电缆沟施工合同

1、期技改基建工程施工合同甲方：重庆万物春生制药有限公司乙方：经甲乙双方充分协商，根据 中华人民共和国合同法、中华人 民共和国建筑法及其它有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致 的基础上，结合本工程具体情况，双方订立本合同。一、工程名称：重庆万物春生制药有限公司二期技改电缆沟施工 合同二、工程内容：甲方厂区下列区域范围为施工范围，乙方对此区域明确无异议：在厂区甲方指定区域新建电缆沟，其中包括：沟体、支架、走水 排水、路面称重盖板预制和安装，路面恢复（混泥土路面） 、花台盖 板恢复。三、承包方式：1、本土建工程包工方式为：包工包料包工期，其中除花台盖板外为总包干方式承包； 盖板用 甲方公司旧盖板。2

2、、本工程不允许乙方进行转包。四、合同约定完工期限：自合同签订之日起15天内完工。五、工程质量标准：须严格按照甲方提供的施工图纸执行施工， 甲方需按照施工图纸 进行验收达到合格， 施工过程中乙方不能出现偷工减料， 否则甲方有 立即终止合同行使权力。六、工程造价及结算方式：1、工程造价： 1、本工程每米价格为 170 元，包括路面及花台电 缆沟的挖掘、修建、预埋支架、路面恢复、承 重盖板预制安装、花台盖板恢复。施工途中不得以任何理由要求加价；如甲方有其它另外增加项 目，可双方协商后进行报价，且需补签附属合同。2、乙方已充分考虑施工期间各类风险，同意工程造价包含乙方 所有开支费用，若因政策调整、市场

3、风险或其他原因，乙方不得向甲 方索取任何增加费用，由此提出的延长工期申请将不批准。3、结算方式：工程竣工验收合格后，乙方开具发票后 10 内，甲 方付给乙方工程造价的 95%，剩余 5%作为工程质保金。 竣工验收后 12个月后工程无质量问题，余款在 10 日内一次性付清。七、双方责任 :1、甲方保证临时水、电、路三通。2、乙方必须严格按照国家规范进行施工，保质、保量、按期完 成本工程，施工临时水电到甲方指定位置接驳。3、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，自行配 置符合要求的劳动防护用品及设施， 确保安全生产。 施工过程中出现 任何安全事故概予甲方无关， 全部由乙方负责， 所发生的费

4、用由乙方 承担。4、甲乙双方需签订安全施工协议。乙方施工过程中要服从甲方 的监督管理与检查， 甲方对乙方施工中存在的不安全因素有权提出整 改或停工整顿。5、乙方应随时接受甲方代表及委派人员的检查检验，对甲方人 员提出的质量不合格项， 乙方根据相关标准范围可提出异议， 取得甲 方人员的认同，否则只能按甲方代表及其委派人员的要求返工修改， 由此发生的费用由乙方承担。 返工或修改后， 申请甲方再次检查验收 并签署相应证明文件。八、施工要求：1、乙方按甲方要求保证质量完成施工任务，在施工过程中若发 现质量问题，乙方应当无条件整改。整改完毕后，乙方再次提出验收 申请，经甲方签署合格证明后甲方可进行下一道

5、工序。2、甲方在施工途中对乙方施工提出问题，且提醒两次乙方仍未 进行整改，甲方有权单方面终止合同，并委托第三方完成施工，由此 造成的工期延误和价格差异损失，由乙方承担。3、乙方要坚持文明施工、安全施工，施工过程中不得损害施工 区域地面表层，过程完工后应做到工完场清。九、违约责任：1、因甲方原因导致工期延误，经甲方确认工期相应顺延；如遇 特殊天气（久雨、暴雨等天气） ，工期可经甲乙双方协商，并签署延 期相应文件。2、乙方未按施工要求造成质量问题，乙方必须返工或返修，由 此造成的一切后果由乙方承担，工期不予顺延。3、因乙方原因未按合同规定的工期完工，每延迟一天，乙方应 当向甲方支付违约金100元。4、工程质保期 壹 年，质保期内如有任何质量问题，由乙方免 费负责维修，一切费用由乙方承担。十、其他事项：1、应履行本合同发生的一切争议由当事人双方协商或协调解决， 协商解决不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执两份，且具有同等法律效力。3、本合同自签字之日起生效，合同履行完毕后自行