绿化、亮化建设工程施工合同模板

1、景观绿化、化工程施工合同工程名称 皇家庄园景观绿化、化工程发 包 方承 包 方合同编号2013月日景观绿化、化工程施工合同协议条款发包人（全称：） 承包人（全称：） 承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部国、家工商政管总局共同发布的建设工程施工合同（GF990201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双，方就本园绿化建设工程施工项目经协商订本合同：一、工程概况第1 条工程概况1.1 工程名称：景观绿化、化工程1.2 工程地点：十字100 米1.3 工程内容：庄园内所有的绿化、硬覆盖、景观、 化、设计1.4 工程项批准文号：1.5资来源： 建设单位自筹第

2、2 条工程承包范围2.1 承包范围： 绿化、硬覆盖、景观、 化、设计2.2 工程总面积暂定： 18000 (以实际完成工程为准） 二、合同文件及图纸第3 条本合同文件及解释顺序3.1 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）标准、规范及有关技术文件（4）图纸（5）工程清单（6）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4 条适用法、标准及规范4.1 适用法法规： 国家有关法、 法规和营口市有关法规规、章及规范性文件均对本合同具有约束。4.2 适用标准、规范名称：城市绿化工程施工及验收规范（CJJ

3、/T4899） 达到城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T4899）合格标准。4.3 双方另有约定入补充条款。4.4 双方对合同内容的约定与上述法、标准、规范规定有矛盾的，以法、标准及规范规定为准。第5 条 图纸5.1 发包人提供图纸日期及套数： 双方协商。5.2 承包人未经发包人同意，得将本工程图纸转让给第三人。5.3 发包人对图纸的特殊保密要求：承包人需对发包人提供的图纸、其他文件资以及在签约及施工过程中知晓的发包人的全部信息承担保密责任。三、双方的权义务第6 条 监6.1 监单位名称：6.2 监工程师姓名：职务：职权： （1）监整个工程的质、 进， （2）审核工程图纸（，3）审核施工组织

4、设计，（4）对工程材和施工质检验权， （5）施工进的检查、监督、工程款支付的审核确认（。6）对施工现场安全检查监督。需要取得发包人批准才能使的职权：（1）现场的有关涉及工程造价的签证（2）发布开工、停工、复工（ 3）施工图的变权（ 4）工程罚款。除本款有明确约定或经发包人同意外监，工程师无权解除合同约定的承包人的任何权与义务。第7 条 双方派驻工地代表7.1 发包人派驻工地代表姓名：职权： 工程内外全面协调、检查监督监公司、承包人的工作，负责施工现场相关签证的全权代表按。有关规定发出工程指、确认、审核、批复工程有关事宜。7.2 承包人派驻工地代表姓名：职权： 负责工程施工现场的整个事宜7.3

5、任何一方驻工地代表发生变时，应提前7 日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8 条发包人工作8.1 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：（1）保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间施：工现场承包人已于投标期间勘查完毕并充分解，认为具备施工条件(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线接至施工场地的时间、地点和供应要求:双方协商(3)负责施工场地与公共道的通道开通的时间和要求：在承包人进场前开通(4)工程地质和地下管网线资的提供时间： 在承包人进场前3 天提供(5)由发包人办的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人进场前3 天完成(6) 水准点和坐标控

6、制点交验要求：工程开工前3 天完成，由双方签订书面交接，在施工期内由承包人负责保护，在工程竣工后交回(7) 组织图纸会审和设计交底的时间：双方协 商(8) 协调处施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑、） 古树名木的保护工作：发包人负责保护并承担费用(9) 双方约定发包人应做的其他工作：双方协商8.2 发包人委托承包人办的工作：双方协商第9 条承包人工作9.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进计划在开工前 3 天提供，施工进计划需符合本合同约定及发包人要求（2）向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：双方协商， 发包人承

7、担由此发生的费用。（3）需承包人办的有关施工场地交通环卫和施工噪音管等手续： 双方协商，发包人承担由此发生的费用。(4) 保障施工场地清洁符合环境卫生管的有关规定，并且：承包人应及时整和安排好所有的施工机械、工器具、材、 建筑垃圾等，做到每日工完场清，未使用完的材按发包人规定或重新入库或就地堆放整齐。(5) 双方约定的承包人应做的其他工作：无约定四、施工组织设计和工期第10 条合同工期开工日期： 以发包人开工通知书为准竣工日期：合同工期总日历天数日第11 条进计划11.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进计划的时间施：工进计划在开工前3 天提供11.2发包人对施工方案进、计划予以书面确认

8、或提出修改意见的时间：收到施工方案后2 天内审核确认完毕 ，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。11.3群体工程中有关进计划的要求： 无约定11.4 承包人必须按照经确认的进计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进与进计划符的， 承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12 条延期开工 如发生： 施工现场具备开工条件因发包人原因造成延期开工的由，发包人承担由此给承包人造成的损失并，顺延工期；承包人能按时开工的，应提前7 日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的工，期顺延。第 13 条暂停施工 如发生： 发包方没有完成第8 条

9、发包人工作；没有按时支付工程进款因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款赔，偿承包人由 此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的由，承包人承担发生的费用， 工期顺延。第14 条工期延误14.1 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。(1) 发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件；(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款进、款， 使施工能正常进；(3) 发包人未按合同约定提供所需指、批准等，致使施工能正常进；(4) 因工程变化或重大设计变影响工期；(5) 非承包人原因停水、停电等原因造成停工；(6) 可抗及自然灾害；(7) 发包人同意工期相应顺延

10、的其它情况；(8) 其它可调整工期的因素：双方协商14.2 承包人在以上情况发生后3 日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监方提出报告。 发包人在收到报告后7 日内予以确认答复，逾期予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。五、质与检验第15 条 工程质工程质标准： 达到城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T4899）合格标准。第16 条隐蔽工程的中间验收16.1双方约定的中间验收的部位：无约定16.2 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包人自检， 并于48 小时前书面通知发包人、监方检验。验收合格，发包人、监方在验收记录上签字后，方可进隐蔽和继续施工。在 48 小时

11、内发包人、监方进验收也未提出书面延期要求的，可视为发包人已经批准承，包人可进隐蔽或继续施工。验收合格， 承包人在限定时间内修改后重新验收所，需费用由承包人承担，能影响工期。 除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担相， 应顺延工期。、安全施工第17 条安全施工17.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受业安全检查人员依法实施的监督检查采，取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施造成事故的责任和因此发生的费 用由承包人承担。17.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进安全教育，并对他们的安全负责。发包人得要求承包人违反安全管的规定进施工。

12、因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第18 条事故处18.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定即上报有关部门并通知发包人同，时按政府有关部门要求处，由事故责任方承担发生的费用。18.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处。七、合同价款与支付第19 条合同价款19.1 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。19.2本合同暂定总造价（取费标准为350 元/）：额（大写）： 陆佰叁万元整（人民币）（小写）： 6300000.00元第20 条合同价款的调整。20.1 合同价款发生设计变或洽商的情况时可以调整。合

13、同价款的调整方式： 工程按实计算； 价格按中标价内的综合单价中，标价内没有的价格，按施工期间的信息价，双方协商，重新编制。第21 条 工程的确认21.1 承包人向发包人提交已完工程报告的时间： 每月25 日前21.2 发包人核实已完工程报告的时间： 上报工程后2 天内， 发包人逾期未核实工程的，承包人报告中开的工程将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程未提前24 小时通知承包人的，确认结果无效。21.3 对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程，发包人予确认。第22条工程结算及工程款支付22.1 本工程按陕西工程计价依据园绿化工程计价定额有关规定结算。22.2 工程按甲

14、乙双方现场代表现场核对工程，并签字确认；甲方对乙方因自身原因超出设计图纸要求增加的工程和因自身原因造成返工的工程， 予计。22.3 乙方经过详细考察，考虑各种因素及市场风险，结合本工程实际及市场情， 发挥本企业的技术经济优势承，诺本工程综合费为%，综合费包括措施项目费（含文明施工与环境保护费安、全施工费、临时设施费、夜 间施工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费冬、雨季施工费及上述内容未包括在实际过程中发生的措施费用、）材检验试验费、环境检测费、企业管费、 规费（含工程排污费、养保险、 失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积、危险作业意外伤害保险等、）润、风险、材吊装费、市政工程

15、干扰费、其他专业成品保护费、苗木草皮养护费（乙方提供养护方案， 再按定额计取） 等其他一费用。 乙方承诺再另外计取其他任何费用，营业税按%单独计取，综合费取费基数为陕西最新定额直接工程费（含技术措施费）中的定额人工+费机械费。22.4本工程人工单价、机械台班单价均按陕西最新建筑工程计价定额。22.5 材价格套用渭南市施工期间的工程造价信息，渭南市工程造价信息上没有的材及甲材 （苗木、石材、侧石、 水砖、 草坪砖、景观灯）等工程材按甲方签证价格进入结算。商品混凝土、水、 砂、石、电气预埋管等其他材价格按渭南市发布的工程造价信息(按甲方签证价的除外)合同工期算术 平均值计算。22.6合同执期间遇到

16、国家政策性调整 .本合同涉及的内容均予调整.22.7在现场如发生的星用工按综合单价 元/工日固定单价包干计算；用工凭甲方的星用工派工单，星使用机械按信息价中的机械台班固定单价包干计算，定额中缺项的子目，按实际签证计算。22.8 工程设计变、各项经济签证，必须经甲方正规程序签证并盖公章确认后，方为有效。22.9 工程竣工结算应在竣工验收通过后，乙方将工程竣工结算资一式两份交甲方项目核算部从。甲方收到乙方完整的结算送审资后壹个月内完成整个审计工作。经甲方审核后，由甲方通知乙方进核对确定，在甲方发通知之日起15 天内乙方前来核对结算的，则视同乙方认可该审定结果，以该审定结果为本工程的终审造价.22.

17、10合同生效，承包人接到发包人开工通知书后7 日内组织施工人员及机械设备进场施工。22.11 双方约定的工程款（进款）支付方式和时间：（1）发包人按月进拨付承包人已完成工程 60%.拨付时间在次月10 号。（2）工程竣工决算完15 日内支付至工程总造价90%，剩余10%作为质保。（3）工程竣工养护期满一整，15 日内支付质保总额 50%。（4）工程竣工养护期满两整，15 日内支付剩余质保。第23 条 材供应23.1 乙方在计划使用前5 天将供货单位名称、品牌、地址、联系人、联系电话、营业执照、资质、生产许可证书及渭南市建筑材使用许可证等书面材送达甲方。甲方及时对乙方上报签证材进市场调查并下发签

18、证单。所有签证材需交样品由甲方封样保存，施工单位按封样样品进采购。如乙方对甲方材签证价存在异议可由甲方代为采购，材款从工程款中扣除。实际采购过程 中需增加其他厂家产品，乙方须根据厂家资调查评定合格，提3前天报甲方， 经甲方书面确认同意使用后方可采购进场。23.2 苗木进场前需由甲乙双方共同确认苗木形状、规格是否符合同要求， 符合要求的乙方必须换， 其产生的损失由乙方负责胸。径高以 1 米处确认，地径高以 0.3 米处确认，实际进大苗胸径与设计要求正负1CM 以内（包括1CM） 的属正常范围做调整，实际进大苗胸径与设计要求负3CM 以上（包括3CM）的一退货或做档处，胸径负1CM-3CM之间的，

19、按胸径与综合单价间比扣罚（假设胸径10CM，综合单价1000元，负差2CM，则扣罚该苗木单价100 元）。小苗规格符合设计要求的一退货处，由此产生的费用由乙方自承担。23.3 已竣工未交付甲方之前，负责本工程现场成品保护工作，并保证损坏其它施工方的已完项目如，有损坏，乙方应自费在甲方要求的时间内予以修复， 并承担由此造成的损失乙。方未能及时修复，甲方可自委托其他人进修复，并以修复费用的两倍从乙方的工程款中扣除。八、工程变第24 条 设计变施工中发包人对原设计变，发包人向承包人发出书面变通知，承包人按照通知进变。 如果承包人对原设计提出变要求，经发包人、监方批准后方可实施，并签署书面变协议。第2

20、5 条 其他变施工中如发生除设计变以外的其他变时，采用协议形式双方加以确认。第26 条 确定变价款26.1 承包人应在收到变通知或签署变协议后 5 日内提出变工程及价款报告资。26.2 发包人在收到变资报告5 日内予以确认，逾期无正当由确认时，视为变报告已批准。九、竣工验收与结算第27 条 竣工验收27.1 工程具备竣工验收条件，承包人以书面形式通知发包人，并向发包人提供完整的竣工资和竣工验收报告。发包人在收到以上文件后5 日内组织验收。发包人如无正当由组织验收或验收后 5 日内未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。27.2竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。27.3 因特

21、殊原因，部分单位工程和部位需甩项竣工时，双方订甩项竣工协议，并明确双方责任。第28 条竣工结算28.1双方办工程验收手续后，双方进工程结算。28.2 承包人在竣工验收5 日内向发包人提交结算报告及完整的结算资、竣工图。28.3发包人自签收结算资报告之日起30 日内提出审核意见并予以签认。28.4承包人收到竣工结算款后5 日内将竣工工程交付发包人。十、质保修第29 条质保修：承包人在质保修期内，按照有关法、法规、规章的管规定和双方约定， 承担本工程质保修责任。29.1 工程质保修范围和内容： 本工程所有自然损坏的项目，含故意破坏及盗窃之后的项目29.2质保修期：双方根据有关规定，约定本工程的质保

22、修期如下（1）土建工程：竣工起1（2）绿化种植工程：竣工起2（3）其他附属工程：竣工起1质保修期自工程竣工验收通过之日起计算。第30 条质保修责任30.1 属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日3 日起内派人保修。30.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后应，在24 小时内到达事故现场抢修。30.3 绿化种植工程在保修期内应达到2 级养护标准。30.4 保修期内发现苗木等植物材死亡，应按原设计品种、规格换。第31 条保修费用31.1 保修费用由造成质缺陷的责任方承担。31.2 双方约定的养护期间水、电费用的承担：发包方承担第32 条其他双方约定的其他保修事项：无约定十一

23、、违约与争议第33 条违约责任33.1 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。33.2 因承包人原因延期竣工的，应交付的违约额和计算方法由：承包人的原因造成的工期延误每，延误一天承包人按合同总造价的万分之一向发包人支付违约。工期延误计达到 60 日的，发包人有权与承包人解除合同并停止对承包人的付款，并有权要求承包人承担本合同约定的违约责任。33.3 因承包人原因致使工程达到质要求的，应承担的违约责任：由承包人的原因造成的工程质达到合同约定的承合包格商标必准须，予以维返修工、重做以使其达到合同约定的合格标准，且工程得延期。维修、返工、重做后仍然符合合同约定的，发包人解除合同并停

24、止对承包人的付款。33.4 发包人按时支付工程款的违约责任： 每拖延一天支付进款，承担本期进款总价万分之三的违约；每拖延一天支付结算款，承担合同总价万分之三的违约。33.5 其他：无约定第34 条争议解决方式本合同在过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商成的， 按下第2种方式解决：（只能选择一种）(1) 依法向人民法院起诉；(2) 提交 陕西渭南市仲裁委员会仲裁。第35 条可抗35.1双方关于可抗范围的约定：执本合同33.2条款35.2 因可抗导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人在施工场地的必要的管人员