借用资质承诺书_第1页
借用资质承诺书_第2页
借用资质承诺书_第3页
借用资质承诺书_第4页
借用资质承诺书_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、借用资质承诺书 借用资质承诺书 借用资质承诺书XX-XX公司:鉴于:我 自行与(发包单位)联 系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位) 订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工 合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任 何责任,一切责任由我承担。特承诺如下: 1由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担 依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何 义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三 人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任

2、或连带责任。施工合同仲裁 条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证 金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司 造成的损失费用。 5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票 面金额的管理费。 6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价 款的提取管理费,并从保证金中自行扣除。 7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我 的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须 给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。承诺人: (签字、按手

3、印)201X年X月X日承诺人身份证复印件:资质使 用承诺书资质使用承诺书甲方: * 乙方:甲方系 * ,先后继承 并重新核定了原“ * 公司”的 4 项资质,具体为: * 工程施工 总承包一级、 * 专业承包一级、 * 工程专业承包一级、 * 专业承包一级资质。为充分利用好甲方 * 、 * 两项专业承包一 级资质,提高“两项资质”的利用效率,现乙方就使用甲方两项一级 资质所做承诺如下: 一、乙方主体须为 * 集团或集团公司内部子公司、分公司; 二、乙方使用甲方资质对外签订合同前必须提交资质借用申请, 该申请由甲、乙双方主管领导签字(盖章)审核后,方可对外签订承 包承揽合同; 三、乙方向甲方借用

4、资质前,乙方必须按照工程项目合同总价或 投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金;该风险保证金用途为本承诺书 第 5、 6、 7、 8、 9、 1 1、 1 2、 1 3、 1 4、15 条违约赔偿的先行垫付,不足部分由乙方另行补足;如无 上述违约情形,该保证金在承包承揽项目竣工验收后 3 年内返还,并 不计利息。 四、乙方工程竣工后,其工程业绩由甲方继承; 五、乙方需维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵 权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责 任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活 动; 七、乙方实施的项目,其合同义

5、务、保险、税务、财务、银行、 统计等事项由乙方自主办理并承担相应责任; 八、乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方 独立承担,甲方不承担一切法律责任; 九、乙方发生任何违法违规或违反本协议行为给甲方造成损失 的,甲方有权追究乙方的法律责任并扣除其保证金; 十、甲方配合乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证 件,包括甲方营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、组织机构 代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时 提供以上证书原件; 十一、甲方委派人员为乙方协助办理相关事务,其甲方委派人员 的的食、住、行等费用全部由乙方负责;十 二、乙方以自己或甲方名义进行工

6、程项目投标的过程中,乙方采 取组织多家企业共同投标,且不能保证以甲方为主体时,甲方有权选 择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标,其乙方所 发生的一切费用由乙方承担;十 三、乙方在工程项目施工期间,必须自觉维护甲方的企业信誉, 严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施 工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,并按时发放工 人工资,如发生质安事故或逾期交工等,一切经济损失以及建设方对 上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也 由乙方承担责任;十 四、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工 程合同责任免除为止;十 五、如因乙方

7、原因导致甲方诉累,本承诺书作为免责证据有效使 用,诉讼期间的各种费用(包括不限于,律师费、起诉费、上诉费、 公告费、交通费、执行费等)由乙方承担,甲方先行垫付的,乙方应 于偿还。十 六、以上承诺,乙方仔细阅读后签字盖章生效。甲方: 乙方:代 表人: 代表人:地址: 地址:电话传真: 电话传真:开户行、账 号:201X年X月X日 201X 年X月X日承诺书xx-x有限公司: 本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工 工资纠纷、质量、安全事故等与 xx-x 公司无关,并作如下承诺: 一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单 位规章制度。执行国家相关质量、安全管理

8、制度及规定,按甲方合同 要求严格执行。 %向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税 费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。 三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日 内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户 行: 、账号: 。 四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但 施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司 无关。 五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工 通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上 条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并 承诺

9、如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由 我本人承担,与贵公司无关。特此承诺承诺人:身份证号码(复印件 附后):201X年X月X日建设工程资质借用承诺书 xx-xxx-xxx-x 公司:鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名 称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用 营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵 公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。为明确相关事 项,特作承诺如下: 1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担 依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公 司不承担任何义

10、务和责任。 2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民 工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三 人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资 质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的, 一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支 付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本 人清偿。 4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证 金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司 造成的损失费用。 5、如需要贵公司开据收款

11、发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面 金额 %的管理费。 6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价 款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。 7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我 的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。 8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工 资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、 签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担 等额的违约金。 9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司 提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带 清偿责任。

12、承诺人(签字、按手印):担保人(签字、按手印): 201X年X月X日借用资质协议书甲方:乙方:甲、乙双方本着平等、 自愿、公平的原则,经充分协商就 * 工程项目达成如下协议: 1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行 投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至 开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。 2、在中标合同签订之日起甲方负责工程施工,直至工程竣工。甲 方按招标文件规定的技术要求的价格收取费用(以上报 价为含税完工价及其它一切施工费用)。超出的部分属乙方的收益归 乙方所有,但乙方必须缴纳超出部分 3.3%的税收。工程施工质量由甲 方负责,

13、必须通过招标方验收合格。 3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5 天 内,乙方向甲方支付总货款的 30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需 物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施 工现场并开始施工之日起 5 日内再向甲方支付总货款的 30%为进度款, 余款 40%在工程完工验收合格后 10 天内一次性付清。 4、甲方应当在收到该 * 工程项目的工程款后两个工作日内扣除 其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该 项目中应得的费用为: )。 5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时 到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承

14、担责任。 6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责保修。 7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额 3%的违约金。 8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商 不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。 第 7 页 共 9 页 9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力; 本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。甲方:乙方:法定 代表人:法定代表人: 年 月日201X 年X月X日第1 1页 附送: 借用公司资质承诺书 借用公司资质承诺书 借用公司资质承诺书XX-XX公司:鉴于:我 自行与(发包单位) 联系了承包施工(工程项目名称),但由于我

15、个人不能与(发包单 位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立 施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承 担任何责任,一切责任由我承担。特承诺如下: 1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担 依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何 义务和责任。 2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。 3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三 人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁 条款对我有效。 4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证 金不予退还。该保证金可用于抵

16、偿应交给你公司的管理费和给你公司 造成的损失费用。 第8页共9页 5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票 面金额 %的管理费。 6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价 款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。 7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我 的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。 8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须 给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。承诺人: (签字、按手印)201X年X月X日 承诺人身份证复印件:承诺书 由甲方在201X年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务 费,如未能及时支付,则本协议自动失效。 b) 乙方不提供此项目的合 同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论