2021年施工合同模板锦集八篇

1、there is no so-called genius in this world, and there is no reward for nothing. every glamorous person you see has made shocking efforts behind it.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）施工合同模板锦集八篇 施工合同 篇1建设方： xxxxxx猪场以下简称甲方施工方：xxx建筑队 以下简称乙方为了提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，更好的做好生猪标准化养殖场的建设及改造工作。根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程承

2、包合同条例及有关规定，为落实甲、乙双方的责、权、利。并针对甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，特订立本合同。 工程项目一、工程名称：xxxxxxx猪场二、工程xxxxxx三、工程概况：1、把原有不符合标准化的猪舍改造，面积大约为300平方米；2、增建消毒池（房）及改造原有的不合格的消毒池（房），面积大约30平方米；3、建粪便污水处理池150立方米，沼气池80立方米。 （结算时按实计算）四、承包方式：包工包料五、承包范围和内容：1、按生猪标准化养殖场建设的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及排污系统。2、办理建筑工程规定办理的所有手续（地质勘测，图纸设计在内）。六、承包造价：按xx万中标

3、价包干。施工准备一、甲方1、20xx年xx月xx前负责做好建设物施工现场水源、电源（包括水表、配电板的安装）和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内的障碍物（包括架空或隐蔽），并提供有关隐蔽障碍物的资料。2、合同签订后5天内提供完整的建筑施工图2份，施工技术资料3份。3、甲方委派xxxx现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。二、乙方1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工程；2、组织施工人员和材料、施工机械进场；3、编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签；4、乙方委派范奕新现场代表，负责工程施

4、工质量，安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。工程期限一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为xx天（日历天）自20xx年xx月xx日开工至20xx年xx月xx日竣工验收（开工日期以开工报告为准）。二、如遇特殊情况经甲方现场代表（或项目总负责人）签证后，工期相应顺延。工程质量与安全施工一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。一、乙方在施工中必须遵守下列规定：1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后

5、方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表（或项目总负责人）签证后，方可用于工程；2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或项目总负责人）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表（或项目总负责人）应在接到隐蔽工程检查通知单20小时之内进行检查；3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或项目总负责人），一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位），重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门共同研究并经签证后实施；4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。竣工验收后，乙方向

6、甲方提供完整的竣工验收资料二套。四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方不得擅自修改。二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。工程价款的支付和结算一、本合同签订后七日内，甲方支付人民币x万元给乙方办理施工准备工作。工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基本工程验收一，甲方支付进度款xx万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的60主

7、体完成后付足建筑总价80，工程竣工验收后五天内付足建筑总价98，其余2作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。四、下列情况工程价款必须调整：1、设计变更引起的工程量增减：其结算按实际定额费进行结算。2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。奖罚条件一、工期按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖为款总额不得超过建筑总价的3。二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，

8、应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方支付合同总价1的违约金。纠纷解决办法任何一方违反合同规定，经协商不成，按以下方式解决：一、向xxx经济合同仲裁机关申请仲裁。二、向人民法院起诉。甲方： xxxxxx猪场法定代表人签字：签定日期： 年 月 日施工合同 篇2甲方(租赁方)：_乙方(出租方)：_甲方因在_省的生产经营需要，租用乙方_型挖机1台，租期一年，为了保证挖机安全施工，明确双方安全职责，甲、乙双方在签订挖机租赁合同的同时，签订以下挖机施工安全协议。一、甲方(租赁方)职责和义务1、对进场挖机的手续和性能进行检查验收，防止带病挖机投入施工。2、审查

9、挖机操作人员上岗证书，并复印留底。3、施工前向乙方操作人员进行工作内容介绍和施工技术交底，并解答操作人员提出的问题。4、签订安全施工协议，明确双方各自的安全责任和应采取的安全措施。二、乙方(出租方)职责和义务1、乙方应向甲方提供性能完好，手续齐全有效的挖机。2、乙方在施工作业前应介绍所使用挖机的性能。3、乙方配备的挖机操作人员必须持有国家认证部门颁发的有效证书，能熟练操作。4、乙方操作人员必须遵守gb6067挖掘机安全操作规程和熟悉所操作挖机的构造和技术性能。严禁挖机司机酒后操作。5、乙方操作人员应按甲方指挥员的正确指挥信号进行操作，对违章指挥和指挥信号不明时，应立即拒绝执行并马上通知指挥人员

10、。乙方操作人员对任何人员发出的危险警告信号，均必须听从。6、乙方承担挖机出现故障和操作人员操作失误造成的一切责任。7、挖掘时乙方操作人员应注意地下设施，以防损坏。本安全协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效；如发生异议双方约定交由甲方注册地人民法院进行诉讼。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表：_乙方代表：_日期：_日期：_施工合同 篇3发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、上海市保护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部（1997）92号文家庭居室装饰装修管

11、理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥_元，大写（人民币）：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金（3、41%）：_其他费用：_经双方认可，变更施工内

12、容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1、甲方提供的材料：详见附件二甲方提供材料、设备表。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方提供的材料：详见附件三主材料报价单。3、乙方对甲方采购

13、的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。2、本工程由_方设计，施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承

14、担，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通

15、知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件五工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关安全生产和防火的约定：甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、

16、关于工程价款及结算的约定：1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日1000元，第二次付款时扣除合同签订后开工彰二到五天65%元施工过程中工期进度过半30%元竣工验收当天5%元增加工程项目签订项目变更表100%元注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。六、其它事项1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份

17、，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。2、乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面

18、通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负

19、责并承担责任。八、纠纷处理方式：1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）九、合同的变更和解除：1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终

20、止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：1、2、3、4、5、十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：乙方（签章）：委托代理人：委托代理人：法定代表人：住址：电话：电话：邮编：邮编：签订日期：年月日签订地点：施工合同 篇4甲方(发包方)： (以下简称甲方)乙方(承包方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：一、

21、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。四、工期本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为： 年 月 日至 年 月 日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项;3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，

22、经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5委托方(甲方)姓名：_身份证号码：_住所_邮政编码：_联系电话：_被委托方(乙方)企业名称：_法定代表人：_企业所在_证书编号：_邮政编码：_联系电话：_根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。第一条 工程概况1.工程地址_

23、。2.居室规格_室_厅。3.施工面积_室_平方米，_厅_平方米，厨房_平方米，卫生间_平方米。4.施工内容(附施工单或施工图)。5.委托方式_。6.开工日期_年_月_日。7.竣工日期_年_月_日。8.施工总价_元(附工程预算书)。其中：材料款_元;人工费_元;其他费用_元第二条 质量要求1.使用材料品种、规格、名称(附清单)。2.工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的家庭装饰工程质量规范。3.施工质量检查监督部门_。4.施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。5.质量保修期自工程验收后起为_年，保修费用由现任方负担。第三条 价款支付1.包工包料者合同签约后预付_%价款，余

24、款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的_%。2.包清工者付款方式为_。3.在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。第四条 违约责任1.乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。2.因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费_元。3.因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费_元。4.在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，所引起的质量问题，责任自负。5.合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的_%支付违约金;因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。6.由于一方要求解除

25、合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。第五条 争议处理合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采用下列方式解决：1.向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。2.通过仲裁解决。3.通过诉讼解决。第六条 合同变更1.双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。2.合同自签订之日起生效;保修期内有关保修条款生效，其余条款终止;保修期满后全部条款终止。第七条 补充条款_。第八条 合同文本本合同正本_份，甲乙方各执_份，副本视需要送有关部门。甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日签订地点

26、：_ 签订地点：_施工合同 篇6单选：1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ a ）a.发包人承担 b.设计人承担 c.双方各自承担 d.设计审批部门承担2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(b )a设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充b如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用c发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议d发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意3、下列说法错误的是（d ）a、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工

27、地会议7天前报委托人b、监理人有权检查施工承包人的试验室c、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议d、委托人有独立于监理人之外的自主支付权4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（c ）承担。a、发包人 b、工程师 c、承包人 d、监理单位5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ a ）承担a、发包人 b、工程师 c、承包人 d、供货单位6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( b)。a、办理土地征用 b、负责施工场地及其周边环境与生态的保

28、护工作c、组织竣工验收 d、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( a)。a、经工程师批准 b、经发包人批准c、由承包人自行决定 d、由承包人通知发包人8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ c）后推迟开工日期。a、需承包人书面通知工程师 b、应经建设行政主管部门批准c、应经工程师批准d、需承包人书面通知发包人9、设计合同生效的时间是指(c )之日。a、设计人收到中标通知书 b、当事人双方在合同签字盖章c、设计人收到发包人的定金 d、设计人实际开始工作10.监理合同有效期是指（ d ）a.合同约定的开始日至完成日 b.合同签订

29、日至工程验收合格日c.合同签订日至合同约定的完成日d.合同签订日至监理人收到尾款日11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准建设工程监理规程的约定，该约定应写在（ c ）中a.建设工程委托监理合同 b.通用条件 c.专用条件 d.协议书12、建设工程监理合同示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图交货)时限，（ d）。a承担监督责任 b承担全部责任 c承担部分责任d不承担责任13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ d ）。a只在授权范围发布变更指令b事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令c事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令d事先未得

30、到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ b ）办理。a.承包商b.业主c.总监理工程师 d.监理机构有关人员15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ c ）。a.正常工作 b.委托工作 c.附加工作 d.意外工作16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ c ）a.由承包人负责，费用由承包人承担 b.由发包人负责，费用由发包人承担c.有承包人负责，费用由发包人承担 d.由发包人负责，费用由承包人承担17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包

31、人未提异议，因指令错误发生的费用由（ a）承担。a.发包人b.承包人 c.工程师 d.项目经理18. 根据建设工程施工合同示范文本20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（a ）。a.承包方递送竣工验收申请报告日期b.承包方施工完工日期c.竣工验收合格日期 d.办理竣工验收手续日期19已竣工工程交付使用之前应由（ b ）负责成品保护工作。a.建设单位b.施工单位 c.监理单位 d.协商解决单位20. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ c）顺序解释。a合同协议书、工程量清单、中标通知书b中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议c合同

32、履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单d施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(a )。a.原设计人对变更的设计不承担责任b.该部分设计成果需经原设计人审查批准c.原设计人对该部分设计质量承担连带d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任多选1、下列说法错误的有（ abde）a.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议b.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议

33、等c.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告d.监理人享有对承包人的确定权e.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ abd ）a.获得奖励的权利 b.建设工程有关事项的建议权c.对承包人的选定权 d.有关协作单位组织协调的主持权3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( ce)a.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算b.缺陷责任期最长不能超过 36个月c.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。d.主体结构工程的缺陷责任期为无限期e合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限4、在设计合同履行过程

34、中，设计人的责任包括（ bd ）a.按时提供设计依据文件和基础资料 b.设计交底c. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 d.保证设计质量e支付定金5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ acd ）。a.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用b.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用c.安装工程一切险d.建筑工程一切险e.施工现场内承包人施工人员的工伤保险6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（abc）。a.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点b.乙方不参加验收、不负责保管c.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用d.

35、甲方应按协议条款约定提供材料设备7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( acd)。a发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付b设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行c施工图设计的修改需经原设计单位同意d委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回e委托人可独立进行设计变更事宜8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(abd )。a施工前设计交底b设计变更c修改预算d参加竣工验收e施工管理分析题：某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题

36、，需更换，问题：依据建设工程施工合同（示范文本）的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。施工合同 篇7编号：甲方：村委会乙方：为巩固和发展原料甘蔗生产，保障原料甘蔗及农用物资、农副产品及时得到运输，甲方将对 户肯 村委下片区蔗区道路进行投资修复。本着互利互惠原则，经甲乙双方协商，达成以下施工条款；一、工程项目及投资标准村委下片区蔗区

37、道路修复，修复里程以实际修复丈量为准。修复标准按老路宽度修复、填平，保证拉甘蔗大车通行畅通无阻。修复费用为每公里400元。付款方式：开工起10日后付20 ，道路修复完工且经验收合格后付50，其余费用至榨期结束后一次性付清。二、工程质量要求维修路面必须平整，宽度需保持原路基宽度；清除路边杂草、树木等障碍物；确保车辆正常运蔗。三、工期要求施工时间必须在协议签定后3天内开始动工，即20xx年 11 月 21 日动工，于20xx年 12 月 25 日施工结束并通过验收使用。四、甲方职责1、甲方委派某同志及村委某同志进行工程质量及进度监督，同时由村委协调好相关事宜。2、按合同要求办理物资手续并支付款项。

38、3、工程结束组织相关人员验收。五、乙方职责1、乙方必须遵纪守法，并具有施工资质、相对稳定的技术力量和施工设备。2、乙方必须服从甲方委派人员的指挥、调配，不合格路段及时返工。3、乙方根据施工项目、质量要求，按质、按时、按量完成施工任务。4、乙方自行承担施工过程中的安全责任。六、约定事项1、乙方不按合同要求按时、按质、按量完工，甲方扣除总工程款的20%。2、乙方在施工期间机械损坏，必须在3天内修好并正常施工，损坏较严重的必须组织其他机械正常施工，否则，甲方将终止合同，拒付所有款项。3、乙方按国家法律法规上缴税款。4、甲方不按付款办法执行，造成乙方停工，由甲方负责。5、未尽事宜双方协商解决。本合同具

39、有同等法律效力，合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签名盖章：勐撒镇户肯村委会 乙方签名盖章：代表：年 月 日 年 月 日施工合同 篇8甲方：乙方：甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质安全的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原则，甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。2、工程地点： 宜都市枝城镇梁家畈村。3、工程质量标准：按业主、监理、项目部的要求执行。二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法1、工程承包范围：该项目部分石方爆破的钻孔

40、。2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。4、合同价：（1）直径90规格钻孔，1。8元/米（每米壹元捌角整）。5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。三、工程量核算与确认：1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。四、工期1、开工时间：20xx年9月5日。2、竣工时间：20xx年3月31日。3、在施工过程中，如遇到下列情况则工期顺延：（1）业主认可的工期延误；（2）甲方原因造成工期延误。4、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划，并按计划施工。