精选2016一级建造师《工程法规》最后两套密卷及答案(第一套)

精选 2016 一级建造师工程法规最后两套 密 卷 及答案 (第一套 ) 仅供参考 一、单项选择题 (共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意 ) 1单选题 甲、乙两建筑公司于 2010 年 3 月 10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的 50%。 2011 年 6 月 22 日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔 80 万元。则下列说法正确的是 ( )。 建设单位只能向甲公司主张权利 0%，故乙公 司只应对建设单位承担 40 万元的赔偿责任 乙公司应先对80 万元索赔额承担责任 公司才应先承担全部责任 参考答案： C 参考解析：本题考核的是联合体投标。招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 2单选题 根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和 ( )。 保险合同 参考答案： B 参考解析：本题考核的是保险合同的分类。保险合同分为财产保险合同、人身保险合同。 3单选题 某投标人中标后，招标人要求其压低报价 10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是 ( )。 当作为无效合同处理 当以乙合同作为结算依据 性内容，应当以甲合同作为结算依据 方应当申请工程造价鉴定 参考答案： C 参考解析：本题考核的是建设工程合同的签订。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。 4单选题 关于人身保险合同的表述中，不正确的是 ( )。 体为保险标的的保险合同 体状况 以向保险人一次支付全部保险费 以用诉讼方式要求投保人支付 参考答案： D 参考解析：本题考核的是人身保险合同。人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式 要求投保人支付。 5单选题 建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处 ( )。 元以上 元以下的罚款 元以上 200 万元以下的罚款 元以上 200 万元以下的罚款并吊销资质证书 参考答案： A 参考解析：本题考核的是无资质承揽工程应承担的法律责任。建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资 质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处 50 万元以上 元以下的罚款。 6单选题 甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是 ( )。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是分包责任。建筑法 规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 ;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 7单选题 仓储合同中，保管人的义务是 ( )。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是仓储合同中保管人的义务。仓储合同中保管人的义务包括： (1)验收的义务 ;(2)出具仓单的义务 ;(3)允许检查或者提取样品的义务 ;(4)通知的义务 ;(5)催告或做出必要处置的义务 ;(6)损 害赔偿的义务。 8单选题 某建设单位对建设单位代表的授权范围以书面形式通知了施工单位。施工单位项目经理在建设单位代表权限范围外提出了一项要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后果应由 ( )承担。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。 9单选题 关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是 ( )。 年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬 务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬 参考答案： D 参考解析：本题考核的是劳动合同与劳务派遣协议。劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。 10单选题 建设工程质量管理条例规定， ( )应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是设计单位相关的质量责任和义务。建设工程质量管理条例规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。 11单选题 我国法的形式中， ( )是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。 参考答案： C 参考解析：本题 考核的是法律。法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件，即狭义的法律。 12单选题 对法的效力层级的表述中，不正确的是 ( )。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在： (1)宪法至上 ;(2)上位法优于下位法 ;(3)特别法优于一般法 ;(4)新法优于旧法。 13单选题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后 2 个月内支付工程款。 2009 年 9月 1 日，该 工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是 ( )。 8 月，施工单位所在地突发洪灾， l 个月后恢复生产 月，施工单位所在地发生强烈的地震，1 个月后恢复生产 7 月，施工单位法定代表人生病住院，l 个月后痊愈出院 9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉 参考答案： B 参考解析：本题考核的是诉讼时效的中止。民法通则规定，在诉讼时效期问的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能 行使请求权的，诉讼时效中止。 14单选题 关于建筑工程节能验收的说法，错误的是 ( )。 得批准开工建设 当责令停止施工 当责令限期改正 正常使用 参考答案： D 参考解析：本题考核的是建筑工程节能验收。节约能源法规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设 ;已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正 ;已经建成的，不得销售或者使用。 15单选题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程 招标投标过程中的行为，下列说法中，正确的是 ( )。 要约行为 仍属要约邀请 承诺行为 要约行为 参考答案： B 参考解析：本题考核的是要约、要约邀请、承诺。合同法规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约是希望和他人订立合同的意思表示。承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺 。 16单选题 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为 ( )。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 17单选题 某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求， ( )。 相应资质，就予以支持 予支持 参考答案： A 参考解析：本题考核的是承包方责任的处理。最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。 18单选题 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 11 月 15 13 未经检验而使用该工程， 11 月 20日承包人提交了竣工验收报告， 30 日建设单位组织验收， 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为 ( )。 15 日 20 日 30 日 3 日 参考答案： A 参考解析：本题考核的是竣工日期。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适 用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 ;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 ;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 19单选题 施工单 位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由 ( )负总责。 参考答案： B 参考解析：本题考核的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。建筑法规定，施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。 20单选题 某施工合同签订于 2009年 5月 1日，工程竣工时间为 2011 年 7 月 1 日，双方确认支付工程竣工结算款的时问为 2011 年 10 月 1 日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于 2012 年 1 月 1 日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于 2012 年 7 月 1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于 ( )前向人民法院提起诉讼。 1 月 1 日 7 月 1 日 1 月 1 日 7 月 1 日 参考答案： D 参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。民法通则规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。建设单位答应最迟于 2012 年 7 月 1日付 清所有工程欠款，因此诉讼时效期间从 2012 年 7月 1 日起重新计算，于 2014 年 7 月 1 日届满。 21单选题 建筑法规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确的是 ( )。 程质量由工程总承包单位负责 当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任 参考答案： B 参考解析：本题考核的是总分包单位的质量责任。建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工 程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。 22单选题 环境噪声污染防治法规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由 ( )。 处罚款 处罚款 处罚款 护行政主管部门责令改正，并处罚款 参考答案： A 参考解析：本题考核的是施工现场噪声污染防治违法行为应承担的法律责任。环境噪声污染防治法规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款。 23单选题 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定规定，证据交换应当在 ( )的主持下进行。 参考答案： B 参考解析：本题考核的是证据交换。 证据交换应当在审判人员的主持下进行。 24单选题 节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由 ( )责令限期改正 ;逾期不改正的，处 l 万元以上 5 万元以下罚款。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是用能单位违法行为应承担的法律责任。节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由产品质量监督部门责令限期改正 ;逾期不改正的，处 l 万元以上 5万元以下罚款。 25单选题 因为承包某工程项目需要，甲 建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥 100t 卖给甲公司，单价 500 元 /t。同时双方又签订了一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿 50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余 50 t 水泥全被冲毁。根据我国合同法的规定，下列说法中，正确的是 ( )。 0t 水泥 的赔偿责任 0t 水泥的赔偿责任 00t 水泥的赔偿责任 参考答案： C 参考解析：本题考核的是违约责任的承担及违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法 仅承认不可抗力为法定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿 50t 水泥的损失无需乙公司承担赔偿责任，而被雨水淋湿的 50t 水泥的损失应由乙公司赔偿。 26单选题 根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，属于施工单位承 揽业务不良行为认定标准的是 ( )。 取中标的 超越本单位资质等级承揽工程的 参考答案： A 参考解析：本题考核的是施工单位承揽业务不良行为的认定标准。施工单位承揽业务不良行为的认定标准包括： (1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的 ;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取 中标的 ;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 ;(4)不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 ;(5)将承包的工程转包或违法分包的。 27单选题 不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是 ( )。 (配 )件和设备 参考答案： C 参考解析：本题考核的是工程质量检测单位的检测规定。检测机构和检 测人员不得推荐或者监制建筑材料、构 (配 )件和设备。 28单选题 下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是 ( )。 活区与作业区合并设置 水、休息场所等应当符合卫生标准 参考答案： B 参考解析：本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 ;办公、生活 区的选址应当符合安全性要求。 29单选题 在民法通则对民事权利的分类中，只有 ( )具有财产权和人身权的双重属性。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是知识产权的法律特征。在民法通则对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。 30单选题 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 ( )日内作出行政许可决定。 考答案： B 参考解析：本题考核的是行政许可的期限。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起 20 日内作出行政许可决定。 31单选题 绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于 ( )。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是绿色施工导则对临时用地指标的规定。绿色施工导则对临时用地指标的规定包括： (1)根据 施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标 ;(2)要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于 90%。 32单选题 根据建设工程质量管理条例的规定， ( )应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门审查，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是建设单位的质量 责任和义务。建设工程质量管理条例规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。 33单选题 下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是 ( )。 参考答案： D 参考解析：本题考核的是调解协议。下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书： (1)调解和好的离婚案件 ;(2)调解维持收养关系的案件 ;(3)能够即时履行的案件 ;(4)其他不需要制作调解书 的案件。 34单选题 项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由 ( )承担违约责任。 参考答案： D 参考解析：本题考核的是企业法人与项目经理部的法律关系。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。 35单选题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合回，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日 80 元支付乙公司 所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国合同法的规定，此分包合同 ( )。 参考答案： D 参考解析：本题考核的是无效的免责条款。免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款 ;免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。合同法规定，合同中的下列免责条款无效： (1)造成对方人身伤害的 ;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损 失的。 36单选题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由，不能得到法院准许的有 ( )。 *原判决 参考答案： A 参考解析：本题考核的是当事人申请再审的条件。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审 ;当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原 审人民法院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审： (1)有新的证据，足以 *原判决、裁定的 ;(2)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的 ;(3)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的 ;(4)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的 ;(5)对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的 ;(6)原判决、裁定适用法律确有错误的 ;(7)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的 ;(8)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的 ; (9)违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的 ;(10)未经传票传唤，缺席判决的 ;(11)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的 ;(12)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的 ;(13)审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。 37单选题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满 ( )个月，即行公布。 考答案： C 参考解析：本题考核的是专利的审批制度。国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满 月，即行公布。 38单选题 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 ( )年，自申请日起计算。 考答案： B 参考解析：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 ，自申请日起计算。 39单选题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政 法规所禁止的是 ( )。 设工程施工合同 (示范文本 )签订合同 参考答案： C 参考解析：本题考核的是依法保证建筑材料等符合要求。建设工程质量管理条例规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。 40单选题 甲公司向乙公司购买 500t 钢筋。后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 500t 钢筋交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。则关于甲、乙合同关系的说法，正确的是 ( )。 承担违约责任 送货构成违约 参考答案： C 参考解析：本题考核的是合同的变更。合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。 41单选题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样 )的质量检测单位进行检测。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。建设工程质量管理条例规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 42单选题 某建设单位 2013 年 9 月 1 日领取了施工许可证，由于特殊原因不 能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法中，正确的是 ( )。 只能延期 1 次 次不超过 2 个月 工许可证自行废止 参考答案： D 参考解析：本题考核的是施工许可证的管理。建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 ;延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。 43单选题 甲 、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓 A 座第 住房出售给甲， 2011 年 11 月 8 日交付房屋。” 2011 年 9月 27 日，甲发现该公寓 A 座仅盖到第 2 层。根据我国合同法规定，以下表述正确的是 ( )。 求其承担违约责任 011 年 11 月 8 日方能要求乙承担违约责任 不能要求乙承担违约责任 参考答案： A 参考解析：本题考核的是违约责任。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务 所承担的责任。合同法规定，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的 甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任。 44单选题 文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是 ( )。 得破坏文物保护单位的历史风貌 探、挖掘等作业 钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意 探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意 参考答案： D 参考解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。文物保护法规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内 进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意 ;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 45单选题 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200t 水泥，货款 6 万元，乙向甲支付定金 l 万元 ;如任何一方不履行合同应支付违约金 因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙 造成损失 2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是 ( )。 万元 万元 万元，元 元 参考答案： C 参考解析：本题考核的是违约金和定金的适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。 46单选题 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体 参加投标。则该联合体资质等级应为( )。 参考答案： C 参考解析：本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 47单选题 施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。 5 年后，该办公楼主 体结构出现质量问题，则下列说法正确的是 ( )。 0 年，施工单位需要承担保修责任 工单位不需要承担保修责任 决于建设单 位是否已经足额支付工程款 工单位应当承担保修责任 参考答案： D 参考解析：本题考核的是未经竣工验收擅自使用的处理。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 13 条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持 ;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 48单选题 招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标 人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标( )。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是投标人违法行为应承担的法律责任。招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额 5以上 10以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款。 49单选题 注册建造师管理规定规定，未办理变更注册而继续执业的，由 ( )或者其他有 关部门责令限期改正。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是无证或未办理变更注册执业应承担的法律责任。未办理变更注册 而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正 ;逾期不改正的，可处以 5000 元以下的罚款。 50单选题 甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不 合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由 ( )承担。 参考答案： D 参考解析：本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。建筑法规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级 ;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。 51单选题 2012 年 6 月 22 日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为 2 年，根据劳动合同法的规定，张某的试用期不得超过 ( )个月。 考答案： B 参考解析：本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限 3 个月以上不满 l 年的，试用期不得超过1 个月 ;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2个月 ;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。 52单选题 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当( )。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改 ;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。 53单选题 甲施工企业于 2014 年 5 月 1 日向乙企业发出采购 80t 钢材的要约，乙于 2014 年 5 月 5日发出同意出售的承诺信件。 2014 年 5 月 8 日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出， 2014 年 5 月 9 日，总经理知悉了该信内容，遂于 2014 年 5 月 回电传告知乙收到承诺。该承诺自 ( )起生效。 5 月 5 日 5 月 8 日 5 月 9 日 5 月 10 日 参考答案： B 参考解析：本题考核的是承诺的生效。承诺通知到达要约人时生效。 54单选题 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出，施工单位 5月 25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为 ( )。 4 日 9 日 19 日 24 目 参考答案： D 参考解析：本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请 ;但法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 55单选题 甲建筑公司于 2010年 4月 22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为 5200 元 /t，约定 6 月 1 日运至某工地。后供货商迟迟不予交货， 8 月下旬，国家调整价格为 5000 元 /t，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是 ( )。 200 元 /t 结算 000 元 /t 结算 商不成的应当解除合同 参考答案： B 参考解析：本题考核的是买卖合同中价款的支付。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时， 按照原价格执行 ;价格下降时，按照新价格执行。 56单选题 用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 ( )的工资报酬。 参考答案： A 参考解析：本 题考核的是高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬的支付。用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 150%的工资报酬 ;休日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的 200%的工资报酬 ;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于 300%的工资报酬。 57单选题 住房和城乡建设部危险陛较大的分部分项工程安全管理办法规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程， ( )应当组织专家对专项方案进行论证。 位 参考答案： B 参考解析：本题考核的是安全专项施工方案的编制。危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案 ;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。 58单选题 关于劳动试用期的表述中，不正确的是 ( )。 次试用期 个月以上不满 l 年的，试用期不得超过 l 个月 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月 以上固定 期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 3 个月 参考答案： D 参考解析：本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限 3 个月以上不满 l 年的，试用期不得超过1 个月 ;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2个月 ;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。 59单选题 甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院。根据我国合同法的规定，下列表述中，正确的是 ( )。 履行部分 双方返还 已履行部分双方不再返还 履行部分双方相互返还 公司承担违约责任 参考答案： D 参考解析：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 60单选题 某工程项目建设单位于 2010 年 2 月1 日发布招标公告， 20 3 月 1 日发售招标文件，甲投标单位在招标文件规定的投标截止日 2010 年 4月 1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于 2010 年 4 月 30 日向甲投标单位发出中标 通知书。则该工程合同成立的时间是 ( )。 2 月 1 日 3 月 1 日 4 月 1 日 4 月 30 日 参考答案： D 参考解析：本题考核的是中标通知书的性质。一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立。 61单选题 根据施工合同，甲建设单位应于2013 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款， 2014 年 6月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效 ( )。 参考答案： A 参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。民法通 则规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。 62单选题 建设工程安全生产管理条例规定，( )未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正。 参考答案： B 参考解析：本题考核的是建设单位违法行为应承担的法律责任。建设工程安全生产管理条例规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正 ;逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。 63单选题 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请 2 市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向 2 市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向 Z 市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是 ( )。 人民法院应当依法对此案进行审理 人民法院应当裁定不予受理 人民法院应和 Z 市仲裁委员会协商确定由谁受理此案 仲裁委员会不应