钢结构工程承揽修改稿QQ.doc

钢结构工程承揽合同发 包 方: 承 包 方: 安徽省绩溪县正博钢结构有限公司合同编号：正博（承）201 第 号签订地点: 签订时间：二0一 年 月 日根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在履行承包合同过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。第一项 工程项目一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围及技术要求：1、建筑规格及要求：、长度： m 、宽度： m、檐高： m 、柱间距： m、跨度数： 跨、屋面坡度： %2、屋面、围护用材、构造要求：、屋面：、围护：、透光板：、窗：、门：、气楼： 3、其他：四、承包范围和内容：0.00以上的钢结构（不含砖墙部分）及围护系统的制造、安装。五、工程建筑面积 m2。工程单价 元/ m2，工程总造价 元（大写： 整），其中安装费 元（大写： 整）。第二项 施工准备一、承包方1、在本合同签订生效后三日内由发包方向承包方提供施工图纸2套。若是发包方变更技术条件的，则工期、增减的工程造价另行计算并签订补充合同。2、组织原材料采购、制造加工，组织施工管理人员、施工机械进场。3、 月 日前完成图纸设计工作。二、发包方1、 月 日前完成以下工作。施工场地及道路的清理、整平、压实。无偿提供施工用水、用电、施工专用配电板一处。2、 月 日前交付合格的基础及基础验收资料。3、组织承包方和设计单位参加施工图纸交底会审，并做好双方签署的会审纪要，会审后3天内分发各有关单位。第三项 工程期限一、根据使用需要，商定工程总工期为 个工作日（日历天），自 年 月 日材料进场安装至 年 月 日竣工。二、发包方基础工程完工后要求承包方进场安装，发包方应提前5天以书面形式向承包方发出进场通知书。三、遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水、电、道路未通，障碍物未清除，影响进场施工的。2、重大设计变更，使设计方案改变造成施工无法进行而影响进度或工程量增加的。3、一周内非承包方原因停电、停水、雨、雪、风暴等造成停工累计超过8小时的。4、承包方在以上情况发生后二天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方代表提出书面报告。发包方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，承包方即可视为报告内容和延期要求已被确认。第四项 工程款的支付与结算工程价款的支付与结算，应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”，结合钢结构建筑的特殊情况，按以下方式结算：1、本合同签订后叁天内，发包方即支付合同总价的30%，计人民币 元（大写 整）。2、承包方钢立柱材料进场开始安装贰天内，发包方即支付合同总价的30%，计人民币 元（大写 整）。3、屋面材料进场后的 叁天内，发包方即支付合同总价的30 %，计人民币 元（大写 整）。4、主体工程安装完工后叁天内，发包方即支付合同总价的7 %，计人民币 元（大写 整）。5、合同总价的3 %，计人民币 元（大写 整），作为本合同工程质量保证金，完工后（以撤场签证单为准）半年内一次性付清。6、本合同结算方式，以银行汇票结算（如用承兑汇票，则计息结算）。如以现金结算，承包方代表必须持有公司财务部出具的有效收款证明。7、工程安装完工后，承包方向发包方提交竣工结算报告及结算资料。发包方收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。逾期未给予答复的，视发包方对提交的竣工结算报告及结算资料视为确认。发包方确认竣工结算报告后通知经办银行向承包方支付工程竣工结算工程款。8、本工程钢结构承包方负责提供相关验收资料，不承担任何与土建配套费用。第五项 违约责任1、承包方除在第三项第三款情况及不可抗力引起的工期顺延外，延期一天（按日历天）由承包方按每天 元（大 写 整）向发包方支付违约金。2、发包方在工期内未按规定支付工程款，每延期一天由发包方每天按合同总价的1%向承包方支付赔偿金。若发包方未如期按合同第四项第1款支付规定的工程款的合同期限顺延，逾期超过半个月的，本合同自然中止；若发包方未如期拨付工程进度款，工期应相应顺延，同时承包方有权暂停工程安装，由此而造成的一切后果及费用由发包方承担。发包方在工程竣工后28天内不支付承包方工程竣工结算工程款，则从第29天起按承包方同期向银行贷款利率支付施欠工程工程款和利息，并承担违约责任。因土建工程延期或质量不合格而影响承包方正常施工的及因发包方基础工程延迟完工而影响施工的工期相应顺延。3、签订合同后，发包方因国家计划变更，引起不能继续施工履行合同时，；其它原因停、缓建，除向承包方支付实际发生的费用外，还应向承包方支付合同总造价 %的违约金。第六项 工程质量一、本工程质量经双方协商要求达到 工程。二、承包方必须严格按照施工设计图纸、说明文件和技术修改通知单进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由承包方提供的主要原材料，必须有质量证明文件方可用于工程。2、由发包方提供的主要原材料也必须有质量证明文件方可用于工程。3、承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表或建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案：重大质量事故的处理方案应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位鉴证后实施。4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间按工程竣工之日算起。凡因承包方原因造成屋面缺陷渗漏，由承包方保修180天。由于发包方的基础质量原因或使用不当造成构件门窗变形和屋面、墙体渗漏，其责任应由发包方承担，需承包方维修，则维修费由发包方承担，具体数额由承、发包方另行商定。第七项 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生其增加费用（包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调正合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八项 工程验收一、竣工工程验收按钢结构有关规范，由发包方、承包方共同进行验收。二、承包方在竣工后应将竣工验收报告交发包方，发包方应在14天内组织有关单位验收，超期则视工程验收合格。工程未经竣工验收，发包方不得使用。如遇发包方急需使用，必须征得承包方同意，否则，该工程视作竣工验收合格认可处理。第九项 奖罚条件一、工期提前或施延的奖罚：1、按合同工期完工的不奖不罚；2、根据有关规定可以实行工程奖的工程，对合同工期提前竣工的，每提前一天（按日历天）由发包方每天 元（大写 整）奖给承包方。二、工程质量的奖罚：1、合格工程，不奖不罚；2、按有关规定可以实行质量奖的工程，发包方对工程质量有创优要求的，承包方同意创优的，应以是否达到创优标准进行奖罚，奖罚金额为 元（大写 整），或工程造价的 %，计人民币 元（大写 整）。3、工程质量优良、合格或经修补合格的均由当地工程质量监督部门确定。第十项 不可抗力、安全施工及其它一、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、风、雨、雪、洪、震等自然灾害。二、不可抗力事件发生后，承包方应立即通知发包方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包方应协助承包方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包方向发包方说明受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包方就隔7天向发包方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后28天内，承包方向发包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。发包方代表收到报告后应在五日内给予答复，逾期视为报告内容已被确认。三、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按照国家建筑工程有关规定由双方按以下方法分别承担：1、承包方机械设备损坏及损失，由承包方承担；2、停工期间，承包方应发包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担；3、工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及远至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包方承担；4、发包方、承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；5、工程所需清理、修复费用，由发包方承担；6、延误的工期相应顺延；7、因合同一方延误履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。四、安全施工及安全防护 执行通用条款，发包方承担1.5%安全文明施工费。1、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包方承担。2、发包方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包方不得要求承包方违反安全管理的规定进行施工。因发包方原因导致的安全事故，由发包方承担相应责任及发生的费用。3、承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包方提出安全防护措施，防护措施费用由发包方承担。4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包方应在施工前14天以书面通知发包方，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。五、承包方的办公及生活设施应自行解决，发包方予以协助。第十一项 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，由双方协商解决，若双方协商不成，向合同承包方所在地人民法院提起诉讼。第十二项 附则一、本合同正本一式 份，合同附件 份。承、发包双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办银行，当地城乡建设主管部门备案。按规定必须办理鉴证的合同，由发包方送建筑所在地司法局公正处办理鉴证。二、本合同自双方代表签字，并加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴证的，自办毕鉴证之日起生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。本合同履行地为承包方住所地。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议作为本合同的补充合同，并与主合同具有同等法律效力。四、有关工程施工派驻代表的约定：1、发包方驻工地代表为 2、承包方驻工地代表为 3、监理公司： 总 监： 监 理： 发包方（盖章）： 承包方（盖章）：营