外墙涂料施工合同范本

实用文档外墙漆施工合同甲方：东北电力烟塔工程有限公司乙方： 八七涂料厂本合同经过双方协商，确定将甲方的 外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。一、 施工价格及工期：1、甲方以外墙18元/的价格承包给乙方施工（包工包料）总面积127平方米，总工程款贰仟贰佰捌拾陆元整。2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在 年 月 日进场， 年 月 日前完工。二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的40%，竣工后，付工程的55，涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定：乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到国家质量验收标准。四、安全施工1、 进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度；2、 进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；3、 严禁酒后操作；4、 现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；5、 高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；6、 非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业；五、工程验收：1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。甲方：东北电力烟塔工程有限公司 乙 方：八七涂料厂法定代表人： 法定代表人签名：委托人签名： 开户行：工行三门峡陕州支行身份证号：电话： 帐 号：1713020709200038801 签订日期： 年 月 日建筑材料购销合同甲方(需方)：东北电力烟塔工程有限公司大唐三门峡项目经理部乙方(供方): 三门峡市湖滨区鑫磊板材商行 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称规格单价数量编号产品或原材料名称规格型号单位单价(元)数量合计立邦时时丽计金额：（人民币大写）贰万捌仟叁佰伍拾元正二、乙方供应产品或原材料必须满足：1、达到相应的质检验收标准；2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点四、货款支付方式货到工地付清此次货款。五、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。六、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。甲方：东北电力烟塔工程有限公司 乙方：三门峡市湖滨区鑫磊板材商行 大唐三门峡项目经理部法定代表人： 法定代表人签名：委托人签名： 开户行：中国工商银行三门峡分行车站支行身份证号：电话： 帐 号：1713024109200073641 签订日期： 年 月 日立邦漆报价表产品名称数量单价金额备注内墙漆施工合同甲方：乙方： 本合同经过双方协商，确定将甲方的 内墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。二、 施工价格及工期：1、甲方以内墙 的价格承包给乙方施工（包工包料）总面积 （ ） 平方米，工程款 2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在 2017 年 月 日进场， 2017年 月 日前完工。二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的50%，竣工后，付工程的45，涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定：乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到国家质量验收标准。四、安全施工7、 进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度；8、 进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；9、 严禁酒后操作；10、 现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；11、 高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；12、 非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业；五、工程验收：1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起本合同生效。九、工程结束，账款结付清后，本合同自行解除。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人签名：委托人签名： 开户行：建行陕县支行身份证号： 身份证号：电话： 帐 号：41050169650800000091 签订日期： 年 月 日外墙漆施工合同甲方：东北电力烟塔工程有限公司大唐三门峡项目经理部乙方：三门峡市湖滨区鑫磊板材商行 本合同经过双方协商，确定将甲方的 外墙漆施工工程以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责、权、利，确保工程质量的完成，一致达成以下协议，双方须信守执行。三、 施工价格及工期：1、甲方以外墙8元/的价格承包给乙方施工（包工包料）。原水石灰筒仓和气化风机房面积2099平方米，过滤水泵间和氢站面积1372平方米，总面积3471平方米，小计27768元；原水古灰筒仓外墙批灰、刷漆面积266平方米，单价18元，小计4788元。总工程款叁万贰仟伍佰伍拾陆元整（32556元）。2、无不可力或自然灾害及其他特殊情况（包括非乙方原因造成乙方误工不能施工的时间）外，乙方须在 2016 年 9 月 1 日进场， 2016年 9月 20 日前完工。二、工程结算及付款方式1、乙方在完成工程的批腻子，付工程款的40%，竣工后，付工程的55，涂款5%在工程验收后按实际面积一个月内结算付清。2、按实际建筑平方结算，乙方施工的工程价格以乙方开发票形式向甲方结算，甲方向乙方转帐。三、质量要求及管理规定：乙方应做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以确保达到国家质量验收标准。四、安全施工13、 进入现场的所有工作人员必须遵守工地的安全纪律和规章制度；14、 进入施工区必须戴安全帽，机械操作工必须戴好压发帽；15、 严禁酒后操作；16、 现场内不准赤脚，不准穿拖鞋、高跟鞋、喇叭裤；17、 高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋；18、 非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业；五、工程验收：1、工程验收方式与标准;按相关国家标准进行验收。六、违约责任：1、乙方确保按期进场、按期完工、保证质量；2、若有违约行为的，违约方要承担违约所造成的经济损失。七、本合同未尽事宜或双方对合同有争议，经双方协商解决，协商不成，由原告所在地诉讼解决。八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签订起