版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、employing people is not about how to reduce peoples shortcomings, but how to use peoples strengths.(页眉可删)施工合同范文汇总七篇 施工合同 篇1甲方(委托方):_签约时间: _乙方(施工方):_签约地点: _根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。2、装饰施工地点:_县(市、区)_路(小区)_幢_号(单元)_室。3、住房结构:_室_厅
2、_结构,建筑面积_平方米。4、装饰施工内容:详见工程施工报价单(附件一)和图纸。5、承包采用下列第_种方式:(1) 乙方包工、包全部材料(见附件三);(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三);(3) 乙方包清工。6、本工程由_设计。7、工期:工程期限_天,从_年_月_日开工,至_年_月_日竣工。二、工程价款及结算方式1、总价款:(大写)_元(其中:人工费_元,材料费_元,设计费 _元,管理费_%,计_元,税金_%,计_元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。2、付款方式(1)合同签订后_天内,甲方支付总价款的_%计_元;(2)木工进场当天,甲方支付总价
3、款的_%计 _元;(3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_%计 _元;(4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_日内一次付清。三、施工准备及双方的义务(一)甲方工作1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。4、
4、指派_为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。(二)乙方工作1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。2、指派_为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。5、与所在地物业管理单位签订住宅室内装饰装修管理服务协议。6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。四、材料的供应1
5、、甲方提供的材料:详见甲方提供的材料、设备表(附件二)。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。2、乙方提供的材料:详见附件乙方提供的材料报价单。乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。乙方提供的材料、设备,如不符合质量
6、要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。五、安全生产和防火要求甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。六、施工内容和工期的变更在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签
7、订工程项目变更单后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。七、工程质量及竣工验收的办法1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和家庭装饰工程质量规范为质量评定验收标准。2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查
8、与验收手续(见附件五工程质量验收单),甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。5、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知五日内进行验收。八、违约责任1、本合同签订生效后,甲乙双方履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_支付违约金。3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_元。4、甲
9、方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。九、工程保修工程保修期贰年,其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订工程保修单(详见附件六)。十、纠纷处理本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _种方式处理:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十一、其它约
10、定事项1、_2、_3、_十二、本合同一式_份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲 方:_乙 方:_姓名(签名):_单位名称(盖章):_身份证号:_法定代表人(或委托代理人):_联系电话:_营业执照号码:_联系电话:_施工合同 篇2甲方:乙方:丙方:乙方于 20_年 月 - 日与 -有限公司(甲方更名前公司) 签订了-有限公司-项目建设工程施工合同,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。二、甲方、乙
11、方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善20_年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善20_年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。四、乙方“原合同”完成工作内容(-等)工程造价:1、200-年-月-日前
12、完成部分:按-工程咨询有限公司-公司-造价司法鉴定的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。2、20-年-月28日至20-年-月-日期间完成部分:按-造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。五、工程款支付:1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20-年-月-日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位-工程有限公司的借款人民币-万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:2.1该部分工
13、程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计-万元(小写:-元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用
14、-万元(小写:-元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-元(小写:-元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币-元(小写:-元)按甲、乙双方于20-年-月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。九、20-年-月21日后,施工的-等工程所
15、涉及的债权债务由-工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):委托代理人(签章):-工程建设监理中心 乙方(盖章):有限公司(盖章) 法定代表人(签章):法定代表人: 委托代理人(签章):委托代理人:签订时间:施工合同 篇3出售方: (简称甲方)求购方: (简称乙方)一、 施工升降机说明:三、产权说明甲方在收到乙方的全部转让费后,施工升降机的产权归乙方所有,乙方要求甲方过户时甲方不
16、能以任何理由推脱。四、甲方责任1、保证乙方购买施工升降机时设备的完好和零部件的齐全。2、将施工升降机的说明书及相关资料提供给乙方。五、施工升降机转让后的责任施工升降机转让后,施工升降机所发生的安全问题与质量问题与甲方无关。在购买之前甲方引起的任何经济纠纷及安全责任与乙方无关。六、合同生效未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。附:双方身份证复印件甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇41.对合同价款进行价税分离,分别列示不含税价款和增值税税额。【修订示例】工程总承包总价(含增值税)为
17、_元。其中,不含税价款为_ 元,增值税为_元。2.明确提供发票的类型。根据业主类型及业主的抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票。【修订示例】在每月/季度执行甲方的验工计价程序,依据甲方批准的计价金额,由乙方向甲方提供增值税专用发票(依据甲方是否为增值税一般纳税人或甲方要求确认)。3.明确发票开具时间。修改工程款支付相关条款,目的保证进项税票取得时点与销售产生的销项税时点匹配。开始预售前期预测销项税额,确保不提前交纳增值税,有足够的建筑服务增值税专用发票抵扣进项税。【修订示例】双方签订合同后,甲方向乙方一次性支付合同总款的_%作为工程预付款。在甲方支付乙方预付款后,若乙方不履行合同的,
18、除承担违约责任外,需如数返还预付款。(如有预付工程款约定时)在每月/季度完成验工计价程序后,乙方向甲方申请支付款项,甲方x日内按双方确认的验工计价金额,支付工程款到乙方指定账户,乙方需在_日内开具增值税专用发票。4.发票附件约定。汇总的专用发票,需提供销售货物或者提供应税劳务清单并盖章。材料采购、办公用品采购中居多。【修订示例】汇总专用发票开具符合增值税专用发票使用规定,开具销售货物或者提供应税劳务清单。5.调整保证金相关条款。明确保证金相关计算基数为不含税的工程价款。采取以保函形式提供保证金。【修订示例】乙方于合同签订前,_日内,向甲方提交合同暂定总价(不含税款_%的履约保函或保证金(金额均
19、不低于人民币_万元)。否则,甲方有权从乙方的应付第一笔工程进度款中扣留同等金额款项作为保证金、并扣除相应违约金。该履约保证金在工程验收合格后_天一次性无息退还。6.调整质保金相关条款,明确工程完工时,开具全额工程结算增值税票据,含质保金。【修订示例】乙方_工程竣工验收合格,办理完竣工验收手续并取得验收备案证,乙方提出申请后_日工作日内付至该工程结算价款的95%,乙方需开具该工程结算价款100%的增值税专用发票。预留5%的质保金在_年_条件下支付。7.明确甲供材的价款、结算及开票事宜。对于计入合同总额的甲供材,应明确约定由材料供应商向甲方开具增值税专用发票,甲方直接向材料供应商付款或明确在甲方采
20、购甲供材时,由业主、施工企业与供应商签订三方协议,要求供应商向施工企业开具增值税专用发票。合同中需要约定运输费结算及票据开具,一般纳税人运输费税率11%,材料17%,则选择销售并负责运输,开具含运输费的全额17%专票。【修订示例】甲方供应材料设备,由材料设备价款计入合同总额的,甲方应按提供材料的金额向乙方提供增值税专用发票;或由甲方、乙方及第三方供应商另行签订三方协议,由材料供应商直接向乙方提供增值税专用发票。运输费由销费方承担,送至甲方指定地点,或者委托施工方。8.明确水电费结算流程,避免水电费的转售业务,重复纳税。销售自来水一般纳税人的增值税税率是13%。如果自来水公司为小规模纳税人的,则
21、根据税法规定,其只能按照简易办法、适用3%征收率计算交纳增值税。主体施工合同约定施工自行承担水电结算,对于短期施工合同,要降低合同价,甲方承担水电转售11%或3%的增值税税率。【修订示例】施工期间水电费应计入工程总价结算,甲方不承担水电费代收代付,由施工单位向水电部门申请临时水表电表,自行向水电部门结算。否则乙方承担甲方代收代付水电费而增加的税款。9.明确代收转付业务的价款、结算及开票事宜。对于红线内拆迀补偿价款,应明确不计入合同总额,由施工企业与业主另行签订委托协议约定相关委托拆迀事宜。【修订示例】双方约定红线内拆迁补偿价款不计入本合同总价,另行签订委托协议约定相关委托拆迁事宜。10.增加适
22、用于工期跨营改增时点的工程项目的过渡期条款。明确因国家税制改革导致承包人增加的实际税负由发包人承担。【修订示例】因国家税制改革及相关法律变化,导致甲方在合同履行过程中所需要负担的税费发生增加时,此部分增加的税费由乙方承担。11.合同、票据、付款三流相符的要求。对于工程总承包合同,应分别针对设计、材料与设备采购、工程施工等不同税率业务分别与不同的供应商签订合同,约定合同价款、按照不同的适用税率开具发票等。可以签订三方合同。【修订示例】合同价款为人民币_万元,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。其中:工程设计涉及的合同价款为人民币 _万元;材料与设备采购涉及的合同
23、价款为人民币_万元;工程施工涉及的合同价款为人民币_万元。甲方委托乙方代为采购_,甲方与第三方单独签订合同,款项甲方直接支付给第三方,第三方向甲方开具增值税专票。12.甲方有重大信息变更,如税务登记变更等,及时告知乙方。【修订示例】如甲方在执行合同过程中,涉及重大信息变更,如税务登记变更、公司名称等,应在_日内及时告知乙方的变更情况,并提供相关纸质或电子信息资料。13、与营改增不直接相关的其他合同事项。独栋的不同业态产品施工合同,单独签订,不能单独签订的在总包合同中约定不同业态产品的工程造价,竣工结算资料的报备。比如:地下室、独立的营销中心、别墅、商业和写字楼。【修订示例】本工程合同包含x某设
24、计图纸x楼、地下室、幼儿园、学校等土建、安装工程,不含_工程。合同价款及支付:本合同总价_元,其中暂定价地下室、幼儿园、学校等等_元,以最终结算为准。竣工结算:工程结算价_,其中地下室部分单独结算。乙方将完整的竣工结算资料送甲方签收,其中地下室同时单独报送资料。中汇(武汉)税务师事务所有限公司20_年3月28施工合同 篇5专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。以下是施工合同范本最新,欢迎阅读。合同编号:20_-_签约双方:发包人:_(以下简称甲方)承包
25、人:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:一、工程概况:(一)施工内容:_等。(二)施工地点:_(三)工期要求:工程定于20_年_月_日开工,20_年_月_日竣工。二、工程费用:工程暂定合同价_元(大写:_万元整)(工程造价最终以审计为准)三、资料和提交:1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。四、工程款结算依据及价款确定:1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如
26、有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20_年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。2.1、规费按承包人的规费取费证核定费率进行计取。2.2、安全文明施工措施费按20_年四川省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取;2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行2.4、材料价格按施工期同期成都市工程造价信息龙泉驿区价格信息计取,如工程造价信息龙泉驿区价格信息中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20_75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材
27、料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。五、付款方式:1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60%2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95%3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后14日内(无息)付清。六、工程质量及验收:本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。七、甲方的责任:乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;八、乙方的责任:1、按照
28、第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。九、特别约定:1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有
29、权解除合同,并要求承包人退场,并支付违约金。6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十一、
30、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。甲方法定代表人:乙方法定代表人: 甲方委托代理人:乙方委托代理人: 甲方盖章:乙方盖章:日期: 开户银行:电话: 帐号:日期:电话:施工合同 篇6甲方:_乙方:_甲乙双方就甲方在_楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:第一条甲方兴建的综合楼,位于_,建筑面积_,建筑物_层,总投资约_元。第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_计。第
31、三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_元时,甲方应及时支付工程款。第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_元,乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和保证71甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行
32、为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。72乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条违约责任81除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_的违约金。82任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规
33、定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。第十一条合同附件111本合同附件包括但不限于:(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件112任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十三条争
34、议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立
35、法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。第十六条通知161本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。162前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围163一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_份,具有相同法律效力。各方当事人各执_份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):_乙方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_施工合同 篇7甲方:乙方:甲方将 公路升级改造高速首期工程 合同段交通安全
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44809-2024物联网工业物联网系统设备兼容性要求和模型
- GB/T 44802-2024柔性直流输电用绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器技术规范
- 高中历史 第一单元 从“朕即皇帝”到“主权在民”第1节 欧洲的君主专制教案 岳麓版选修2
- 2024秋五年级语文上册 第四单元 15 小岛教案 新人教版
- 2023六年级数学上册 6 百分数教案 新人教版
- 湖南省衡阳市高中数学 第一章 集合与函数概念 1.3 函数的基本性质 1.3.1 单调性与最大(小)值教案 新人教A版必修1
- 八年级地理上册 第二章 第三节 气候与人类活动教案1 中图版
- 2024-2025学年高中化学 第一章 物质结构元素周期律 第二节 元素周期律第3课时教案1 新人教版必修2
- 租用家庭氧气瓶合同(2篇)
- 棕榈油供销合同(2篇)
- 华为鸿蒙系统
- 中国城市代码对照表
- 黑水虻处理餐厨垃圾与畜禽粪便的资源化循环利用项目可行性研究报告
- 大学生劳动教育完整PPT全套教学课件
- 国网基建各专业考试题库大全-计划专业(考题汇总)
- 概率论与数理统计智慧树知到答案章节测试2023年中国农业大学
- 六顶思考帽与创新思维训练
- 关于小学科学大单元教学设计的思考
- 模具加工计划进度表-05
- 数学新课程标准的核心概念有哪些?结合教学实践谈谈你的认识
- 红楼梦5000字论文
评论
0/150
提交评论