



下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、法院二审答辩状怎么写以下是 xx 小编给大家整理收集的法院二审答辩状,欢迎 阅读参考。法院二审答辩状 1 答辩人 ( 被上诉人 ) :某某市建筑工程 公司法定代表人:洪某某 (总经理 ) 地址:某某市某某区民享路 30 号 被答辩人 ( 上诉人 ) :某某市某某湾某某实业发展有限公司 法定代表人:马某某 ( 董事长 ) 地址:某某市某某区某某花园 A1102 号 答辩人某某市建筑工程公司与被答辩人某某市某某湾某某 实业发展有限公司建筑工程施工合同纠纷二审一案,现针对被 答辩人诉讼请求,提出答辩意见如下:1、被答辩人请求认定建筑工程施工合同及补充协议无效 超出上诉范围被答辩人在一审期间请求原审法
2、院撤销答辩人与被答辩人 签署的编号为 xx03-01 号建筑工程施工合同补充协议书, 而在上诉期间却要求二审法院认定答辩人与被答辩人签署的有 关合同和协议书无效,这显然是新的诉讼请求,超出了上诉范 围,明显属于新的诉讼请求。根据中华人民共和国民事诉讼 法 ( 以下简称民事诉讼法 ) 的相关规定,对于新的诉讼请 求,不属于上诉范围,被答辩人应当另行起诉,二审法院仅就 原审法院所受理的诉讼请求做出审查。在中华人民共和国合同法中,无效合同与可撤销合同 属于不同概念,答辩人一审中主张合同补充协议“可撤销”, 二审中主张合同及其补充协议“无效”,显然变更了诉讼请 求,建议二审法院直接驳回上诉。2、被答辩
3、人认为答辩人构成违约没有事实和法律依据 答辩人和被答辩人 xx 年 12 月 8 日办理的建筑工程施工 许可证 (编号 441301xx12080101) ,xx 年 12月 30 日被答辩 人向答辩人发出业务告知函变更设计单位而中止施工,直 到 xx 年 8 月 10 日才重新办理出建筑工程许可证 ( 编号 441301xx08100101) 恢复施工。根据中华人民共和国建筑法第九条的规定“建设单位 应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开 工的,应当向发证机关申请延期 ; 延期以两次为限,每次不超 过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工 许可证自行废止”, 由
4、于被答辩人的原因导致该工程施工中 断达 8 个月之久,原建筑工程施工许可证自行废止,涉案工程 施工显然从 xx 年 8月 10 日起算。何况发证机关在 xx 年 8月10 日颁发的建筑工程许可证 ( 编号441301xx08100101) “备注”栏明确“现因设计单位变更重发 证件”,既然是“重发证件”,原证件当然废止而无效。从 xx 年 8月 1 0日开始起算施工,答辩人不仅没有拖延工期,反 而提前完成施工,被答辩人本该按照行业管理对答人予以感谢 甚至奖励,却一再拖延支付工程款,实在令人费解。至于被答辩人认为建筑工程施工合同补充协议存在“趁人 之危”或“显失公平”,一方面被答辩人不能举证其受
5、到了胁 迫或者订立合同时显失公平,另一方面答辩人与被答辩人属于 平等民事主体,因此施工合同补充协议明显属于双方真实意思 的表示,被答辩人的抗辩不能成立。3、答辩人有权向要求答辩人按照合同约定支付工程款答辩人与被答辩人签署的工程施工合同,属于双方真实意 思的表示,根据“意思自治”原则理应受到法律保护。至于被 答辩人提出该建筑施工工程依法应当办理招投标手续,鉴于该 建筑施工工程既没有使用国家资金或集体资金,也没有使用国 际组织贷款、外国政府贷款或国际援助资金,完全属于民间资 金的普通民商事行为,按照“民事意思自治”原则司法机关不 应对这些民间性事务强行介入。因此,二审法院理应维持原审 判决驳回被答辩人上诉。退一步而言,即使答辩人与被答辩人之间签署的建筑工程 施工合同及补充协议属于无效合同,那么根据最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 二条的规定“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收 合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支 持”,既然答辩人交付的建筑施工工程经竣工验收合格,被答 辩人也应该按照合同约定支付工程款。综上所述,被答辩人主张建筑工程施工合同无效从而否定 建筑工程施工补充协议法律效力,属于新的诉讼请求,超出了 二审法院审理范围,法院应当予以驳回。被答辩人主张原建 筑工程施工许可证有效,违反了中华人
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 出纳代收代付协议书范本
- 拆迁原地分配协议书范本
- 2025年FS-L系列柔软剂项目发展计划
- 消防维保终止协议书范本
- 心理健康调试情绪课件
- 简易销售框架协议书范本
- 施工企业双方协议书范本
- 2025年企业文化展示系统项目发展计划
- 2025版活动板房租赁与社区文化建设合作合同
- 二零二五年度抵押担保合同:文化产业发展专项资金
- 长期陪伴协议书范本
- 2025实验室管理员聘用合同书
- 景区安全生产管理规章制度大全
- 2025年贵州省水利投资(集团)有限责任公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 陕西行政执法资格考试题题库及答案
- Unit1知识梳理鲁教版(五四制)英语六年级上册
- 2025-2030中国多西他赛行业市场深度调研及发展趋势与投资前景预测研究报告
- 林地赠予合同协议
- 以患者为中心的数字化肿瘤科管理平台建设
- 员工招聘录用流程图(完整版)
- 食源性疾病培训内容知识
评论
0/150
提交评论