项目管理目标责任书(最新)

1、项目管理目标责任书湖北荆捷建设有限公司 （以下简称甲方） 身份证号 （以下简称乙方）根据 和湖北荆捷建建设有限公司签订的建设工程施工合同，为了进一步开拓市场，加大承包经营管理力度，以利于提高企业经济效益和承包经营者的利益，经甲乙双方充分协商，特签订本承包经营协议，以资信守。一、工程概况工程名称： 工程地点： 建筑面积： 施工合同造价： 二、工程范围：施工合同中约定的范围三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 合格 五、安全生产及文明施工现场标准： 市级安全文明现场 六、承包形式：包工包料、包安全、包质量合格。工程项目实行风险责任承包，即乙方对工程主体结构的质量终身负责，对建设工

2、程质量管理条例和施工合同中规定的保修事项负责，对本工程建设工程施工合同中的工期负责。乙方是本工程安全生产、文明施工的第一责任人，对工程安全生产、质量负总责，承担与本工程相关的一切行政、民事、刑事经济责任。乙方无论经营工程是否赢亏，都要按约定比例上缴甲方管理费。七、管理费上缴方式：（一）缴费比例及金额：按本工程建设工程施工合同价的 费率上缴甲方管理费，计人民币 万元，大写 。其他约定： 若工程结算造价与建设工程施工合同价发生变化时，以结算价为准进行增减上缴。（二）缴费办法：100万元以上工程按建设方每次拨付的工程款为基数，由甲方财务科按所定费率扣留。全部管理费必须在该工程决算后的第一次拨款时一次

3、交清。100万元以下工程签定内部承包合同书一次交清。八、税收及“规费”的交纳：该工程的营业税、个人所得税、国家行政机关及有关行业、保险等部门应收取的各项“规费”均由乙方负责如数缴纳。九、有关规定1、乙方对施工项目管理班子要按规定配备施工员、质检员、安全员、材料员、预算员，且持证上岗。无证人员应主动与荆门市培训中心联系培训，取证上岗。2、特种作业人员必须持证上岗，人证相符。其年龄不得超过50周岁，且应各种体征正常。必要时对其进行体检，以防隐患。3、对各施工人员要登记造册，保留其身份证复印件，对其出勤情况定期进行核准。甲方不定期检查，督促乙方落实。4、乙方应按与施工人员约定的时间定期发放工资。甲方

4、有权从 拨付的工程款中预留40作为工人工资保障金，经甲方现场核定不存在拖欠情况后在支付给乙方。5、工程款进入甲方账户后，乙方要有计划的进行支付，并严格执行公司的财务管理制度。乙方凭符合国家规定的地税税票、发票和收据、工资单等到公司财务办理领款手续。6、乙方严禁将工程款挪作他用，如有违反者，甲方有权终止本合同，或撤销乙方对本项目承包的权利。同时可向人民法院申请追究乙方的法律责任，由此而产生一切经济损失由乙方负责。7、乙方不得以任何理由私刻与甲方有关印章，若由此产生的法律纠纷及经济损失由乙方承担。8、乙方必须在工地出入口统一制作甲方公司门牌，若不自觉遵守该项约定，公司将自行为乙方制作统一门牌，费用

5、将在工程款中扣除。十、甲方的权利和义务：1、甲方委派 负责与建设单位和有关部门协调，及时办理各种手续，维护乙方的合法权益。2、向乙方提供技术咨询和技术指导，协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。3、指导乙方按施工规范进行施工，协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、组织分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方收集整理本项目的技术资料，以备归档。4、督促乙方按规程组织安全生产，审核乙方的安全措施、设备及设施，协助乙方教育工人，督促乙方搞好安全生产和现场文明施工，并协助处理现场质量、安全事故。5、协助乙方对计划生育、社会治安综合治理、劳务管理工作等方面的教

6、育、办理有关证件。十一、乙方的权利和义务：1、严格执行甲方和业主签订的建设工程施工合同中的一切条款。承担建设工程施工合同中承包人的一切责任。2、按照设计文件，严格按施工规范组织施工，主动按IS9001：2008质量体系标准运行，使本项目达到甲方向业主承诺的质量等级、合同工期。达不到质量等级和合同工期承担甲方与业主所签合同中有关质量、工期处罚责任。3、乙方自觉遵守甲方各项规章制度，服从甲方各职能科室管理，自觉维护甲方的社会信誉，并力争将项目做好做优。4、加强施工现场管理，做到“安全生产、文明施工”，并层层落实安全生产、质量承包目标合同和措施，杜绝死亡和质量事故发生，严禁违章作业、野蛮施工、盲目指

7、挥，若发生安全或质量事故，乙方则无条件承担法律责任和经济损失。5、施工过程中，积极的筹措资金和组织合格材料进场施工，遵守劳动法、合同法，据实支付各工种人工工资和材料款，承担因本工程而发生的各种债权债务。6、乙方对该项目的工程质量实行“终身”负责制，严格执行建设工程质量管理条例第六章“建设工程质量保修”各条内容，并承担其一切责任。工程完工后因乙方造成的质量问题，且影响用户正常使用的，乙方必须在接到通知后24小时内派员维修，因其它问题造成的质量问题，乙方必须配合有关部门调查处理，并承担有关责任。7、乙方自愿用私人全部财产及房地产、汽车作为该项目承包抵押。8、乙方在履行本合同有效期内，自愿承担甲方为

8、履行本合同所承担的行政责任，民事责任，经济责任，含律师代理费、法院诉讼费、仲裁费。甲方如果承担上述约定付责任及费用，有权向乙方追偿，乙方无任何附加条件给付甲方。十二、违约责任：1、甲方挪用乙方进入指定银行账户的工程款，将按挪用款额的百分之百计算罚金赔偿乙方。2、乙方挪用工程款，甲方将按违约金额的百分之百给予乙方经济处罚，并视其情节追究乙方民事或刑事责任。3、乙方若违反合同第“九”、“十一”条之约定，使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费，甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定：（1）取消承包资格，追究法律责任。（2）向法院申请执行本合同规定的抵押物。4、乙方若不按规定交纳税收及“规费”，由乙方承担其全部法律责任。甲方有权利用进帐的工程款代为交纳。5、乙方违反国家、省、市有关管理规定受到处罚的，由其承担全部责任及处罚。给甲方造成一般不良行为记录的，一次赔偿甲方叁万元：给甲方造成严重不良行为记录的，一次赔偿甲方伍万元。6、乙方违反“劳动法”相关规定、拖欠农民工工资行为，给甲方造成不良影响或造成不良行为记录的，一次赔偿甲方叁万元。7、如乙方违反规定，发生重大伤亡事故，给甲方造成严重损失的，一次赔偿甲方贰拾万元。十三、本合同争议解决办法：1、甲乙双方协商解决；2、若协商不成，甲乙双方