土石方工程施工合同.doc

土石方工程施工合同 土石方工程施工合同甲方乙方根据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况1:工程名称2:工程地点3:工程范围以甲方提供的设计测量规划总图.区域图.地块图内的部分土石方开挖、回填、运输、平整，达到国家技术标准和甲方要求。 4:乙方必须按照甲方提供的的标高，桩点图进行施工作业，如遇图纸范围外的施工需要增减，甲乙双方另行签订补充协议并计价。 5:本合同土方挖运工程量暂定为万m3，实际工程量以监理公司及甲、乙双方测量所得为准。 第二条工程价款及工期一合同价款 1、本合同采用分项包干元一个立方的（山体测量方）含税价。 即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所产生的一切费用。 （包括机械进出场费、人工费、管理费、机械维修费和燃油费等其它费用）均由乙方自行承担。 2、运输结算方式项目内所挖装外运土方以一公里为基准，不增加任何费用。 若运输超过一公里则每公里增加2.5元/m3执行。 3、本合同约定的单价，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。 4、本合同约定的单价，如遇有以下情况淤泥、软岩、坚硬岩、普坚石，弱风化或必须爆破的(另行计价)二开工日期于年月日，以开工通知书为起点计算。 竣工日期为年月日，合同工期为天。 1.乙方应充分考虑施工期间环境影响，道路情况，车辆运输，管理情况，施工检查，可能出现的一切可影响施工进度的因素。 除自然灾害，战争，政策变化等不可抗力因素外，出现的其他因素工期不予调整。 2.如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、以及非乙方原因造成的停、窝工等）或甲方因不可抗拒的特殊情况要求暂停时，经甲乙方签字认可同意后工期可顺延。 3.如因甲方原因停工超过三天时，工地所有机械设备和人员工资由甲方负责补偿挖机元/台天，装载机元/台天，压路机元/台天，运输车元/辆天，管理人员元/天，驾驶员元/天。 4.乙方在本合同规定的工地上使用的机械设备燃油由甲方以低于市场价元供给乙方，此费用在当月工程款中拨付时扣除。 三合同履约金经甲乙双方协商，合同签订后乙方须向甲方交纳合同履约金万元，大写（），合同履约金经甲方确认进入甲方指定账户之后即本合同生效。 待乙方入场正式开工后，此款由甲方转交政府相关部门作为两金。 直到工程结束后十五个工作日内无条件退回，任何单位或部门不得以任何借口理由扣押。 四工程款付款方式和工程量结算每月25日甲乙双方现场进行核量，次月10号前甲方支付乙方完成的工程款。 每个月按当月核量的90%进行滚动式支付，余款10%在本工程完工验收合格后一个月内支付清。 若甲方未按时支付工程款的五个工作日起乙方有权停工，乙方有权要求甲方并按工程实计完成量金额的银行利率支付乙方。 五双方的权力和义务1.甲方按月足额支付给乙方工程进度款。 2.开工前甲方负责办好各部门相关工程的报批手续及地方村民、交警，环保，城管综合执法等相关行政部门的协调工作。 使乙方畅通无阻完成本项目工作。 3.甲方派驻乙方工地管理人员进行技术，质量监督，施工质量验收或材料验收时，乙方主管人员应积极配合。 4.工程变更时，甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并补签合同或另行办理施工签证。 5.乙方节假日工期顺延，在施工期间，如遇自然灾害等或不可抗拒的因素而造成工期不能按时完成时，可推延工程。 6.乙方必须服从甲方指挥和安排，乙方必须严格执行甲方施工质量标准和施工管理规定，所有渣土运输车辆途经城镇街道必须遮盖蓬布，不得污染环境擅自乱象作业。 7.乙方组织机械、设备、施工人员，需保证按时按量完成工程量，施工人员如有变动需提前告知甲方并办好交接手续。 8.乙方不得随意转包，分包炒作本工程不得随意停工，涨价、不得造成工程不能顺利完成。 如发现但凡有倒卖，转包工程单位或个人者甲方有权终止并解除施工合同。 乙方所交纳的合同履约金不予退返。 9.乙方施工时必须严格执行安全规程，严禁喝酒，嬉闹和打架，严禁参与黄，赌，毒行为。 10.乙方必须按时完成或提前完成甲方交与的工作任务，不得以任何借口或理由为其辩解。 六未尽事宜双方再行协商，以补充协议为准，如发生争议，可友好协商解决，解决不成，任何一方可到当地法院起诉解决。 七本合同价款所产生的税费元由乙方自行负责。 八本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，希甲乙双方共同遵守执行。 特注:乙方签订正式合同后向甲方所交纳合同履约金在约定的开工时间不能进场施工，按建筑期法最多可再延期15个工作日，到双方最终所约定延期日