电气施工改造合同协议

电气施工改造合同协议甲方（委托方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方有电气施工改造需求，乙方具备相关施工资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行电气施工改造事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.施工范围乙方负责对甲方位于__________________[具体地址]的场所进行电气施工改造，具体施工范围包括但不限于：对原有电气线路进行全面检查，确定需更换、整改的线路部分。拆除老化、破损或不符合安全规范的电气线路及相关设备。重新铺设符合国家标准的电线电缆，包括但不限于[具体规格型号的电线电缆列举]，确保线路布局合理、整齐。安装新的配电箱、开关、插座等电气设备，配电箱应具备[配电箱所需具备的功能及特点描述]，开关应符合[开关的相关标准要求]，插座应满足[插座的规格及安全性能要求]。对场所内的照明系统进行改造，更换老化灯具，安装节能灯具，如[具体型号的节能灯具列举]，并根据场所布局合理调整照明线路，确保照明效果良好且符合节能标准。对电气设备进行接地系统改造，确保接地电阻符合安全要求，接地材料应采用[接地材料的具体材质及规格]。2.施工标准乙方应按照国家现行的电气施工及验收规范，如《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303[具体版本号]）等相关标准进行施工，确保施工质量达到优良等级。施工过程中所使用的材料、设备应符合国家质量标准及行业规范，且具有产品合格证书、质量检验报告等相关证明文件。3.施工期限本工程预计开工日期为______年______月______日，预计竣工日期为______年______月______日，总工期为______天。具体开工日期以甲方书面通知为准，但乙方应提前做好施工准备工作，确保接到通知后能及时进场施工。如因甲方原因导致开工延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，乙方不承担违约责任。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的施工范围、标准和期限完成施工任务。对乙方施工质量不满意时，有权要求乙方进行整改，直至达到合同要求。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于场所的原始电气图纸、建筑物结构图纸等，并确保所提供资料的真实性和准确性。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关审批手续，如施工许可证等，并承担因办理手续产生的相关费用（法律法规另有规定的除外）。为乙方施工提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地的清理、水电供应等。按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，有权根据实际情况提出合理的施工变更建议，但应提前书面通知甲方，并经甲方书面同意后方可实施。2.义务严格按照合同约定的施工范围、标准和期限组织施工，确保施工质量和安全，按时完成施工任务。施工过程中应遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，如因乙方原因导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。负责施工现场的管理和协调工作，做好施工记录，定期向甲方汇报施工进度和质量情况。施工结束后，负责清理施工现场，做到工完场清。对施工过程中所使用的材料、设备质量负责，如因材料、设备质量问题导致的质量事故，乙方应承担全部责任，并负责免费更换和整改。在质保期内，对工程质量问题承担免费维修和更换责任。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[X]年。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同项下的工程款总额为人民币______元（大写：______元整）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部施工内容所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，合同价格不再调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款总额的[X%]作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。工程进度达到[具体进度节点描述]后，甲方支付工程款总额的[X%]，即人民币______元（大写：______元整）。工程竣工验收合格后，甲方支付工程款总额的[X%]，即人民币______元（大写：______元整）。质保期满后，如无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款总额的[X%]，即人民币______元（大写：______元整）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期顺延。若因甲方原因导致乙方无法按时进场施工或施工过程中出现停工、窝工等情况，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备租赁费用等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的施工范围、标准和期限完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合要求，甲方有权另行委托第三方进行整改，相关费用由乙方承担，乙方还应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方擅自将本合同项下的施工任务转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。若乙方在施工过程中违反国家法律法规或施工现场的规章制度，导致发生安全事故或受到相关部门处罚，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。五、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议