楼地下室加固工程合同范本.doc

合同编号：_楼地下室加固工程合同范本甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 10 页楼地下室加固工程合同范本发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及建筑安装工程承包合同条例，结合_市有关文件规定以及本工程具体情况，为明确_地下室外墙注浆加固工程内容和双方的责、权、利关系，经双方充分协商一致，签订本合同。一、承包范围和工程内容项目名称：单位：暂定工程量：工作内容：二、工期要求开工日期：_年_月_日（开工日期以甲方项目部通知为准）；风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日；总工期：_天。三、承包方式及合同价款1、承包方式：包人工、包材料、包机械、包辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工。2、合同价款：地下室外墙注浆加固：_元/个。3、如乙方工程质量、进度达不到要求受到甲方三次警告，甲方有权要求乙方退场，另外组织其他施工队进场施工，乙方已完成的工程量按验收合格数量的70%结算。四、工程款支付每月按当月完成合格工程量的70预结算，次月_日前支付上月工程款，主体工程验收后六个月内付清。甲乙双方办理的中间计量单，仅作为月度支付进度款的依据，不作为最终结算，甲乙双方最终结算在项目部核对完毕后，需经公司审批并加盖公司印章后方可生效。五、工程质量及验收：风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。必须确保所承接工程一次性验收合格，确保“_”；无论施工时样板间是否验收，并不免除乙方的责任，“_”验收前的维修整改乙方须按甲方要求进行，否则甲方有权另行安排并从乙方扣除全部费用。1、乙方必须严格按国家相关施工验收规范、_市建筑工程实施条例及业主统一要求施工。2、本工程所用材料必须全部是合格产品。3、施工第一批原材料进场，经甲方、业主、监理、质检部门确认后，由甲方封样，以备检测，施工过程中所用材料不得低于封样标准。4、现场必须做样板并检验合格后才能大面积施工，且工程实体不得低于样板标准。5、乙方必须随时服从业主委托的质量监督站及监理公司的检查，严格按照施工工艺要求、监理公司要求的程序进行施工，并为检查提供便利的条件。当全部工程施工完毕后，乙方书面通知甲方，甲方报请业主方、监理公司和质检站对本工程进行验收。6、乙方负责提供单项完整的、合格的工程质量验收资料一式三份给甲方，以备整体工程统一验收。六、环境、职业健康安全生产乙方必须按章操作，并为每个操作工人配备必需的劳动保护用品，确保每个作业人员都能满足职业健康、安全卫生的各项要求，严禁疲劳作业，杜绝安全事故发生。在施工中因乙方本身责任造成的安全事故均由乙方自行负担。七、文明施工1、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。生活区必须集中就餐，严禁私开小食堂，一经发现对乙方罚款500元/次。2、乙方作业层及施工现场、材料堆场的材料堆放必须在甲方指定地点且整齐井然有序。3、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专清理，所用人工从乙方中间支付工程款中加倍扣出。4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。5、乙方必须服从甲方统一管理安排，不得与甲方及其他专业劳务分包队伍发生冲突和打架等事件，否则每发生一次，视其情节轻重，罚双方当事人所在班组负责人500010000元。6、乙方必须加强工人的教育、管理工作，严禁偷盗钢筋、钢管、扣件等铁件及电缆电线等贵重物品，如有偷窃一经发现无论金额大小除赔偿损失外均处以乙方20005000元罚款。7、按甲方_方案要求对现场_覆盖并进行维护。8、甲方根据_现场文明施工综合考评办法每旬对乙方进行考评，按85分为合格，如乙方未达到合格要求，低于85分必须限期整改，拒不整改或整改后仍达不到要求者，甲方有权另行派人整改，发生的费用按80元/工日从乙方劳务费中扣除。如乙方在现场发生零星点工按60元/工日结算。八、甲方责任1、甲方确保施工场地具备施工条件。2、甲方应于开工5日前通知乙方，以便乙方做好充分的施工准备。施工过程中及完工后，如甲方需用电焊焊接等其它操作，应做好防范防火措施，否则，由此造成的一切后果均由甲方承担。3、对乙方进行图纸、施工方案、施工技术、质量安全交底。九、乙方责任1、乙方派为施工工地代表，负责处理施工中的一切工作。2、乙方必须提供产品出厂合格证和经有资质试验检测站检验的材料检验报告，检验费乙方自行承担。乙方承担因质量不合格造成的返工及其他所有费用。3、及时提供专业施工方案和相关技术资料及管理资料。4、遵守甲方管理制度，服从甲方生产安排。不得与甲方和第三方人员发生冲突、打架事件，否则给予5000-10000元/次的罚款，并视情节严重给予相应赔偿。5、如因乙方原因，使本工程未能确保“黄山杯”甲方将按乙方结算金额的5%进行处罚。十、保修时间及保修注意事项风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。1、保修责任执行国家相关保修条款及甲方与建设单位合同的相关要求。2、保修期内，由于乙方材料和施工工艺造成的质量问题，乙方为甲方及时提供免费维修。3、保修期外乙方负责维修，只收取材料费。十一、其它1、解决合同纠纷的方式。发生争议，协商解决；协商不成，起诉法院为：_市人民法院。2、本合同自签字盖章之日