工程停工赔偿合同协议

工程停工赔偿合同协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲乙双方就[具体工程名称]工程事宜达成相关合作协议，现因[停工原因]导致工程停工，双方经友好协商，就工程停工赔偿事宜达成如下合同协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及范围：包括但不限于[列举工程涵盖的具体工作内容，如基础工程施工、主体结构建设、装饰装修工程等]。工程规模为[具体建筑面积、层数、跨度等相关规模指标]。4.工程承包方式：[如包工包料、包工不包料等]二、停工原因及时间1.停工原因：[详细说明导致工程停工的具体原因，如甲方资金短缺、不可抗力事件、设计变更等]。若因甲方原因导致停工，应明确甲方在工程筹备、协调、指令等方面存在的具体问题及失职行为。若因不可抗力事件导致停工，应详细描述不可抗力事件的发生情况及对工程造成的影响范围和程度。2.停工时间：自[停工起始日期]起至[停工结束日期]止，共计[x]天。三、权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方在停工期间的工作安排及措施进行监督检查，确保乙方采取合理有效的措施减少损失。在符合法律法规及本协议约定的前提下，有权要求乙方按照甲方要求提供与停工赔偿相关的资料和文件。2.义务：按照本协议约定向乙方支付停工赔偿费用。负责协调解决因甲方原因导致工程停工所涉及的外部关系问题，如与相关部门的沟通协调、手续办理等，确保乙方在停工期间能够顺利开展相关工作。对乙方提交的停工期间损失清单及相关证据进行审核确认，如无异议应及时按照约定支付赔偿款项；如有异议，应在收到乙方提交资料后的[x]个工作日内提出书面意见，并提供相应的证据和理由。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付停工赔偿费用。在停工期间，有权根据实际情况采取合理的措施保护已完工程、施工设备及材料等，所发生的合理费用由责任方承担（若因甲方原因导致停工，此费用由甲方承担；若因不可抗力或乙方自身原因导致停工，由乙方自行承担）。有权要求甲方提供必要的协助和配合，以便乙方完成与停工赔偿相关的各项工作，如提供工程相关资料、协助办理保险理赔等。2.义务：按照甲方要求或法律法规规定，在停工期间妥善保护施工现场的已完工程、施工设备及材料等，防止其受到损坏或丢失。如因乙方保管不善导致损失扩大，乙方应承担相应的赔偿责任。及时整理并向甲方提交停工期间的损失清单及相关证据材料，包括但不限于人员窝工费用明细、机械设备闲置台班记录、材料损耗清单、周转材料租赁费用清单等，确保证据真实、有效、完整。在停工期间，积极配合甲方及相关部门的调查和处理工作，提供必要的信息和协助。四、停工赔偿费用及支付方式（一）停工赔偿费用明细1.人员窝工费用：管理人员[x]人，窝工天数[x]天，每人每天窝工费用为[x]元，共计[x]元。技术工人[x]人，窝工天数[x]天，每人每天窝工费用为[x]元，共计[x]元。普通工人[x]人，窝工天数[x]天，每人每天窝工费用为[x]元，共计[x]元。人员窝工费用总计：[x]元。2.机械设备闲置费用：塔吊[型号及数量]，闲置天数[x]天，每天闲置费用为[x]元，共计[x]元。施工电梯[型号及数量]，闲置天数[x]天，每天闲置费用为[x]元，共计[x]元。其他机械设备[逐一列举设备名称、型号、数量、闲置天数及每天闲置费用]，共计[x]元。机械设备闲置费用总计：[x]元。3.材料损耗及保管费用：已进场的主要材料[列举材料名称、规格、数量及损耗情况]，损耗费用为[x]元。材料保管费用（按照材料价值的[x%]计算）：已进场材料价值总计[x]元，保管费用为[x]元。材料损耗及保管费用总计：[x]元。4.周转材料租赁费用：模板[规格、数量及租赁天数]，租赁费用为[x]元。脚手架[规格、数量及租赁天数]，租赁费用为[x]元。其他周转材料[逐一列举周转材料名称、规格、数量、租赁天数及租赁费用]，共计[x]元。周转材料租赁费用总计：[x]元。5.其他费用：停工期间的水电费[根据实际用量及单价计算]，共计[x]元。临时设施维护费用[说明维护内容及费用计算依据]，共计[x]元。其他费用总计：[x]元。（二）停工赔偿费用总额经双方核算确认，本次工程停工赔偿费用总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[x]元）。（三）支付方式1.甲方应在本协议签订后的[x]个工作日内，向乙方支付停工赔偿费用总额的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[x]元）。2.乙方在收到预付款后的[x]个工作日内，向甲方提交与停工赔偿相关的全部结算资料。甲方在收到乙方提交的结算资料后的[x]个工作日内完成审核。如审核无误，甲方应在审核通过后的[x]个工作日内，向乙方支付剩余的停工赔偿费用，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[x]元）。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和金额向乙方支付停工赔偿费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已发生的停工赔偿费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益损失等）。2.若甲方对乙方提交的停工赔偿资料提出异议，但未在约定时间内提供合理的证据和理由，导致赔偿费用支付延误的，甲方应承担相应的违约责任，按照本条第1款的规定支付违约金。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定妥善保护施工现场的已完工程、施工设备及材料等，导致损失扩大的，乙方应承担扩大损失部分的赔偿责任。2.若乙方提交的停工赔偿资料存在虚假、伪造等情形，甲方有权拒绝支付赔偿费用，并要求乙方返还已支付的预付款。同时，乙方应按照停工赔偿费用总额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方的行为给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。六、争议解决本合同协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同协议具有同等法律效力。如补充协议与本合同协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：______________________