2021年精选保证合同范文9篇

1、people are born for action, just like a fire always rises up, and a stone always falls.简单易用轻享办公（页眉可删）精选保证合同范文9篇 保证合同 篇1保证人(以下称甲方)：住 所：电 话： 传 真：债权人(即承包商，以下称乙方)：住 所：电 话： 传 真：债务人(即业主，以下称丙方)住 所：电 话： 传 真：鉴于乙方与丙方就 项目于 年 月 日签订编号为 号建设工程施工合同(以下简称主合同)，甲方接受丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保，甲乙丙三方经协商一致，订立本合同。本合同所称担保是

2、指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证，保证丙方履行 号主合同约定的工程款支付义务。本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。第二条 保证范围及方式甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %，数额最高不超过 (大写)，币种 。甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任：丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。甲方在保证范围内承担连带保证责任。第三条承担担保责任的形式甲方承担保证责任的形式：甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款，但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额，即不超过 元。第四条 保证期间甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约

3、定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后 日，即至 年 月 日止。第五条 各方的权利义务一、乙方必须全面履行主合同约定的义务，若乙方发生下列违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证责任：1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;3、乙方未提供等额承包商履约担保。二、丙方应全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况，并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。三、乙方将主合同义务转让给第三人的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证责任。四、乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再

4、承担保证责任。五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同，并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。六、因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证责任。七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证责任。八、甲方在承担担保责任后，享有追偿权。第六条 承担担保责任的程序一、乙方向甲方提出书面索赔请求，必须采用书面形式，并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准，乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告，否则甲方可以拒绝承担

5、担保责任。二、甲方在收到乙方的索赔通知后 个工作日内，按照本合同的约定承担保证责任。第七条 合同的生效、变更和解除一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。二、本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。第八条 争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙丙三方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。第九条 甲乙丙三方约定的其它条款：第十条 附则本合同正本一式 份，甲乙丙三方各执 份。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：(或授权代理人) (或授权代理人)

6、年 月 日 年 月 日丙方：法定代表人：年 月 日保证合同 篇2担保人：债权人：为确保_（债权人）与_（债务人）于_年_月_日签署的合作协议书的履行，在债务人不能履行债务时，保证人_同意按照约定履行债务或者承担责任。债权人经审查，同意接受_作为保证人。双方经协商一致，按照以下条款订立合同。一、保证人承诺1、本公司依据中国法律具有保证人资格，法定代表人具有完全民事权利能力和完全民事行为能力，可以对外提供保证担保。2、公司有合法的收入_和充足的代偿能力。3、完全了解债务人的借款用途，为债务人提供担保处于自愿，在本合同项下的全部意思表示真实。4、如债务人未按约定履行偿付借款本息和相应费用的义务，债权

7、人可直接向保证人追索。二、担保的范围和期间1、本合同担保人所担保的范围：仅限于债务人与债权人签订的合作协议书中主债权的本金及利息;债务人应向债权人支付的违约金、赔偿金以及实现债权所产生的费用等。2、保证人承担保证责任的期间为_年，自主合同约定的还款届满之日起算。三、保证方式本合同的担保方式为：连带责任保证。债权、债务双方签订的合作协议书没有约定或者约定不明确的，均按照连带责任保证承担责任。四、担保的责任1、保证期间，自国恒投资与合作社签订合作协议书之日起，至该合作协议书履行期满后两年为止。2、合作协议书续签，担保人继续承担连带责任。3、合作协议书经债权人、债务人修改和补充，只要是上述双方认可的

8、补充协议、合同等文件，无需告知担保人，担保人仍对变更后的合同承担保证责任。4、保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。5、在本合同规定的保证期间，债权人未要求保证人承担连带责任的，保证人可免除保证责任。五、保证人的权利义务1、本合同保证期间，保证人不得向第三方提供超出其自身担保能力的担保。保证人如果再向其他单位和个人提供担保，不得损害债权人的利益，并须征得债权人的同意。2、保证人有权过问合作协议书的执行情况，有权坚持在合作协议书范围内履行担保义务。3、保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。六、债权人的权利义务1、保证期间，债权人有权对保证人的资

9、金和财产状况进行监督，有权要求保证人提供其财务报表等资料，保证人应如实提供。2、债权人与债务人签订合作协议书后，应有认真履行协议条款的义务，不得再与第三方签订资金合作协议。七、违约责任1、债权人应按约定日提取款项，否则债权人有权按合同利率按日计收迟延违约金。2、未经债权人书面同意，乙方提前归还款项，债权人有权按本合同约定的借款期限和利率计收利息。3、担保人有下列行为之一，债权人有权提前收回借款：（1）向债权人提供虚假情况或者隐瞒重要事实。（2）不配合、拒绝接受债权人的监督。（3）未经债权人同意，转让、处分其资产。（4）其财产重要部分或全部被其他债权人占有、接管或其财产被扣押、冻结，可能使债权人

10、遭受严重损失的。（5）其他任何可能导致债权人实现债权受到威胁或遭受严重损失的。八、合同无效、变更、解除、终止1、本合同经各方签字或盖章后生效，至本合同项下借款本金、利息、违约金及所有其他应付费用偿清之日终止。2、有下列情形之一，债权人有权解除合同：（1）本合同项下之担保发生不利于甲方债权的变化，且担保人未能按债权人要求另行提供担保。（2）其他严重的违约行为。九、争议的处理各方产生争议，应协商解决，协商不成，在合同签订地所在人民法院通过诉讼解决。十、附则1、本合同未尽事宜，依照有关法律法规执行，法律法规未作规定的，双方可达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合

11、同具有同等的法律效力。2、本合同的效力独立于被保证的合作协议书，合作协议书无效不影响本合同的效力。3、本合同自双方签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式叁份，保证人、债权人、债务人各一份。具有同等法律效力。担保人（章）：法定代表人：或授权代理人：_年_月_日债权人（章）：法定代表人：或授权代理人：_年_月_日保证合同 篇3甲方(出借人)：身份证号码(营业执照注册号)：乙方(借款人)：身份证号码(营业执照注册号)：丙方(保证人)：1、姓名：，身份证号码：2、姓名：，身份证号码：3、姓名：，身份证号码：4、姓名：，身份证号码：5、(公司)甲、乙、丙三方就乙方向甲方借款，丙方为乙方的借款提供连带责

12、任保证担保的相关事宜，经协商一致达成如下协议：一、借款金额：乙方向甲方借款人民币万元(大写：元整)。二、借款期限：日，即从年月日起至年月日。(借款的具体起始日期以甲方银行转账凭证上记载的日期为准)。三、借款用途：。四、借款利息：本合同项下的借款日息为。逾期还款，按双方约定利率的200%计收利息，直至借款结清为止。五、甲方以银行转账方式向乙方出借资金，乙方指定的收款账户为：开户行：户名：账号：六、乙方支付利息和归还本金应转入甲方指定的下列账户：开户行：户名：账号：七、乙方在本合同项下的全部债务为：借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和甲方实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、债权金额

13、5%的律师费、催收费、执行费、公证费、拍卖费、评估费等相关费用)。八、保证担保1、保证范围为：丙方为乙方在本合同项下全部债务提供连带责任保证担保。2、保证期间为两年，自借款履行期届满之日起算。3、如乙方未及时偿还借款的，则丙方保证自收到甲方要求其承担保证责任通知后五日内清偿乙方应付的款项。4、丙方承诺，无论甲方在本合同项下的债权是否有其他担保(包括但不限于乙方提供的抵押、质押)，丙方本合同项下的保证责任均不因此减免。九、特别条款在乙方未还清上述欠款前或还款期限界至之前，有以下情形之一的，甲方有权宣布本合同项下借款提前到期并要求乙方提前偿还全部借款，而无须为正当行使上述权利所引致乙方的任何损失负

14、责，同时有权要求丙方承担保证责任：1、未经甲方书面同意，乙、丙方为第三方债务提供保证担保或以其资产为自身其他债务或第三人债务设定抵押、质押担保，可能影响其履行本协议项下债务的能力的;2、乙方发生资产转让、发生15%以上股权变更、涉及诉讼资产被查封、受到行政处罚等;保证合同 篇4编号：甲方（保证人）：山西商融担保股份有限公司乙方（委托保证人）：甲方根据乙方的申请及所附文件资料，同意为乙方向银行（以下称贷款人）以保证的方式提供借款担保。甲、乙双方依照国家法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同。第一条主债权甲方所担保的主债权为乙方与贷款人所签订的借款合同以下简称“主合同”（编号：）中贷款人对乙方享

15、有的债权，具体事项如下：借款本金：。利息：。借款期限：年月日至年月日。借款用途为。第二条保证范围甲方愿就上述借款本息、贷款人的损失和费用，为乙方向贷款人提供保证。超出甲方的保证范围的任何款项，甲方不承担保证责任。甲方的保证责任随乙方履行主合同还款义务，甲方代为偿还或贷款人因乙方违约收回贷款等情况相应减轻或解除。第三条保证方式甲方在其保证范围内承担一般保证连带责任。第四条甲方的权利和义务一、甲方履行了保证义务代乙方清偿债务后，即取代债权人的地位，有权要求乙方归还甲方代偿的全部款项以及甲方的其他损失和费用（包括但不限于通知费用、催告费用、律师费用、诉讼费用）等。二、甲方依法享有乙方的抗辩权，乙方放

16、弃对债务的抗辩权的，甲方仍有权抗辩。第五条乙方的权利和义务一、本合同签订之日，乙方应按下列约定向甲方支付担保费：担保费率为：；担保费为：。上述担保费先按一年期限计收，待上述银行借款合同签订后，依据实际的借款期限核收，超收的部分担保费，退还乙方。本合同签订之日，乙方应按下列约定向甲方支付担保项目评审费：担保项目评审费为：。本合同签订之日，乙方应向甲方交存保证金，待甲方的保证责任完全解除后予以返还。二、按照主合同约定的还款期限、数额、方式等完全履行还款义务。三、自接到甲方书面通知之日立即向甲方完全履行本合同第四条第一款所约定合同义务。四、借款用途须符合本合同的约定，不得挪作他用。五、按甲方的要求及

17、时向甲方报送反映乙方的真实运营状况、债权债务、对外担保和汇票使用等经营情况的财务报表及其他文件材料，并对其真实性、合法性、完整性承担法律责任；全面、无条件地接受和积极配合甲方定期或随机的、以任何形式地检查和监督，并承担由此发生的费用。六、下列事项发生或可能发生之前，乙方应书面通知甲方，除下列第5项外，应先征得甲方的书面同意：1、借债、对外担保或实施可能影响甲方作为保证人的权益的其他行为；2、组织形式、经营方式、产权或股权发生重大变化的，包括但不限于兼并（合并）、分立、合营、合作、联营、重组、股份制改造、承包、委托经营、租赁、改制、歇（停）业、解散、被撤销、破产、股份的转让或质押；3、变更名称、

18、注册资本、住所（地址）、法定代表人、负责人、经营范围等；4、以出租、出售、出借、赠与、抵（质）押、转移、置换等方式处分其占到总资产的5%或净资产的10%的资产；5、涉及重大诉讼案件、被采取了财产保全措施或强制执行措施(须于应诉通知书、诉讼保全裁定书送达乙方之日起3日内书面通知甲方或在可能出现强制执行措施前书面通知甲方)。在乙方或反担保保证人有上述五种情形下，甲方有权参与清算或有关决议、合同等法律文件的制定，有权要求乙方提前清偿甲方作为保证人的主债权，或者由乙方向甲方提供其他甲方认可的担保。七、未经甲方书面同意，不得擅自变更主合同（如改变贷款用途等）；也不得擅自将主合同的债务转移给第三人。八、与

19、贷款人签订借款合同之日起三日内，向甲方提交借款合同正（副）本一份。第六条违约责任一、乙方未履行或未完全履行本合同第五条第三款所约定的义务的，甲、乙双方特别约定：乙方应按上述甲方已代偿金额的5%，向甲方支付特别违约金。二、乙方未履行或未完全履行本合同第五条第一款和第二款所约定义务的，乙方应当每日按其应履行义务（应付款）的万分之七，向甲方支付逾期付款违约金。三、乙方违反本合同第五条第四款约定的，甲方有权要求乙方提前清偿甲方作为保证人的主债权，或者由乙方向甲方提供其他甲方认可的担保。四、乙方违反本合同第七款约定的，甲方有权单方解除保证责任。五、乙方违反本合同第五条第六款约定的，每延迟通知一日，应承担

20、在保金额每日万分之五的违约金。六、乙方未履行或未完全履行本合同约定的其他义务，应按借款数额的2%，向甲方支付违约金。七、若因乙方原因，给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。第七条反担保对于本合同项下的乙方所有义务和责任由乙方或第三人以连带责任保证/质押/抵押等方式向甲方提供反担保，反担保合同由甲方与反担保方另行签订。反担保合同与本合同不一致的，以反担保合同为准。第八条义务和责任的连续性本合同项下双方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指令或其地位、财力状况改变或任何一方与其他单位签订任何协议等情形而免除；不因任何一方发生合并、分立或变更法定代表人、承办人等情形而免除。本合同双方当事人

21、如发生合并、分立或变更等情形时，由变更后的当事人承担或分别承担本合同项下的义务与责任。第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。第十条合同的生效本合同由甲、乙双方盖章或法定代表人（或委托代理人）签字后生效。本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更等均须由双方协商一致并订立书面协议。 第十一条合同的解除有下列情形之一，本合同解除：1.乙方隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；2.乙方不能提供反担保或甲方认为其提供的反担保不充分；3.非因可归责于甲方的事由而不能与贷款人订立保证合同；4.在合理的期限内，乙方不能与贷款人订

22、立借款合同。本合同因上列情形之2、3、4解除的，甲方向乙方退还已收取的担保费，担保项目评审费不予退还。第十二条补充条款第十三条本合同关于甲方的保证责任的任何约定均自甲方与贷款人签订保证合同时生效，并以保证合同为准。第十四条本合同全部条款均经过了双方的充分协商，且任何一方在订立合同中，均有权对合同条款进行增删或者订立补充条款予以修改。第十五条本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，副本两份备查。甲方：乙方：住所（地址）：住所（地址）：法定代表人：法定代表人：（委托代理人）（委托代理人）签约时间：签约地点：保证合同 篇5一、保证条款要明确如果您的业务需要对方提供保证担保的，在与相关客户签署保证合同

23、时请务必表述由保证人为债务的履行提供保证担保的明确意思，避免使用由对方“负责解决”、“负责协调”等含义模糊的表述，否则法院将无法认定保证合同成立。二、注意保证性质您也可能为了业务需要向他人提供保证担保。无论您是债权人还是保证人，建议您在签署保证合同时写明保证期间起止点。如果您与对方约定的保证期间长于两年，法律将视保证期间为两年。如果没有明确约定，法律将视保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。虽然选择“连带保证”还是“一般保证”取决于您与客户之间的谈判磋商，但保证合同中务必写明“连带保证”或者“一般保证”字样。如果没有明确约定，法院将认为是连带责任保证。三、注意保证时效如果您是债权人，采取“一

24、般保证”方式的保证合同所担保的债务到期后没有偿还的，请务必在保证期间内向债务人和保证人提起诉讼或者仲裁。采取“连带保证”方式的保证合同担保的债务到期后没有偿还的，请务必在保证期间内以可以证明的有效方式向保证人明确要求其立即履行担保义务。如果您没有在保证期间内行使您的权利，保证人将免除对您的担保责任。保证合同 篇6【要点提示】 我国担保法第十三条规定：“保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。”其明确肯定了保证合同应为要式合同，以口头形式订立的保证合同通常情况下不具有法律效力，但在某些情况下口头保证可以视为生效，具有法律效力。【基本案情】原告：张某被告：冯某 李某原告诉称：李某给被告冯某等人承

25、房，赊购原告张某楼板，将其小轿车留置。被告冯某向原告说情要求放车，并口头承诺5日内向付清欠款。后又经被告李某从中说情，故原告将车放回。但被告冯某并未按约定如期支付原告楼板款，只将一辆小轿车交予原告作为其担保付清楼板款的抵押。但因该车非被告冯某合法所有，故车主诉至法院索要，原告将该车还给被告冯某。但两被告并未将其所担保的楼板款付清。被告冯某辩称：不清楚赊购楼板款一事，打电话找李某从中说情放车一事，是因扣车行为违法，但被告冯刚并未为此事附带任何条件。原告应向欠款人主张还款，驳回原告的诉讼请求。被告李某辩称：原告起诉事实属实，被告冯某曾请我说情让其放车。但5天后，欠款未还。后原告多次找被告李某、冯某

26、协商此事无果。【法院审判】被告冯某虽未与原告张某签订书面保证合同，但其承诺放车还款的行为，及其相关证人证言，均证明存在担保关系，应承担相应责任。被告李某由于事前对赊购楼板款及扣车之事不知情，无任何保证合同及行为，担保关系不成立。【评析】本案争议的主要焦点为口头保证合同是否有效。第一种观点认为：依据我国合同法第10条第2款：“法律、行政法规规定采用书面形式订立的，应当采用书面形式。”由此可见，采用口头形式订立的合同受到法律和行政法规规定的限制。此外，根据担保法第13条规定：“保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同”，其明确要求当事人间的保证合同须以书面形式订立。由此可见，采用口头形式订立的保证

27、合同不具有法律效力，不受法律保护。第二种观点认为，一味的抹杀口头保证的效力反而会体现出法律的不公，有两种例外情况可以使口头方式订立的合同具有法律效力：一是有两个以上无利害关系人证明的公民之间的口头保证；二是保证人已履行保证债务且对方已接受，保证人的履行行为足以证明保证合同的存在。故此时口头保证合同应有效。笔者同意第二种观点。通过以上分析，笔者认为，虽然采用口头形式订立保证合同在个别情况下有效，但会使得发生合同纠纷时负有举证责任的当事人举证困难，法院也难以进行取证、查明事实情况，各方当事人的责任也很难进行认定。故当事人应依据担保法第13条规定：“保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同”，避免口

28、头形式所带来的诸多麻烦。保证合同 篇7发包方：（甲方）承包方：（乙方）经甲乙双方协商确定：第一项：承包方式：包工。第二项：质量要求。1、本工程质量目标为：所有分项工程合格率100工程严格按照国家统一验收标准进行验收，工程竣工验收标准要求为：优良。2、乙方在施工中必须严格按照施工图纸和技术交底进行施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方承担，并处于罚款。因甲方原因造成工程返工，则由甲方承担。3、施工中各道工序要严格进行报验，未经甲方人员检查，乙方不得进行下道工序施工。隐蔽工程未经业主验收，不得覆盖。4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械

29、、物资、工程进行标识。5、乙方对于工程缺陷不能或不愿及时整改的，甲方有权委托第三方进行修整，费用由乙方承担。6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为一年。第三项：工程结算及付款方法。根据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(一年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。第四项：未尽事宜，甲乙双方协商决定。说明：双方签字盖章即日起生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表人： 乙方代表人：年 月 日保证合同

30、 篇8致_：根据_合同中合同条件第_款的规定，_（以下称“承包人”）应向业主支付一笔金额为_大写为_的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。我方_（银行或金融机构）受承包人的委托不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不可撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主_（业主名称）支付数额不超过_（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补

31、充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应承担的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。保证人：日期：保证合同 篇9编号：（工 字）第 号委托保证人（承包商，以下称甲方）：_住所：_法定代表人：_电话：_传真：_保证人（以下称乙方）：_住所：_法定代表人：_电话：_传真：_鉴于甲方与_（以下简称业主）就_ 项目于_年_月_日签订编号为_的建设工程施工合同（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。第一条 定义本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。第二条 保证的范围及保证金额21 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。22 乙方保证的金额是主合同约