业等关于调差的相关规定进行全面收集和整理，系统分析出人、材、机的权重，参照主标调差条款对补偿问题予以处理。b对于因工程变更引起的补偿数量的确定问题，应对施工方上报的相关资料进行整理分析。并结合招投标文件进行对比分析，从补偿的概念和法律释义人手，详细分析补偿主体的构成要素，在明确双方责任的基础上，提出一套指标分解体系和具体的计算方法，确定补偿数量。c对于补偿问题的处理应高度把握主动控制、及时处理的原

43、则，对可能出现的补偿问题，采取措施进行预防处理，避免造成工程成本的增加。同时，避免将所有补偿问题拖延至后期的综合处理，这样往往牵涉利息、利润补偿、工程结算等一些问题，导致合同双方矛盾的进一步复杂化，大大增加了协调处理的难度，因此必须及时处理索赔。4.做好建设工程合同的履行管理及评价工作由于建设工程的合同内容非常丰富，能够很好地反映整个项目的建设过程。在项目完成后，对工程合同的履行情况进行评价有助于总结经验教训，为今后开展工作有很大帮助。合同终止后，管理人员应收集、整理、保存、登记相关建设工程的合同资料，并做好资料的编号、装订及归档等工作，使建设工程的合同资料管理走向规范化、程序化。与此同时，比

44、较分析建设工程的实施计划与合同履行情况，并对合同的履行情况作出客观评价。通过评价工作，不断提高建设工程的施工合同管理水平。四结束语施工合同对建设工程施工单位具有重要作用。在工程施工过程中，应十分注重施工合同的风险管理，通过多种手段防范风险的发生，包括建立健全施工合同管理制度、做好合理管理工作、选派高素质的合同谈判人员以及做好合同的履行管理及评价工作等，以切实保证建设单位工程建设的经济效益。工程合同 篇8聘请方： （以下简称甲方）受聘方：（以下简称乙方） 经甲乙双方商议，本着互相信任、平等、自愿、互利的原则，为发展事业，甲方聘请乙方作为甲方的总工程师，双方达成如下聘用协议以资共同信守：第一条、聘

45、用期限聘用期为1年，自20_年3月18日起至20_年3月18日止。第二条、聘用职务第三条、聘薪标准乙方在担任 万元人民币。第四条、福利待遇聘用期间甲方有义务为乙方交纳职工意外伤害保险，保险费由公司承担，并为乙方提供人身保障等措施。第五条：乙方享有每月二至三天的事假日及因甲方放假的节假日，期间不扣除任何费用。第六条、双方义务及职责1、甲方义务及职责负责给乙方提供食宿以及办办场所，按约定的薪酬标准，采用预借的方式支付乙方劳资，合同到期后，付清所有的剩余劳资。2、乙方义务及职责（1）必须保证为甲方要求，为工程提供及时、必要、有效的技术服务；贯彻执行国家有关技术政策、法规和颁部的现行施工技术规范、标准

46、、规程、质量标准以及公司的施工技术、试验、测量管理办法，确保工程质量达到优良要求。聘用期间，不得以甲方名义对外提供任何担保。（2）负责审核项目单位工程施工组织设计、审批项目专项技术方案，组织施工图自审、参加会审和重点工程、重点施工部位、关键工序及季节性施工方案的技术交底，并监督、检查工程项目施工技术规范的执行情况。（3）负责组织施工过程中设计变更洽商的审工作，组织竣工图、竣工技术资料的审核、移交、上报存档工作。（4）负责解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题和重大质量事故鉴定和处理。（5）负责工程设计、施工、监理、材料、设备采购合同中，关于技术部分的审核、鉴定。（6）在降低工程造价、

47、提高工效、缩短工期、保障安全等方面，担出合理化建议。（7）完成甲方安排的有关工程事项。（8）工作时间可根据工程需要灵活安排，但不能影响工程施工过程中的重大事项的确认。（9）乙方有义务为甲方保守商业和技术秘密，维护甲方（10）如乙方建约，甲方有权追究乙方责任。第八条：乙方有义务对甲方公司提出有利于公司发展的合理化建议，有权向甲方公司领导汇报工作，有权在其职责范围内处分所领导职员的违纪违章行为；甲方人员不得以任何借口给予干涉乙方执行工作。第七条、劳动合同的解除和终止1、乙方尽职尽责做好本职工作，如完不成甲方公司整体目标60%的情况下，甲方有权辞退乙方。2、甲方工资迟迟不能发放的，乙方主动辞职，需在

48、一个月前向甲方提出书面申请，在甲方确定合适人选接替后，新、老人员要交接清楚，方能辞职，甲方不得以各种借口而不予办理，未按规定提前申请，即辞即走，公司将扣除乙方一月工资做为违约金；如自动离职，对未结的工资不予发放；甲方有权解除合同。3、合同期满，甲方需继续聘用乙方，经双方协商同意可续签合同；协商不一致，劳动关系随即解除。4、乙方有下列情形之一的，甲方可以辞退乙方并解除本合同：（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；（2）严重失职、营私舞闭弊，对甲方利益造成重大损害的； 被依法追究开事责任的；（3）由于乙方的工作失误或职责不到位，造成甲方经济损失的，甲方有权解除本合同，造成甲方经济损失严重的，甲方

49、解除本协议的同时，乙方应承担相应的法律责任。（4）乙方患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作。第八条、本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，签字后即为生效。甲方签字盖章：年 月 日 乙方签字： 年 月 日工程合同 篇9建设单位： (以下简称甲方)总包单位： (以下简称乙方)分包单位： (以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将_防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、工程造价：约_万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。六、工期： 年 月 日至 年 月 日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。七、质量：符合国家现行规范标准要求。八、材料要求：