强夯工程施工合同

1、建设工程施工合同合同编号：工程名称：发包人： 承包单位：00 五年 月 日幡品iVcrrtf 器 品 -强夯工程承包合同发包人（全称） （简称甲方） 承包人（全称） （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：地基强夯三、合同工期开工日期：竣工日期：幡品iVcrrtf 器 品 -合同有效工期总天数：天四、质量标准和技术设备要求1、严格按照设计图纸与说明施工、并根据现行国家工程施工验 收规定要求验收；评

2、定质量等级为合格。2、强夯的设备要求：夯锤重量12吨的波兰产履带吊1台，用 于地基强夯。3、本工程因建设方要求及工期因素， 有关技术参数由乙方根据现场地勘及以往施工经验制定，有关技术参数如下：、夯击能150t m 、夯点布置：6m*6m方格网，按四角及中部梅花点布置，四角第一遍夯击，中部第二遍夯击。、夯击点击锤数，第一遍、第二遍 12-16击，以技术方案制定的 标准为准 、点夯二遍，普夯一遍。4、地基强夯完成后，必须进行承载力检测（按规范要求） ，达到J 15t/m2以上。5、强夯完成后，具承载力检测值应达到设计要求。6、工程未经验收，甲方需提前使用或进行下一道工序施工时, 双方另行协商有关验

3、收等事宜。五、工程取费标准1、由于设计变更等甲方原因造成的停工、窝工，工期顺延。经 甲方、乙方双方协商，本项工程按 （含所有税费，工程检 验、试验费）实行包干,不另计任何费用。但机械设备进场费由发 包人负担，退场费由承包人负担。2、地基强夯质量必须达到设计规定的承载力 15t/m2。若工程验收时， 地基承载力达不到设计规定，乙方必须返工重夯，并承担由此发生 的一切费用。若强夯过程中发现异常情况，强夯无法继续进行，或 乙方认为强夯无法达到设计规定的承载力，乙方应及时报告甲方， 与甲方共同向监理方、建设方等有关单位协商处理其相关问题。包 括乙方前段所发生的费用计算及支付。六、甲方职责1、甲方驻工地

4、代表及委派人员名单： 2、图纸会审和技术交底时间： 3、搞好施工现场的平整工作，排除地面及空中的障碍物，确保三通 一平。4、建设方负责提供夯坑回填土方，夯前填土应在夯后地坪标高预留 高60cm的土方。甲方负责该回填土工程的协调工作。5、负责提供局部夯坑需填用的片石。6、负责提供场地地质资料及地形图各壹份。7、负责与相关部门的工作联系幡品器 A Wonf-七、乙方职责:1、乙方驻工地代表：2、及时提交地基强夯施工方案，交甲方审议。3、及时组织施工力量进场，组织现场文明施工，按期完成强夯施工 任务。4、严格按照施工图设计与说明施工，确保强夯地基承载力达到15t/m2,由乙方责任造成的质量事故费用由

5、乙方负责。5、及时向甲方通报施工进度。6、施工中如出现异常情况，需及时与设计单位及甲方共同研究处理。7、负责认真做好工程施工各项记录，需要监理、建设方认可者，负 责按有关规定要求通知有关单位现场签认。8、负责收集、整理本强夯工程的所有工程技术资料，工程完工时，向甲方提供4套经监理、建设方、甲方认可的完整的工程技术资料。9、按工程施工实际负责配合甲方共同做好工程签证等项工作。10、服从建设方、监理方、甲方指挥调度。八、安全生产要求：1、强夯施工过程中所出现的人身、设备等一切安全事故，均由乙方 负责。九、付款方式：1、分期付款情况：强夯工程完成总工程量的 50%时，由甲方支付至幡品iVcrrtf 器 品 -完成总工程量造价的20%给乙方作为进度款，强夯工程全部完工，工程验收合格，技术资料齐全，经结算审定，付至结算审定金额的80%,食堂主体施工完一层楼面，付完余款。十、竣工结算：1、结算面积按建设单位指定的强夯面积计算。十一、违约：双方违约的处理：由建设主管行政单位协调，协调不成，向工程所在地人民法院起诉。十二、合同生效与终止及合同份数：1、合同生效日期及终止：2、合同份数： 合同正本二份，发包方、承包方各执一份。合同副本份，发包方份，承包方一份。3、合同订立时间：20