（完整版）施工工程协作协议【参考模板】

1、本word文档可编辑可修改 工程协作协议书合同编号：2018年月日工程协作施工协议书 合作施工甲方（全称）：合作施工乙方（全称）：甲方为加快进度和保证安全、按时、按质完成任务，经甲、乙双方友好协商，依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方承建的工程由乙方协作施工，双方就本建设工程施工协商一致，订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：揭阳市三、协作内容：程，工程工。具体施工数量及施工方式见施工图纸。四、承包方式：乙方包工、部分包料、包器具、包安全、包进度、包质量、包工期、包项目管理、包材料保管、包人员考试、包验收、包试验及调试、包开工 /过程（

2、含工作票、现场资料、作业信息报送等） /竣工结算资料、包退料、包工程结算及其它为完成本工程所需的全部费用等。五、协议造价与结算方式：本工程施工总价款以甲方与供电部门结算定案价（扣除相应税金后）的%结算给乙方。六、付款方式：根据甲方收到业主拨付的进度款情况按乙方所占比例（%）的 % 支付进度款，乙方须开具相应收据凭证、结清当次请款前工人工资及相关费用并提供工人工资花名册与相关费用结付凭证；工程完成退料、结算定案和档案资料归档后，支付至双方确认的结算价的 95%，剩余的 5%作为质保金。质保期满后一个月内付清质保金给乙方，质保期为年。七、协议工期：1、本工程开工日期： 201 年电局要求完成施工与

3、结算资料报送工作）。2、工期要求月，竣工日期： 201年月日（按供乙方必须按供电局的总体施工计划要求，按期完成。本项目的施工工期要求按协议开工时间进场施工，并配合总体施工进度施工，不得滞后于供电局要求完工日期，确保按时完成施工、验收合格、完成结算资料报送工作。3、工期顺延条件本工程施工过程中若遇到以下情况，经甲方签字认可后，工期可以按实相应顺延：2 1)因甲方原因造成工期延误。2)因不可抗力造成工期延误。3)因供电局等政府配合部门原因造成停工累积超过5天。4)非乙方的过失或违约造成并经乙方积极协调未能避免的延误。5)乙方在上述情况发生后一周内，就延误的内容及工期以书面形式向甲方确认，对超过一周

4、才提交的延误报告，甲方可不予认可，相应后果由乙方负责。非上述原因，工期不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。、工期责任1)乙方必须按供电局的工期要求按时完成承包范围的工程，乙方按协议期限完工不奖不罚。乙方按协议期限内确保质量与安全并提前完工的，每提前一天奖励超过元。总工期延期完工，每逾期一天处以违约金元，总工期延期天，则每逾期一天处以违约金元。因乙方人手不足造成无法满足供电部门工期要求，经甲方三次催促无果，甲方有权使用第三方力量完成工作，其费用将在乙方的款项中扣除。乙方逾期超过甲方根据已完成工程量的天为上限，除支付违约金外，甲方有权单方终止合同，结算，违约金及相关费用直接在工程结算款中扣减。对

5、因拖后工期给甲方造成重大损失的，甲方有权追索乙方赔偿。2)因乙方原因导致工程进度滞后的，乙方应自觉实施有效措施进行赶工。八、保修事项1 、 本工程保修期为年，以本工程完工通过供电局验收合格之日计算。2 、 保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围。3、 保修期内发生的保修事项，乙方应在收到甲方通知后在业主要求时间内赶赴现场进行保修，发生费用由乙方承担。乙方不在约定时间内派人保修的，发生费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务，甲方有权追索。4、 保修期满由乙方申请，经甲方监理方签字确认无质量问题和确认保修事项完成，可支付质保金。九、双方责职：

6、（一）甲方职责：1 、 负责与业主签订施工合同。2 、 负责支付履约保证金。3 、 根据协作协议内容与工程安全质量协议书对乙方施工进行监督与管理；3 4 、 负责现场甲供物资的提供及回收。5 、 配合乙方协调现场施工管理。6 、 协助乙方办理进度款事宜。（二）乙方职责：1、 乙方应严格遵守双方签订的工程安全质量协议书并接受甲方的监督与管理。2 、 乙方负责在合作施工范围内工程的现场协调及费用。3 、 现场工程量、图纸、用户信息必须记录完善、准确。4、 工程设计变更、现场施工签证应按业主要求按时办理相关手续，逾期不报一律不予确认，造成的一切损失均由乙方自行负责。5 、 负责落实购买符合供电部门要

7、求并经甲方确认的工程乙供材料。6 、 工作服、安全帽有偿（按市场价）到甲方领取，到甲方领用的路牌等设备要正确使用、如数归还，否则按市价赔偿。7、 负责材料领用、卸车及保管；合理使用非乙供工程材料并按要求做好进出料登记及相关凭证，避免大额退库情况发生；根据工程领用材料量和竣工图用量将剩余材料退回业主方仓库，根据工程拆除废旧材料量，将其退运至业主指定仓库，若遗失按业主处罚的金额在结算中扣除。8 、 负责进行现场踏勘，提出合理意见。9 、 根据工程施工进度要求，配备足够的施工人员，并提前参加培训考试。10、负责负责设备的试验及费用，落实相关材料、施工安全机器具，安全机器具按要求进行检测。11、乙方应

8、给施工人员购买意外伤害险及施工环境的公共责任险。 发生人身和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，必须立即报告甲方项目负责单位（部门）理相关事故。，妥善处12 、负责工程工作票的办理，落实每天的现场作业票和站班会。13、遇工期紧或重要工作节点，在保证安全的前提下加班加点（含夜班） 。14、乙方因人手不足造成无法满足供电部门工期要求，甲方三次催促无果，甲方有权使用第三方力量完成工作，其费用将在乙方的款项中扣除。15、乙方不得将工程转包或分包。必须按时足额支付工人工资，如乙方未及时足额支付，所引起的纠纷责任由乙方负全责；乙方应管理好施工人员，不得向甲方以及甲方的甲方上访或申讨工资（若因乙方拖欠民工

9、工资等原因造成民工上方闹事或申讨工资等不良影响的，每发生 1次扣 1-5万元作为处罚）。以上情况发生除约定处罚外，因此产生的一4 切损失及法律责任由乙方承担，且甲方保留向乙方追诉的权利。16、因人力不可抵抗，天气恶劣，天灾人祸而造成工期延迟，可以向甲方申请工期延后。十、违约责任（一）甲方的责任：1、如甲方不遵守安全责任条款，强令乙方施工（作业）而造成设备、人身事故或损失，则甲方承担相应责任。2、在乙方已履行合同要求的情况下，甲方应按期拨付工程款。（二）乙方的责任：1、乙方必须严格执行工程安全管理及相关安全操作规程、 规范制度，保证施工安全。如果工程存在安全问题时，或未严格执行安全规定特别是“五

10、个严禁”时，乙方必须采取有效措施纠正，否则甲方有权采取措施直至终止合同。因此所造成的实际经济损失或安全事故，由乙方负责。2、乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受业主、质量监督部门及甲方的监督，业主或甲方发现其在主要工程上拖延施工进度或在主要工程上存在重大质量问题时，乙方在接到业主及甲方通知后必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际经济损失或安全事故，由乙方负责。3、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、

11、文明和深夜施工等的规定。否则，造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。4、工程（包括单项工程）由乙方征得甲方同意后通知业主组织有关单位进行验收。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签字加盖章。如果工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方与业主在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止，由此支付的一切费用均由乙方负责。5、停电施工项目，因乙方责任未能按计划施工和完工送电，视情节与责任大小（以双方确认的事件调查报告为依据），每发生一次从应付给乙方的款项中扣减人民币3000-10000元。6、因乙方不文明施工引起第三方投诉的，经调查核实属乙方责任的，每被投诉一次则视后果严重情况扣罚人民币 1000-5000元。5 7、严禁被业主扣分，乙方若在施工过程中违章导致甲方被业主扣分，甲方根据业主的扣分情况相应扣乙方的费用作为处罚，业主扣甲方： 0.5扣分 1.0，每0.1分相应扣1000元；业主扣甲方 1.0分以上，每 0.1分相应扣 5000元。不定因数导致扣分，具体处理由双方协商处理。十一、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院提起诉讼。十二、