工程分包合同范本(土方合同).doc

合同编号： （ ）第 号建设工程4S店停车场土方回填合同广西 有限责任公司 4S店停车场土方回填 工程施工合同发（总）包单位 （甲方）承（分）包单位 （乙方）根据 工程需要，将4S店的停车场的回填土发包方（以下简称甲方）将4S店场地工程的 停车场的土方回填 分部 场地的外运土方回填，压实 分项工程，分包给承（分）包方（以下简称乙方），为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。一、工程概况：1.1工程名称 1.2工程地点 1.3回填土总量 总量约为40000立方米 二、承包内容：2.1乙方自备挖土、装土机械以及推土机和运输车辆。所有场地外运输及场地外、内运输所需的便道或钢板铺路费用由乙方负责。三、工程造价及承包方式：3.1土方回填按实体方量计算，综合单价为 元/m3（不含税金）。3.2乙方采用 包挖、包运、整平、包压实的 方式承包。四、工期：4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定工期暂定 2 个月，具体工期根据实际情况由双方协商确定，开工时间为2012年 月 日。4.2 严格按照甲方的施工进度要求进行施工回填。4.3如遇设计变更；业主未按合同拨付工程款；由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，乙方应协助甲方与业主办理有关工期签认手续（属乙方施工部分的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行）。4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处罚以外，甲方可按分包工程总价每天 对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。五、质量：5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商，确定乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准，评定为 合格 。六、施工现场主要负责人名单：甲方负责人： 资质等级 ： 联系电话：乙方：负责人： 资质等级： 联系电话：七、甲、乙双方责任：7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。7.2经协商乙方进场后，甲方应免费向乙方提供办公场所、职工住房及相应的临时设施。水、电费及其他费用的收取，双方协商解决。7.3甲方应在乙方进场前进行有关技术、工期进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定，并提供施工作业条件。7.4甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，若达不到要求时可责令其返工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以业主、监理、质监等部门验收评定为准。7.5甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。7.6乙方在进场前向甲方提供项目班子的机构名单、办公场所、职工住房及相应的临时设施需用计划，并做好开工前的生产准备。7.6乙方进场后应严格按照甲方有关文明施工的要求进行施工，服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区及宿舍区域的安全、文明施工工作。7.8乙方在施工中应严格遵守国家安全生产法规、法令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全措施，保证安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担其经济损失，乙方必须与甲方签订分包工程施工安全管理责任书。7.9对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。7.10乙方必须按当地有关部门规定将应交纳的各种保险以及农民工意外伤害险。7.11乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供应商出具欠款说明，因此而产生的后果由乙方承担，并应赔偿甲方一切损失。7.12乙方自备挖掘机、运输车辆及一切与土方施工有关的施工器具，挖掘、装载、运输土方到甲方指定的场地堆放平整，如场地内需修施工运输便道或用钢板或残渣铺路的由乙方自行负责全部费用，负责进出各有关运输车辆的车厢、轮胎的清洗、清理、及相关的清洗设备。负责派人清扫因乙方运输所发生的路面污染，在项目场地内乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥、调配和领导，不得擅自乱停、乱放、乱驾驶车辆（挖掘机）。如果乙方擅自乱停、乱放、乱驾驶车辆（挖掘机），因此而发生的一切交通安全事故将由乙方负全部责任，造成的一切损失由乙方负责全部赔偿。7.13如乙方在将土方运进了本工地大门以外，必须遵守南宁市的卫生管理条例，遵守国家及南宁市现行的交通法律、法规及有关的交通管理条例，所发生的一切违法、违章行为并造成一切事故由乙方负责。在工地大门以外（或道路上）所发生的一切违反南宁市卫生管理条例的事件或发生的纠纷由乙方负全部责任，所产生的罚款及相关事宜由乙方负责。7.14乙方应按国家有关要求为其土方施工相关工作人员购买施工人员意外伤害保险，所需交纳的保险费用全部由乙方负责。若乙方在基坑内不听指挥违章操作造成意外事故均由乙方自行负责。7.15乙方的权利：（1）乙方有权在回填前与甲方共同确认原地面标高以及在回填完成后与甲方共同及时确认完工的实际方量，并及时向甲方申请付款。（2）乙方在夜间进行土方施工时，有权要求甲方提供足够的照明灯具。（3）乙方需按南宁市市政要求设置有壹个或壹个以上洗车台，自带洗车设备，对运输车辆进行清洗，帮助维持市容市貌的清洁。（4）乙方在土方施工过程中有权要求甲方派出壹名以上施工管理人员跟踪进行土方开挖质量控制。7.21甲方的责任和义务（1）甲方负责提供清洗车辆的场地。（2）负责提供满足夜间土方施工的照明灯具，并派出电工跟班。（3）负责派出壹名以上施工管理人员随进度控制回填边界及场地标高。7.22甲方的权利（1）甲方有权要求乙方服从施工管理人员的指挥、调配和领导，有权制止乙方在本项目场地内施工中发生的违法、违章行为；有权要求乙方赔偿因上述原因给甲方造成的直接经济损失。在施工过程中，发现乙方不服从甲方指挥和领导的现象，情况恶劣时，甲方有权将乙方清退出场，更换新的施工队，甲方因此而产生的一切损失均由乙方负责赔偿，本合同作废。（2）甲方有权督促乙方遵守国家和南宁市现行的交通、卫生和城市管理等方面的法律、法规以及有关方面的管理条例。（3）甲方有权制止因乙方管理人员不到位的违章作业行为。若乙方不服从甲方管理人员指挥，因此所产生的一切责任有乙方承担，并承担因此造成的甲方损失。八、违约责任以上条款，双方都应认真履行。8.1甲方在最后结算时不按期付款，则按未支付余款的每天5给乙方支付违约金。8.2 按甲方要求进行回填，给甲方造成损失的由乙方全部负责，如乙方多次不听从甲方现场管理人员的安排的，甲方有权选择另外土方施工队进场施工，因此产生的费用增加，甲方从乙方剩余工程款中扣除。8.3 面通知乙方进场施工后三天内，乙方无正当理由不组织进场施工时，甲方有权解除本合同。8.4 工过程中，擅自中途退场并且未组织机械再次进场施工，此情况作为乙方自动退场处理。九、付款方式与结算：9.1按月支付乙方完成工程量的80%的支付工程款，甲方在乙方最终完成了全部土方开挖工程经验收合格后壹拾伍天（15天）内结清全部款项。9.2乙方必须遵守施工总承包合同及有关协议中关于工程款支付的约定。乙方在每月23日向甲方报送实完工作量报表，甲方收到乙方的进度报表后，应在一周内核实确认后签字，根据现场施工进度和用款计划支付给乙方，（如业主未按合同约定付款不属甲方责任）。9.3乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。十、争议：合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向当地仲裁部门申请仲裁或向法院起诉。十