工程项目施工合同

1、福建中铭装饰设计工程有限公司 工合同承包单位（甲方）：地址：承包人（乙方）：身份证号码：住址及电话：按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行，签定本合同。一、工程概况：1、工种名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、本工程自年月日开工，于年月日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 5%）二、付款方式：完工验收合格后付款 ，其余 10%为质量保证金（三个月后证明无质量问题付清全部余款），施工过程中预支款不得超过已完工项目总金额的 20%。三、施工工艺及标准：1.石材、墙地砖、品种

2、、规格、颜色和图案应符合设计要求，饰面板表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作胶结材。2.石材、墙地砖施工前对其规格、颜色进行检查，墙地砖尽量减少非整砖 ，且使用部位适宜，有突出物体时应按规定进行套割。3.石材、墙地砖铺贴前应对墙、地面进行“毛化处理”，砖浸水大于4小时。4.石材铺贴平整牢固，接缝平直，无歪斜、无污迹，表面洁净、颜色协调。5.墙地砖铺贴应平整牢固，图案清晰，无污迹和浆痕，表面就色泽基本一致，接缝均匀，板块无裂纹、掉角和缺棱，局部空鼓不超过数量的5%。6.厨房、卫生间的地面铺贴前应作防水处理，地面四周与墙接触处，应向上翘起，高出地面不少于150mm。地面面

3、层流水坡向地漏，不倒泛水，不积水，24小时蓄水试验无渗漏。7.门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应按设计、住户要求，并符合现行标准。8.门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致，外观无变形、开焊、断裂现象，框与墙体缝隙应填密实，表面平整光滑，无裂缝。9.窗台等易渗水部位采用防水材料封固或掺加防水剂施工工艺10.排水管道应畅通，无堵塞，无渗漏，浴缸底部要高于出水弯道，去水顺利，地漏应略低于地面。11.对有防水要求的楼地面 （如厨房、厕浴间等），施工时不得破坏原有防水层。如原有防水层遭破坏，一重作防水层处理，并做24小时蓄水检验。 12地面等公用部位铺贴完毕，要及时进行成品保护。13排水、走水等暗藏

4、管道必须在完工时提交走线示意图。14以上所有项目如在一年内出现质量问题所造成的一切损失由承包方承担。四、安全约定：1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范，给乙方施工。2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共各国消防条例和其它相关的法规、规范，否则造成一切损失及安全后果由乙方自行承包与甲方无关。3，乙方必须严格按甲方提供的平面设计图施工，若在施工过程个别项目有调整或增项，双方协商解决。五、奖励和违约责任：1 、 乙方必须按合同约定时间保质、按时完工，否则应按延期完工赔偿甲方损失。甲方要求提前竣工须支付赶工费。2、甲方应按合同配合乙方备足材料供乙方施工（乙方必须在一周提供计划）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4、乙方在施工期间，因施工工艺原因出现返工拆补造成材料损失乙方因此造成损失费用，直接由工程款中扣除赔偿甲方。六、争议或纠纷处理：1、本合同若发生纠纷，向当地仲裁委员会申请仲