关于建设工程施工协议书的模板

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！关于建设工程施工协议书的模板 工程开头施工前，假如不先和承包方谈好条件，可能会产生纠纷。所以最好先签订一份协议书。下面是我给大家带来的工程协议书范本，欢送大家阅读参考，我们一起来看看吧! 关于建立工程施工协议书的模板(一) 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法、布线设计施工以下标准： -iso11801 国际建筑通用布线标准 -ieee 100 base-t 100兆以太网 -ccitt isdn 综合业务数据网络标准 -ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准 -ieee 802.5

2、 token ring 网络标准 同时满足以下安装与设计标准 h 中国民用建筑电气设计标准(jgj/t16-92) h 智能建筑设计标准(ebd-03-95) h 工业企业通信设计标准(cecs 09：89) h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计标准(cecs 72：97) h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准(cecs 72：97) 以及其他有关法律法规规定的原那么，为爱护双方的合法权益，结合本弱电工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方弱电工程系合法用法。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关资质证书的企业法人。 2.

3、弱电施工地点：_区(县)_路_号。 3.弱电工程施行内容：详见附件一弱电工程施行内容表。 4.承包方式：_(包工包料、清包工、局部承包)。 5.总价款：￥_元，大写(人民币)：_ 其中： 材料费：_，人工费：_ 管理费：_，设计费：_ 垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_ 其他费用：_ 经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。 6.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日开工，_工期 _天。 二、关于材料供给的商定： 1.甲方供应的弱电布线材料：详见附件二甲方供应弱电布线材料、设备表。 本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理

4、验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示用法的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.乙方供应的材料：详见附件三主弱电布线材料报价单。 3.乙方对甲方选购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方 同意，不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止用法。如已用法，对工程造成的损失由乙方负责。

5、如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的商定 1.本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准(cecs 72：97)和智能建筑设计标准(ebd-03-95)的其它同类标准、质量评定验收标准。 文章来源： 个人转载本站内容，请务必保存上面文章来源信息!任何媒体未经答应不得任意转载! 2.本工程由_ _方设计，施工方案。 3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。 4.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 5.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程工程时须提早与乙

6、方联络，在签订工程工程变更单(详见附件四)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 6.工程验收 甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 7.工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通

7、知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关平安消费和防火的商定 甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的商定 1.工程款付款方式列下表： 付款时间 付款百分比 金 额 对预算设计认可签订合同之日 1000元，其次次付款时扣除 合同签订后

8、开工前二至五天 30% 元 施工过程中 工程材料到现场或工期进度过半 30% 元 开工验收 当天 35% 元 开工验收后 一个月内 5% 元 增加工程工程 签订工程变更表后两天内 100% 元 2、工程结算：详见附件六工程结算单。 工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单 (详见 附件七)，保修期从开工验收签章之日起算。 双方款项往来，均应出具收据，施工完毕须开具发票。 六、其它事项 甲方工作： (1)甲方应在开工前_天，向乙方供应经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空施工现场，去除影响施工的障碍物。对只能局

9、部腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明用法留意事项。 (2)做好施工中临时性用法公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。 (3)如的确需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 乙方工作： (1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 (2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。 (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不

10、得随便拆改各种共用设备管线及原有建筑承重构造。 七、违约责任 1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%_支付违约金。 2.由于乙方缘由逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_ %向甲方支付违约金。 3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重构造，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。 4.乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重构造，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。 八、纠纷处理方式 1.因工程质量双

11、方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向 市智能建筑协会调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投诉。 2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向?市仲裁委员会申请仲裁?人民法院提起诉讼 (将不选定的解决方式划出) 九、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协

12、议，可视为本合同解除。 十、其它商定 1、_ 2、_ 3、_ 4、_ 5、_ 十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 附件(略) 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 托付代理人：_法定代表人：_ 托付代理人：_ 住址：_地址：_ 电话：_电话：_ 邮编：_邮编：_ 签订日期：_年_月_日 签订地点：_ 关于建立工程施工协议书的模板(二) 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 甲方因建立需要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的互相权利、义务，依据中华人民共和国合同法，国家工商管理局和建立部颁发的(gf-91-0201)建立

13、工程施工合同示范文本，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、 工程名称： 其次条、 工程地点： 第三条、 工程内容： 1、单桩深度暂定 米，共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包平安、包一般桩尖、包焊条等帮助材料。 打桩单价：500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、一般桩尖( 元/个)，含税金。如用法标准桩尖，价格另议。桩接头采纳焊接接头，接头不宜多于3个3。 开工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算

14、到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指铺张桩或送桩过深产生的接桩费用) 工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因

15、其他意外状况的停工，双方应共同查明缘由，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开头签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延，每延迟一天罚款xx元。 第五条、付款方式： (一) 乙方须持有加盖公司收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的根底上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并准时支付进度款; 2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%; 3、余下30%工程款于桩根底验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内

16、完成桩根底验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩根底为合格工程，并同时支付工程余款。 第六条、承包方式： 1、技术要求：依据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用那么甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方担当，并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。 3、水电费负责：由乙方负责。 第七条、甲方责任： 1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进展监视签证。 2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。 3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的三通一平，供应水源、

17、电源到桩根底施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必需回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。 4、甲方负责以书面形式供应细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进展复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面确实认。 5、施工报建手续和报建费由甲方办理和担当，乙方负责供应有关资料。 6、甲方供应桩根底施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关局部进展图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。 7、甲方根据乙方供应的进桩方案，准时供应合格管桩。 第八条、

18、乙方责任： 1、乙方委派 同志为现场代表及工程指挥。 2、组织各种机械进退场，开工前向甲方供应编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工预备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。 4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。 5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。 6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项看法及要求。 7、严格掌握工程进度，不得拖延工期，准时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。 8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地部门备案，费用由乙方担当。

19、9、乙方应留意施工平安负责进展平安训练，做到文明施工留意用电平安，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置平安员。 10、乙方应做好现场保安工作及训练，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。 11、工程完工后，乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录，汇合施工技术资料作开工验收文件移交甲方(一式四份)。 第九条、留意事项; 1、乙方按桩根底施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。 2、按施工图及国家现行有关施工验收标准进展工程质量验收。 3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，那么由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，那么由甲方负责。 4、打桩过程引起的

20、桩偏位超出桩根底标准允许范围而导致承台或根底梁加大，相应的费用由乙方负责。 5、因地质缘由所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。 第十条、当不行抗力因素消退后，双方应连续履行合同义务或协商变更、终止合同。 第十一条、其它条款：本工程甲方已全权托付中山市火炬建立监理公司进展质量和工程建立管理。 第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。 第十三条、本合同自双方代表签字盖章后马上生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一

21、式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法人代表签名： 法人代表签名： 托付代理人签名： 托付代理人签名： 合同签定日期： 年 月 日 合同签定地点： 关于建立工程施工协议书的模板(三) 甲方: 乙方: 经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款: 甲方依据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建立监理有限公司宁波分公司，全部成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务施行

22、监视管理，乙方依据承接监理业务的收费状况，将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。 甲乙双方权利义务： (一)甲方负责供应有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。 (二)甲方对乙方的工程监理工程进展相应的备案管理，并对乙方的监理工作供应相应的业务指导。 (三)乙方必需按国家工程建立法律法规规定的要求，严格施行监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理挨次，保证工程监理质量。 (四)乙方必需装备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，全部工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。 (五)乙方必需按月向甲方供应相应的财务报表，

23、准时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊状况，并按双方商定的比例按时缴纳相应的管理费用。 违约责任： 甲方必需按合同商定供应相应的营业执照及资质证明，否那么乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。 乙方必需按合同商定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方假设因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 关于建立工程施工协议书的模板(四) 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简

24、称乙方) 甲方现将xxxx二期土建工程内的 主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，准时平安文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款： 1、工程承包范围：xxxx悠山郡二期土建工程内的 主体砌体主工程。 2、工程承包方式：清工 3、工程承包内容： 楼施工图内全部墙体砌筑工程(包括全部二次构造的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。 4、工程承包价格：按建筑面积 元/平方米 ，完工后按施工图标注面积计算，其他工程承包施工作业必需由甲方工程部指定支配，乙方应无条件服从。 5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属

25、考勤工作，工程部管理人员监视，未准时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必需凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天 支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经工程部审核批准后允许借支。完工后付10%，开工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核看法最终确定权归甲方。 6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。 7、工期：根据甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特殊需夜间加班乙方必需无条件服从，乙方承包人或托付代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力气缺乏未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知

26、后乙方仍无措施的状况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参与施工，乙方必需无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方担当。 8、乙方必需有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧急时需增加临时工人，人员数量必需准时上报工程部，临时工人工资按 60元/天 支付，算在月进度款内。 9、平安文明施工： 乙方施工人员进场施工后，乙方工人必需和甲方签定个人劳务合同，严格执行平安消费六大纪律和国家平安消费有关法规，严格遵守工程部规定的各项规章制度，帮助甲方做好员工三级平安训练，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的平安质

27、量事故均由乙方自负。对职工加强宣扬训练，推行文明施工、标化管理、进步意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕费事的思想，应针对性的进展文明施工，场容管理的规定训练、进步职工的意识，可以使职工自觉遵守以下事项： 对自班中的落手清工作，必需保证工完场清。 对当日施工段的施工道路每天清扫一次。 如砖、砼、砂浆等材料的确不能用法的、应全部集中堆放。施工场地必需清理洁净。做到材料集中堆放、节省用料、综合利用。 对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。 (5)宿舍必需每天清扫并定期进展卫生检查。 (6)遵守执行公司及工程部的各项规章制度。

28、 10、其他： 乙方必需负责协作工程部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。 因乙方施工引起的返工和材料铺张及不符合施工图及标准要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发觉进展惩罚，由乙方准时返工处理。同时乙方担当其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，准时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。 混凝土浇筑前模内必需清理洁净，且负责淋水潮湿模板直至满足为止。 乙方必需严格执行本合同各项条款，否那么甲方有权视情节轻重对乙方作出惩罚。 1l、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效

29、，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。 注：13#、15#从一层算起。 发 包 人： 承 包 人： 联络电话： 联络电话： 年 月 日 关于建立工程施工协议书的模板(五) 甲方：_ 乙方(施工责任方)：_ 甲方承建之_，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安消费及平安设施等大包干方式进展施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程工程的工作内容，详细为：站、区间交通设施局部工程。 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进展结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织指导 1)乙方必需服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。 2)乙方必