学校电房高低压开关柜改造工程施工合同（word版）

1、工程编号: 合同编号: 广 XX省 建 设 工 程 施 工 合 同2009 年版工程名称:xxx电房高低压开关柜改造工程施工工程地点:xxx发 包 人:xxx承 包 人: 广 XX省 建 设 厅 制第一部分协 议 书发包人:(全称)xxx承包人:(全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书。一、工程概况工程名称:xxx电房高低压开关柜改造工程施工工程地点:xxx工程内容:新装高低压电柜约20台,并拆除原有旧电柜等工程,具体内容以发包人提供的施工图、工程量清单及招

2、标文件为准。工程规模:见施工图、工程量清单。资金来源:学校自筹二、工程承包范围承包范围: 按施工图、工程量清单、招标文件、招标答疑所包含的范围包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收的方式进行工程量清单综合单价包干及措施项目费、预算包干费合价包干的施工承包,工程量按实结算。三、合同工期工程合同工期总日历天数: 60 天。拟从 2015 年 月 日开始施工,至 2015 年 月 日竣工完成。具体以监理单位签发的开工令为准四、质量标准工程质量标准:本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、XX省、XX市及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收,

3、工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的,由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任,工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。五、合同价款合同总价(大写): ；(小写):￥ 元。 项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程)。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第 2.2 款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第 1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施,无论工程量清单的工程量是否与施工图相符、工程量清单是否漏项,都按照施工图(包括

4、设计变更)及发包人的要求,完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:20_年 月 日订立合同地点:XX市 合同双方约定本合同自双方签字、盖章后生效。发 包 人:xxx (公章) 承 包 人:地 址:xxx 地 址: 邮政编码:xxx 邮政编码:法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号: 第二部分 通用条款按XX省住房与城乡

5、建设厅制订的XX省建设工程标准施工合同(20_年版)通用条款执行。第三部分专用条款1定义1.53 所采用的书面形式包括: 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他:2合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体,彼此应能相互解释,互为说明。当出现相互矛盾时,组成本合同文件的优先解释顺序如下:(1)协议书；(2)履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔及合同价款调整报告等修正文件)；(3)中标通知书；(4)专用条款； (5)招标文件(含招标期间的澄清文件及补充资料)；(6)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)；(7)通用条

6、款；(8)标准、规范及有关技术文件；(9)图纸；(10)工程量清单。4语言及适用的法律、标准与规范4.3 约定适用的标准、规范的名称:本合同使用汉语文字书写、解释和说明；适用法律和法规:中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法及现行有关法律法规；适用标准、规范:国家及XX省所颁发的适用于建设工程的现行标准和规范。 5 施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供:(1)施工设计图纸提供的时间:签订合同后3天。(2)施工设计图纸提供的数量:6套。5.2 施工设计图纸由承包人提供:(1)施工设计图纸提供的时间:。(2)施工设计图纸提供的数量:。6 通讯联络6.2各方通讯地

7、址、收件人及其他送达方式:(1)各方通讯地址和收件人:发包人通讯地址:XX市仑头路21号 收件人:承包人通讯地址: 收件人: (2) 视为送达的其他方式:以文件签收记录为准。7 工程分包7.5(1) 指定分包工程:。(2) 分包工程价款的支付方式:。承包人不得将合同约定的工程项目转包。承包人需要分包的子项工程和专业工程,必须先得到发包人的同意,否则,发包人有权单方面终止合同,并令其立即退场,工程项目另行处理,由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。13交通运输13.1道路通行权和场外设施的约定:承包人负责办理相关手续及支付相关费用。13.2 场外施工道路的约定:承包人负责办理相关手续及支付相关费

8、用。13.4 超大件和超重件运输的约定:承包人负责办理相关手续及支付相关费用。19 发包人19.2发包人完成下列工作的约定:(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:开工前。(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工进场一周内,地点在xxx北校区。 (3) 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间:开工前。(4) 提供施工所需有关资料的时间:取得中标通知书后一周内,合同规定有承包人提供的施工所需有关资料,须由承包人在取得中标通知书后一周内提供。(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间:委托承包人在中标后5天内办理完成。(6) 现场交验的

9、时间:施工进场一周内。(7) 提供标准与规范的时间:开工前5天内(8) 组织图纸会审和设计交底的时间:开工前5天内完成(9)协调处理施工周围场地关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定:委托给承包人负责的部分工作有:办理本工程所有手续,保证工程通过验收。19.3提供施工场地的时间:开工前。19.4支付款项: (1)工程款支付期限:按本专用条款第79款、第80款、第81款、第82款、第84款、第85款的规定期限支付。(2)工程价款支付方式:支票或银行转账支付。20 承包人20.2承包人完成下列工作的约定:(3)提交支付申请和工程款额报告期限:按本专用条款第79款、第80款、第81款、第82款、第84

10、款、第85款的规定期限。(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求:承包人在取得中标通知书后10天内自行搭建临时设施作为XX公司人员现场办公及生活用房。(6)办理施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的时间:开工前。按照XX省及XX市有关规定办理。(8)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木保护工作的约定:由于承包人原因造成破坏的,由承包人负责修复和赔偿并承担所需费用；由于发包人原因要求迁移管线等的费用由发包人承担。(9)保证施工场地清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定:保证施工现场清洁卫生符合有关规定要求。(10)提交竣工验收申

11、请报告和竣工结算文件:按专用条款第58款规定。(11)承包人应按合同规定或监理工程师的指令,为下述人员从事其工作提供配合和协助:发包人的工作人员；发包人的雇员；任何监督管理机构的执法人员。此类指令增加了承包人的工作或支出,包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等,由承包人承担。(12)双方约定承包人应做的其他工作:承担施工安全、保卫、消防、文明施工工作责任并根据需要提供和维护夜间使用照明、围栏、警卫等。做好安全文明施工的各种措施并承担相应的责任,落实相关工作的责任人,并在开工前提交给发包人备案,如有需要,另行协商。工程交付使用前,工程成品保护由承包人负责。承包人劳务用工必须符合政府部门相关

12、的用工政策,遵守政府有关计划生育的规定。(13)承包人负责保护好周边道路及现有建筑物设施,如有损坏,承包人负责修复。21现场管理人员任命和变更21.2承包人代表任命和变更:(1)从开工至工程竣工验收前的整个施工过程中,未经发包人书面同意,不允许变更承包人的项目负责人。否则,作违约处理,承包人须向发包人支付违约金3万元(人民币)。(2)在整个施工期间,承包人的项目负责人必须按有关规定到施工现场,否则,每不到一次,承包人须向发包人支付违约金3000元/次(人民币)。22 发包人代表22.1发包人代表及其权力的限制:(1)发包人任命( )为发包人代表,其联络通讯地址如下:通讯地址:XX市仑头路21号

13、邮政编码:xxx联系电话真号码:84096146(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:作为现场管理代表,监督工程质量及进度,负责设计图纸的变更签证及工程施工期间有关其他事宜。23监理工程师23.3(12)需要发包人批准的其他事项:向设计单位提出优化设计建议；对施工组织设计按保质量、保工期、降成本的原则提出建议；发布开工、停工、复工令；对工程变更及签证提出建议；审核工程款的支付申请及审核结算。25承包人代表25.1承包人任命()为承包人代表,其联络通讯地址如下: 通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:26指定分包人26.1依法指定的分包人:(1)实施、完成任何永久

14、工程的分包人:(2)提供材料和工程设备、服务的分包人:28工程担保28.1承包人提供履约担保的约定: / (1)履约担保的金额:(大写): (小写): 。(2)提供履约担保的时间:签订合同之日起7天内,且在发包人支付预付款前。(3)出具履约担保的担保人:在中国境内的合法银行。28.8担保内容、方式和责任等事项的约定:按合同附件的格式规定。31不可抗力31.1(4)不可抗力的其他情形: / 。32保险32.1委托承包人办理保险的事项有:办理建设工程劳动保险金的缴交手续,费用由承包人支付。32.8投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定:按XX市现行相关文件规定。承包人投保内容:按国家及地方的

15、有关规定,属承包人责任的,由承包人负责投保。33进度计划和报告33.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的约定:按通用条款第33款。34开工34.2具体以监理工程师签发的开工令为准。35暂停施工和复工35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因:除不可抗力外,不得暂停施工。36工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为(60)日历天,工期延误按专用条款66.2执行。承包人应充分预计到雨天对工期造成的影响,如造成工期延误,由承包人自行采取有效措施解决。如因其它不可抗力导致停工,工期可顺延。 38提前竣工38.1 计划竣工日期: 2015 年 月 日。42质量标准42.1工程质量标准:本工程质量均

16、严格按照施工图的设计要求及国家、XX省、XX市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收,工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的,由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任,工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。45安全文明施工45.5 治安管理:(1)按通用条款的规定,并按XX市、xxx区及所属街道(或村委)的有关文件规定执行。(2)承包人在施工期间应严格遵守国XXXX市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定,建立规章制度和防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。46测量放线46.1承包人提交施工控制网资料的时间:开工前。46

17、.4测量放线误差的约定:按相关规范规定。48发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备: 发包人不供应材料和工程设备,本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式:49承包人采购材料和工程设备49.1承包人采购的材料和工程设备:所有材料均由承包人采购,其规格质量必须满足设计、招标文件及有关规范标准并满足XX市有关部门的规定,经抽样检验合格后才能使用。订货前,承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告,经工程监理单位及发包人确认符合工程要求方可使用。如发生货不对板,发包人有权拒用,并由承

18、包人承担损失。49.8发包人依法指定的生产厂家或投标人:50材料和工程设备的检验试验50.2见证取样检验试验的材料和工程设备:按通用条款的规定。51施工设备和临时设施 51.2承包人配置施工设备和临时设施:按通用条款规定及专用条款第20款的约定,承包人承担配置工程所需的施工设备及修建临时设施的费用。承包人必须配备足够的发电机组,以保证临时停电时工程正常施工,发电机组及临时停电所产生的费用由承包人承担。51.2发包人提供的施工设备和临时设施:53隐蔽工程和中间验收53.1中间验收部位有:按有关设计、施工的验收规范规定执行。55工程试车55.1是否需要试车: 不需要试车的,本条不适用。 需要试车的

19、,试车的内容和要求:56工程变更56.4承包人提出工程变更的建议:发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法:58竣工验收58.1 竣工验收标准:(1)本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、XX省、XX市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收,工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的,由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任,工期不予顺延。工程质量按有关部门验收认定为准。 (2)工程完工具备竣工验收条件之日起28天内,承包人必须按合同通用条款规定向发包人提交竣工资料和报告一式三份,XX省档案部门要求规格编制成册,提出验收申请。58.10竣工清场:竣工后接到发包人书面退场

20、通知七天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土,以达到发包人的验收标准,如承包人逾期不拆、不退场,发包人不予办理工程结算,且发包人有权安排其它单位完成,所需费用从结算款中扣除。58.11施工队伍的撤离:按通用条款规定,承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。59缺陷责任与质量保修59.1缺陷责任期的计算:59.8工程质量保修期的计算:详见合同附件工程质量保修书61工程量61.1 清单工程量包括的工作内容:除专用条款第68条及招标文件相关条款另有约定外,按通用条款的规定。63暂列金额63.1合同工程的暂列金额为￥130053.62元。暂列金额:是指招标人为可能发生的工程量

21、变更、暂定项目、增加项目而预留的金额,虽然在投标时计入投标人的报价中,但不为投标人所有。该费用可按工程的实际情况,全部或部分地使用或根本不予动用。65暂估价65.1 招标暂估价项目65.3非招标专业工程的暂估价金额为元。66提前竣工奖与误期赔偿费66.1提前竣工奖的约定: 没约定提前竣工奖的,本款不适用。 约定提前竣工奖的,每日历天应奖额度为 元,提前竣工奖的最高限额是 元。66.2误期赔偿费的约定:(1)每日历天应赔付额度为:从延期的第二天起,每延误一天承包人向发包人支付违约金为合同价的2 ,误期赔偿费的最高限额按通用条款执行。67工程优质费67.1工程优质费的约定: 没约定工程优质费的,本

22、款不适用； 约定优质优价奖的等级:68合同价款的约定与调整68.2 合同价款的调整事件:68.2.1当发生下列情况之一时,可对工程合同造价进行调整:(1)发包人、监理单位共同确认的新增工程增项目、设计变更或工程洽商及现场签证:(2)发包人、监理单位共同确认的分部分项工程量清单缺项漏项。上述内容的增加额度累计达到合同造价的5%以上时,发包人可按有关程序另行签订补充合同,补充合同的合同价为暂定价,仅作为支付工程进度款的依据。工程总造价的调整应以发包人最终审定(有财政拨款或财政贴息贷款的项目由XX省财政厅最终审定)的竣工结算总造价为准。68.2.2结算原则按分部分项工程量清单综合单价包干,措施项目费

23、、预算包干费合价包干,分部分项工程量按实计算的原则,结合本工程招标文件相关条款及如下规定进行结算:68.2.2.1分部分项工程量清单按承包人在投标文件中所报的综合单价包干,在合同执行期间,承包人投标文件中的综合单价及计价办法均不作调整。工程量清单数量按实际数量计算,工程量计算规则按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范及XX省建设工程计价依据(2010)的规定执行。但若出现以下情形,则按以下规定调整结算综合单价:(1)若承包人在投标文件中所报的综合单价比发包人招标控制价中对应项目的综合单价的高15%(或以上),且该项目发生工程量增加,则对于增加部分,在结算时以招标控制价中对应项目的

24、综合单价下浮10%作为结算价；(2)若承包人在投标文件中所报的综合单价比发包人招标控制价中对应项目的综合单价低15%(或以上),且该项目发生变更(包括设计变更、材料规格或型号品种变更),则对于变更后的项目,在结算时按投标文件中所报的原清单综合单价比招标控制价中对应项目的综合单价的下浮率进行下浮结算,具体计价和取费按本合同专用条款68.2.2.3及68.2.2.4执行,对下浮率的规定与本条款相抵触的按本条款执行。68.2.2.2综合合价包干部分(即措施项目费、预算包干费),在合同执行期间内,无论工程量增减或工程项目增减、项目变更及人材机价格涨落均不作任何调整。承包人在投标文件中的报价即为结算价。

25、68.2.2.3材料、设备价格的确定若出现专用条款68.2.2.1(2)的情况,则优先按专用条款68.2.2.1(2)规定执行:工程量清单中已有的材料、设备,若按发包人编制工程量清单时已推荐的参考品牌选定,则按照投标报价结算。若承包XX市场上未能采购到发包人编制工程量清单时已推荐的参考品牌的相应材料、设备时,则由承包人提出备选品牌,且所选品牌相应的材料、设备价格不能高于投标报价,材料设备的品质、技术性能、档次不能低于发包人编制工程量清单时已推荐品牌的材料设备,且须报监理单位及发包人审定后方可采购并作为结算依据。工程量清单中没有的材料、设备,若广州地区建设工程常用材料综合价格有相应材料设备的,按

26、广州地区建设工程常用材料综合价格结算；若广州地区建设工程常用材料综合价格没有相应材料设备,广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息有相应品牌的,按照施工当期广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息对应品牌材料、设备价格下浮10%作为材料、设备结算价。工程量清单和广州地区建设工程常用材料综合价格、广州地区建设工程材料(设备)厂商价格信息都没有可参照的材料设备,由承包人XX市场报价,由监理单位及发包人审定后作为结算依据。当实际施工发生主材用料(包括规格)改变,则仅调整主材费(含定额规定的消耗量)及税金,其余一切费用不作调整。68.2.2.4变更及新增工程项目的结算方式若仅材料或设备变更的,按专用条

27、款68.2.2.3款规定执行,若出现专用条款68.2.2.1(2)的情况,则优先按专用条款68.2.2.1(2)规定执行:工程量清单有的项目,按照工程量清单报价进行结算。工程量清单有类似的项目,按照工程量清单报价换算进行结算。工程量清单没有相同或没有类似的项目,按照XX省建筑与装饰工程综合定额(2010)、XX省安装工程综合定额(2010)、XXX市政工程综合定额(2010)、XX省园林绿化工程综合定额(2010),税前总价下浮5%,材料设备价格按专用条款68.2.2.3款约定方式结算,人工、机械台班价格按施工当期XX市建设工程造价管理站发布的价格执行。措施项目费及预算包干费不计。工程量清单中

28、没有相同或没有类似且无相关定额的项目,承包人按照施工当XX市场价格编制预算,送监理单位及发包人审定后作为结算依据。措施项目费及预算包干费不计算。68.2.2.5在整个合同执行期间,若发现纸质投标文件与电子投标文件不一致的地方,以两个投标文件中低的报价为结算依据。72工程变更事件72.4调整承包人报价偏差的方法: 按通用条款的规定调整。 按以下方法调整:按专用条款第68款执行。73工程量的偏差事件73.2调整分部分项工程费的方法: 按通用条款的规定调整。 按以下方法调整:按专用条款第68款执行。73.3 调整措施项目费调整的方法: 按合同通用条款的规定调整。 按以下方法调整:按专用条款第68款执

29、行。75现场签证事件75.3 现场签证报告的确认:75.3.1 所有现场签证事件必须经两名或两名以上发包人代表同时签字确认方可生效。75.3.2 提交现场签证报告的时间:施工过程中,凡在当日发生的签证须写明签证的理由,并在三个工作日内交监理工程师、发包人代表确认。76物价涨落事件合同价款不因物价涨落而调整。78支付事项78.2 计算利息的利率: 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。其他为 。79预付款79.1预付款的约定:双方签订合同后15日内,发包人支付预付款为合同价扣除工程暂列金额后的30%。79.4预付款抵扣方式扣回预付款的时间、比例:预付款直接转作工程进度款。80安全文明施工费80

30、.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定:(1)内容和范围 按合同通用条款的规定,以现行XX省统一工程计价依据规定为准。 合同双方的其他要求:(2)安全文明施工费的总金额为￥13356.37 元。安全防护、文明施工措施费:作为非竞争性费用,单列设立,专款专用。80.2安全文明施工措施费的支付办法和抵扣方式:此费用合并在工程款中支付,不作单独支付。81进度款81.1约定支付期限和提交支付申请:该工程所有高低压电柜进场后,承包人提交工程进度款的支付申请。支付申请经监理单位及发包人审批后15天内,发包人支付进度款为合同价扣除暂列金额后的40%。工程竣工验收合格后15天内,发包人支付进度款为合同价扣

31、除暂列金额后的15%。承包人已按合同要求移交竣工资料且工程结算审定后15天内,累计支付至工程结算价的95%,留工程结算总价的5%作为质量保证金,质量保证金从工程竣工验收合格之日起计保修期满(两年)后15天内结清,余款无息退还承包人。82竣工结算82.1竣工结算的程序和时限:按通用条款的规定办理。发包人对工程竣工结算的特殊要求:该工程的竣工结算以发包人最终审定(有财政拨款或财政贴息贷款的项目由XX省财政厅最终审定)的结算总造价为准。若审定的结算造价与承包人所报的结算造价对比,核减额超过审定的结算造价的15%,则审核咨询费用全部由承包人负责支付,在支付结算价款时扣除。84质量保证金84.2质量保证

32、金的金额及扣留:留工程结算总价的5%作为质量保证金。84.3质量保证金的返还时间:质量保证金从工程竣工验收合格之日起满两年后15天内结清,余款无息退还承包人。85最终清算付款85.1提交最终清算支付申请:提交份数:一式三份。提交期限:保修期满后15天内。86合同争议86.4争议调解或认定机构: 按合同通用条款的规定。 不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:86.6双方同意选择下列一种方式解决争议: 向 (仲裁机构)申请仲裁。向广州地区的人民法院提起诉讼。91保密要求91.1提供保密信息的期限:永久。94合同份数94.1约定提供合同文本: 按合同通用条款的规定,由发包人提供。 不按合同通用条款

33、的规定,提供方式为:94.2合同正本的份数二份,其中发包人一份,承包人一份,副本的份数四份,其中发包人二份,承包人二份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,双方结合实际情况另行协商,签署补充协议,与本合同具有同等法律效力。第四部分 附件合同附件一:工程质量保修书发包人:(全称)xxx承包人:(全称) 为保证xxx电房高低压开关柜改造工程施工在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1、质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体

34、结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:满足设计及国家有关技术规范标准的要求,所有施工范围内的工程均属保修范围。2、质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。2.2 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程质量保修期如下:(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；(3)电气

35、管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；(4)供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；(5)装饰装修工程为 2 年；(6)其他项目: 2 年。3、质量保修责任3.1属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修,费用在质量保证金中扣除。3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后,由发包

36、人组织验收。4、质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。5、质量保证金质量保证金的使用、约定和支付与本合同第三部分专用条款第84条赋予的规定一致。6、其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项:发包人将质量保证金全数返还承包人后,承包人仍须按中华人民共和国国务院令2000279号建设工程质量管理条理及政府部门规定承担保修责任。6.2本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。发 包 人 (公章): 承 包 人 (公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):20_年 月 日 20_年 月 日合同附件二:廉 政 合 同发包人:(全称)xxx承包人:(全称) 根据国XX省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国XX省有关法律法规的规定。1.2严格执行合同工程一切合同文件,自觉按合同办事。1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法