南漳污水厂及排放管网设计合同.doc

建设工程设计合同工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： 甲 方： 乙 方：中创宏远（北京）环保科技有限公司 签 订 日 期： 2013年 月 日 甲方：乙方：中创宏远（北京）环保科技有限公司甲方和乙方就乙方组织完成 的工程设计事宜，充分协商一致，在湖北南漳县签定本合同，以共同执行。第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计市场管理条例和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1甲方与乙方的委托合同。2.2甲方提交的基础资料。2.3乙方采用的主要技术标准是：1、室外给水设计规范 GB50013-20062、室外排水设计规范 GB50014-20063、城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 4、污水综合排放标准 GB8978-1996 5、地面水环境质量标准 GB3838-2002 6、城市污水处理厂工程项目建设标准 建设部2001修订版7、城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ41-918、污水排入城市下水水质标准 CJ3082-19999、市政公用工程设计文件编制深度规定建设部2004年3月10、其他现行设计规范第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件内容应能相互解释，互相说明。如果合同文件存在歧义或不一致，其效力按照下列顺序来确定，同一顺序内的合同文件在时间顺序上，后面合同文件的效力优于前面文件的效力：3.1本合同签署后，甲方和乙方对合同条款的补充变更。3.2合同条款。3.3本合同附件。3.4组成合同的其他文件。第四条本合同项目的名称、规模、设计阶段、工程投资、设计内容及要求工程名称： 工程规模：2万立方米/日 设计阶段：初步设计、概算、施工图设计内容：污水厂一座，17.5公里尾水排放管网。第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间1、甲方提交的基础资料合同签定后7日内甲方提供所需基础资料，所有基础资料及文件均以书面形式提供为准。第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间1、甲方向乙方提交基础资料齐全后，乙方45个工作日内完成初步设计及概算编制，提供初步设计文件及图纸8份，初步设计通过评审后乙方30个工作日完成施工图设计文件，提供施工图8份，电子版图纸一套。超出部分由甲方向乙方支付相应的成本费用。施工图分批提供时设计深度应能够满足工程施工需要。2、乙方提交文件地点为甲方地址。第七条设计费用及支付7.1双方商定，本合同的设计费为人民币 。除非本合同另有约定或双方另行达成协议，甲方不再因乙方履行本合同而支付乙方任何费用。第八条支付方式8.1合同签订后，七日内，甲方支付设计费的30%，计 整（￥ 元）；8.2初步设计通过评审后甲方支付设计费30%，计 元整（￥ 元）；8.3乙方提供全部工程施工图后，五日内，甲方支付设计费30%，计 元整（￥ 元）；8.4工程经工艺调试连续10天达标排放验收后，甲方支付设计费10%，计 元整（￥ 元）。8.5双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1甲方责任9.1.1甲方对向乙方提交的基础资料的完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。9.1.2甲方变更委托设计项目，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。下列情况不构成设计变更：（1）甲方通知前设计尚未开始工作的，不构成设计变更；（2）本合同要求的服务和工作；（3）由于乙方未遵守本合同要求引起的修正工作；（4）按照本合同和第三方合同要求对合同项下工作的进一步补充、细化、完善、改进的修正工作；（5）由于乙方员的行为或疏忽对乙方履约造成的影响。9.1.3在合同履行期间，乙方未违反合同规定，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且为乙方提交设计文件的时间顺延。愈期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费。9.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。9.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活、食宿、交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，由此所发生的费用由乙方自行承担。9.2乙方责任9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2根据行业标准设计构筑物、建筑物工程使用年限分别为30年、50年。9.2.3负责对设备外商的有关设计资料进行审查和该事项的设计联络工作。9.2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并赔偿甲方因此所遭受的损失。9.2.5由于乙方自身原因，延误了设计文件交付时间（包括因本合同第9.2.4项原因导致的延误），每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。逾期30天时，甲方有权解除本合同，乙方还应按上述规定向甲方支付违约金并赔偿甲方因此所遭受的损失。9.2.6合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应向甲方支付设计费总额10%的违约金，并返还甲方已支付的费用。9.2.7乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，一年内项目开始施工，乙方负责向甲方、施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。乙方未按本项的约定履行义务，造成本合同工程延误的，参照本合同第9.2.5项约定承担违约责任。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍应负责上述工作，但可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方另行商定。第十条知识产权和保密本合同工程设计方案的知识产权归甲方所有，双方均应保护对方的知识产权和商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本合同的履行过程中发生的争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商解决不成的，任何一方有权向北海市仲裁委员会申请仲裁。第十二条合同生效及其它12.1乙方应根据甲方要求和需要，派遣各专业上足以胜任的专业人员驻施工现场进行配合与解决有关问题，甲方提供相关便利条件，由此所产生的费用由乙方自行承担。12.2本工程项目中，乙方不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。12.3甲方委托乙方配合国外引进项目的设计任务，从询价、谈判、技术考察直至建成投产的各个阶段，需承担有关设计任务的乙方员参加的各项费用由甲方支付。12.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.6本合同双方签字盖章即生效。一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12. 8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。委托人（甲方）名 称 (签章)法定代表人 (签字或签章)委托代理人(签字或签章)联系(经办)人 (签字或签章)住 所(通讯地址)邮政编码电话传真开户银行帐号受托人(乙方)名称(或姓名)中创宏远