冲孔桩劳务合同.doc

. 机械冲孔桩桩基劳务承包协议 甲 方： 乙 方： 工程名称： 施工地点： 甲方承接的 工程，乙方以自己的专业技术承包该工程的基础冲孔桩施工劳务，为了明确双方权利及义务，经双方平等协商，达成以下协议：第一条：承包内容：本工程设计图所示机械冲孔桩的劳务及机械（包含机械进出场、设备安装、成孔、协助放钢筋笼、孔桩砼浇筑）。第二条：技术要求：桩径1.0米、1.2米，桩孔深度、桩数满足设计要求。第三条：质量标准：1、工程质量必须达到国家规定的“合格标准”。2、乙方在施工过程中必须严格按照国家质量规范、设计图纸施工；工程质量以业主、设计、监理和建设工程监督站验收为准；达不到合格标准不予以验收，直至达到合格为准，若造成一切损失，均由乙方负责及赔偿。第四条：工程费用及结算方法 1、工程计量方式 （1）、以现场的回填地平面至桩底的深度计算工程量； （2）、每根桩工程量以总包单位收方为准。 2、工程单价1、孔直径为：1米以下（含1米），单价： （元/米）。2、孔直径为：1.2米，单价： （元/米）。 包干费用包括：成孔设备费、人工费、设备安拆费、机具进出场及上下车费。不包括: 成孔的水、电费、税收、泥浆的清运及其他技术措施费、现场的移机费。 3、付款方式 乙方设备进入施工场地，安装调试完成后甲方按每台钻机给乙方预付开办费壹万元，桩施工完成后一次性结算，扣除预付费用，付到所完成产值的80%，余款在基础竣工验收完后，一月内一支性全部付清。第五条：工期及进度 工期：合同范围内工程，乙方人员进场作业之日起至承包工程全部竣工，工期为 天，因不可抗拒的自然因素和非乙方原因，则工期顺延。第六条：甲方责任 1、负责现场“三通一平”水、电、路及场地平整等。提供施工所需水、电、并把施工所需电线接至施工现场100米内使用，并保证施工期间的用水、用电需要，在乙方开工前负责道路畅通、场地平整、作好现场协调工作。提供乙方施工人员的住宿场所。 2、黄泥、片石、排浆由甲方送到施工场地，负责水电费、黄泥、片石、排浆费。3、测量放出桩的中心点，并负责对桩位进行复核、校验和控制并向乙方提供有关钻孔资料（地质、水文、平面位置图等）进行技术交底，甲方派专人 监督施工，如发现问题及时指导并纠正。如因甲方指导或变更所引起的返工材料损失，其费用由甲方负责承担。因停电、停水、施工材料等原因，成孔验收合格之后8小时灌注不及时造成的损失由甲方负责。4、负责钢筋笼制作、定位及砼的搅拌、灌注、运输等。5、因甲方的钢材、砼等材料不合格造成的一切责任由甲方承担，并赔偿乙方因此造成的一切经济损失。6、如因甲方原因造成乙方停工、窝工由甲方向乙方每台钻机每天按台班计算赔偿 元的误工损失，其中工人工资另计，工人工资每人每天 元。7、工地施工现场移机由甲方派机械配合。8、前期施工的人工挖孔桩孔内必须填满黄泥，收孔按井口计算。出现漏浆现象甲方派专人收孔，费用按每米半价计算。 第七条：乙方责任 1、严格按照国家现行施工规范的有关规定施工。认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，保证成孔质量，确保钢筋笼能安放到位。确保桩底沉渣厚度小于国家规定的要求。确保砼浇筑质量，做到不断桩。 2、组织全体施工人员掌握技术要求，熟悉施工方案，精心组织施工，并作好施工记录。3、乙方施工人员必须服从甲方工程师及技术人员的管理，及时纠正施工不足。4、成孔后，9米以下钢筋笼由乙方和钢筋工班组配合吊放。5、如因乙方责任造成工程质量及施工中的安全事故，其损失由乙方负责。 乙方指派 为现场代表，负责现场管理及协调等有关事宜。 第八条：附则 合同未尽事宜，可签定补充协议，并与合同有同等法律效力。在合同执行中如发生争议，可通过双方协商解决，协商不成，应选择下列 解决方式：（1）申请广元市经济仲裁委员会。（2）向人民法院起诉。 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，