封层施工合同

1、封层施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了优质、高效地完成工程的建设任务，甲方同意将施工任务交由乙方完成，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国劳动法及项目的建设要求，明确双方的权利义务关系，甲乙双方本着平等、互利的原则，经过充分协商，并签订本合同供双方共同遵守。第一条：工程项目名程：公路第二条：工程地点及范围:国道线至公路第合同段施工路段（ K00+000 K00+100）第三条：工程施工内容、承包方式施工内容：国道 1 线 至 公路第 合同段稀浆封层施工承包方式：单价承包，以实际施工数量结算第四条：工程项目单价及施工内容（见附表）项目名称单位单价工作内容备注稀浆封层2包

2、含人工、机械、材料费6.2 元2施工场地清扫、封层摊铺、指挥m/m及相关的小型材料、 机具施工交通等与此项工作相关的内容。费等。备注： 1、以上单价为含税价格。 乙方根据甲方开具的结算单金额提供相应金额 10% 的增值税专用发票。2、合同单价为综合单价，包含工作内一切人工、材料、机械费用。包含完成此项工程的安全、文明、设备进出场等费用以及自身原因停工影响所产生的费用。第五条乙方施工内容和要求1、进行封层施工前乙方应提前将路面清扫干净，必须达到封层洒布要求环境，由甲方及监理验收合格后方可进行封层施工，如乙方在不洁净路面上直接施工所引发质量问题其责任由乙方承担。2、稀浆封层和微表处应选择坚硬、粗糙

3、、耐磨、洁净的集料。各项性能应符合表图纸及规范的要求。施工前所使用的材料均应由项目部试验室进行试验，试验合格后可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！方可进场施工。3、封层施工中不封闭交通，乙方要及时安排专人进行交通疏导，施工时如发生交通事故由乙方负责。4、封层施工时应严格按照甲方所提供的图纸和质量检验评定标准要求进行施工，摊铺时应做好防护， 摊铺时不得抛洒到路面外的其它结构物上( 如：路沿石、拦水带等 ) ，避免对其它物体的污染，如发生污染乙方负责对其清理或进行赔偿，费用由乙方负责。5、完成以上工作（另有约定除外）所需人工、小型机具费用均由乙方负责，在合同中不另计费。6、稀浆封层和微表处两幅纵缝

4、搭接的宽度不宜超过80mm,横向接缝宜做成对接缝。7、封层摊铺完成后乙方应做好保护工作， 因保护工作不完善导致的质量问题由乙方负责。第六条材料机具的供应、使用和调配1、此项工作甲方不提供任何材料和机械， 乙方施工所需机械、 材料均由乙方自行负责，费用由乙方负责。2、乙方提供的机械设备： 1 台沥青封层洒布车及完成此项工作所需的其它机械、材料、器具。乙方机械设备由乙方使用 （燃油由乙方负责），操作手由乙方配置和管理。乙方所提供的机械必须具有合格的证件，操作手必须有相应的操作证件，否则，由此引起的安全事故由乙方负全部责任。3、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工

5、场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。第七条双方职责1 、甲方职责(1) 组织乙方实施施工管理的各项工作，提供可供施工的场地。(2) 统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，质量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；(3) 负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审；(4) 按时提供图纸和设计变更通知；(5) 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；(6) 负责与业主、监理、设计及有关部门联系。2、 乙方职责（1）乙方承诺的人员、机械、材料应及时进场满足工程要求，否则甲方有权追究其相关责任。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！（ 2）根据

6、工程需要，提供和维护其施工场地所需的照明、安全防护等设施，其费用已包含在单价中。（ 3）按甲方的有关规定要求佩戴安全帽、着装、挂牌上岗；施工现场设备停放和材料摆放整齐有序，做到文明施工。（ 4）配合甲方积极协调和处理好地方关系，确保不与地方发生纠纷，否则一切后果由乙方自行负责。（ 5）乙方不得煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事，否则均视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方自行承担由此增加的费用和工期延误责任。（ 6）乙方现场生产负责人、安全员等应常驻工地现场，未经甲方书面同意擅自离岗的，按 200 元/ 天* 人次进行罚款。（ 7）乙方负责对其所属民工的生产、生活进行管理，

7、发生工伤事故或相关纠纷由乙方负责处理并承担责任。（8）乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 （含被他人损害和致他人损害）等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损害等赔偿事故，甲方有权扣留乙方相关价款，直至乙方处理完毕赔偿事宜。（9）乙方应配备足够的具有丰富生产和管理经验的技术人员、 甲方适时进行检查。因乙方现场技术力量不足，甲方有权给予乙方处罚并要求增加人员，乙方不得有异议。（10）服从甲方各部门制定的各项管理规定和指令，否则有权进行处罚。(11) 乙方应当根据劳动法规定保证合法用工，不得使用童工、老龄工和智障、残疾人员及刑事犯罪人员等。(12) 乙方应当向甲方提供工人的

8、姓名、年龄、地址、身份证复印件等基本资料，每月月底将己方工人工资造单交给甲方农民工管理办公室，并提供工资发放回执单。(13) 乙方承担己方的房租费、食宿费、生活费、燃油费、误工费、往返路费、所有机械设备的进出场费。(14) 乙方同当地发生的一切经济往来由乙方自行承担，与甲方无任何关系。(15) 因冬季停工或因环保等政策性原因造成的停工，乙方自行承担停工期间的所有费用。在施工中，因乙方原因造成停工的，乙方应承担甲方相应的损失。(16) 因乙方施工所造成的村民房屋损毁， 农作物损毁减产等问题， 均由乙方自行解决处理。第八条施工组织设计和工期1、工期要求：按照项目业主进度要求执行（甲方制定的工期进度

9、计划文件同样具有合同法律效应）。开工时间2018 年月日 , 完工时间为年月日。2、乙方必须按甲方确认的施工方案和进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。3、乙方必须按照合同书约定的完工日期完工，因乙方原因不能按照上述工期要求完工的，乙方承担违约责任。乙方不得在工程完工前中途退场，否则，甲方按照已完工程合格工程量的 60%给予计价支付， 造成甲方经济损失的， 甲方有权拒付剩余工程款并要求乙方

10、赔偿损失。4、因乙方原因造成工程进度无法满足合同要求时， 甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用包含在合同单价中；连续两周乙方无法满足合同进度（包括甲方下发的周进度计划）时，甲方有权解除合同、要求乙方退场，因此导致的损失由乙方承担。第九条质量与检验1、乙方工程质量包括平面几何尺寸、厚度、平整度及其他技术标准必须达到设计要求。2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。3、质量要求：施工质量必须符合现行设计规范及质量检查标准及公路沥青路面施工技术规范的要求，施工质量不满足要求的，要求进行返工处理，直至满足要求，返工所需费用由乙方负责。第

11、十条 :安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关法律法规和管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。2 、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系，负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。第十一条： 工程量计算： 以乙方摊铺成型合格的实际面积计算；未经甲方同意，超出设计图纸的工程量甲方不予认可。第十二条：结算及支付一、合同单价本工程实行单价承

12、包合同，工作内容包括预算定额及业主招标文件中规定的各项内容。以最终实际完成的工程量乘单价为结算价款。可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！二、合同结算及支付办法1、甲方于每月30 日前结算。甲方对乙方全部完工并经甲方、监理、验收合格后的工程进行结算，合同部按实际工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单，结算单经项目部相关部门签字后交由财务后生效。双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款。乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工及小型材料、机械使用费，已计入相应单价不再另外计量。2、甲方每月根据业主的计量款拨付情况支付乙方，支付款为确认工程量相应

13、价款的 80 %。工程结束验收后付至95 %，剩余 5 %做为质量保证金，待缺陷责任期满后，如未发生任何质量事故，甲方将质保金全部退还乙方。 （总体支付根据业主实际付款情况拨付乙方。）3、在工程款拨付中，如甲方未能及时获得业主支付的计量工程款，乙方应自行承担资金周转义务，不能因此停工。4、乙方应当向甲方农民工管理办公室提供工人的姓名、年龄、籍贯、地址、身份证复印件、进场时间、出勤情况、退场时间、工资卡号、工资发放等基本信息和资料，每月月底将己方工人工资造单交给甲方农民工管理办公室。5、甲方支付工程款时，乙方需提供足额合法税票（增值税专票）。第十三条：农民工工资支付保证与监督1、乙方签订本合同后

14、应对按时发放所属施工人员工资向甲方做出书面保证。乙方按照甲方农民工管理办公室管理办法支付所属参与工程施工人员的工资，并及时上交农民工工资发放表复印件。2、甲方有权在知晓乙方拖欠民工工资的情况下扣留乙方工程款直接用于支付乙方应付工资，但甲方行使本项权利不得视为甲方有义务支付乙方应付民工工资，支付下属人员工资是乙方的法定职责。第十四条：违约、索赔和争议1、乙方不得肢解分包或整体转包。否则，甲方有权解除合同，立即将乙方清出施工区，并要求乙方承担损失，乙方不得提出任何补偿或赔偿要求。2 、因乙方工程质量、进度造成甲方经济损失的，甲方有权按照实际发生的质量缺陷修复发生的所有费用 1.5 倍给予计量扣除，

15、乙方不得有异议，情节严重的，甲方有权终止合同。3、双方在履行合同时发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，向甲方公司所在地的法院申请诉讼。第十五条环境保护与职业健康可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢！1、乙方应采取有效措施，防止施工区及周边不必要的扰动和植被破坏。若发生不必要扰动和破坏，必须在破坏（扰动）面进行平整并进行恢复植被，其费用全部由乙方承担。若在业主指定用地范围外发生耕地扰动和破坏, 其法律与经济责任全部由乙方承担 , 补偿与处理费用全部由乙方自负。2、施工期间，要配合甲方关于安全文明施工的相关规章制度、管理办法和现场要求做好安全文明施工；乙方驻地垃圾必须运往指定地点进行掩埋处理，并应做好职工宿舍和周边环境卫生，创造一个舒适、祥和的住宿环境。第十六完成所承担的