2025建筑外墙隔热涂料合同模板VIP

2025建筑外墙隔热涂料合同模板合同编号：签订地点：签订时间：本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（以下简称“发包方”）：名称：地址：联络方式：法定代表人：（以下简称“甲方”）乙方（以下简称“承包方”）：名称：地址：联络方式：法定代表人：（以下简称“乙方”）鉴于甲方需要对（以下简称“项目”）进行外墙隔热涂料施工及相关服务，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目内容：乙方为甲方提供外墙隔热涂料施工及相关服务，具体详见本合同附件《工程量清单》。1.4工程规模：1.5合同范围：包括但不限于涂料的供应、施工、质量保证及售后服务等。第二条产品质量要求2.1乙方提供的外墙隔热涂料必须符合以下标准：（1）执行国家及地方相关标准，包括但不限于；（2）提供涂料的产品质量检测报告、合格证等相关文件；（3）涂料的性能指标需满足合同附件中约定的技术要求。2.2乙方承诺所提供涂料为全新、未使用过的正品产品，若因产品质量问题导致工程不合格或出现质量问题，乙方应承担全部责任。第三条工程期限3.1工程总工期为天，自合同签订之日起计算。3.2乙方应按照甲方提供的施工计划或双方另行约定的时间节点完成施工，确保工程如期交付。3.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元，累计计算。3.4遇不可抗力或其他非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延，双方另行协商解决。第四条付款方式4.1合同总金额为人民币元（大写：）。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款；（2）工程进度达到时，甲方支付合同总金额的%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的%作为尾款。4.3甲方应按约定时间支付款项，逾期支付的，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金人民币元。4.4乙方应在每次付款前向甲方提供相应金额的增值税专用发票。第五条双方的责任和义务5.1甲方的责任和义务：（1）负责提供施工场地及相关资料；（2）按合同约定支付款项；（3）配合乙方完成施工及验收工作。5.2乙方的责任和义务：（1）按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工；（2）提供符合要求的涂料及相关技术资料；（3）负责施工期间的安全管理，确保施工过程符合相关法律法规；（4）对施工人员进行管理，确保施工现场整洁有序。第六条验收标准和方法6.1工程验收标准：（1）符合国家及地方相关施工规范和质量标准；（2）达到合同约定的技术要求和施工方案；（3）通过甲方、乙方及相关方的联合验收。6.2验收程序：（1）乙方自检合格后，向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署《工程验收报告》；（4）若验收不合格，乙方应按甲方要求限期整改，并承担相应费用。第七条保修条款7.1乙方承诺对所提供涂料及施工质量提供warranty，具体如下：（1）涂料的保修期为年，自工程验收合格之日起计算；（2）在保修期内，因涂料质量问题或施工不当导致的损坏，乙方应免费修复或更换；（3）保修期内，甲方需提供相关问题的书面通知，乙方应在收到通知后个工作日内完成修复。7.2以下情形不在保修范围内：（1）因甲方使用不当或人为损坏导致的问题；（2）不可抗力造成的损坏。第八条违约责任8.1任何一方未履行或未完全履行本合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失。8.2因乙方施工质量问题导致甲方或第三方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。8.3因甲方未按约定支付款项导致乙方停工或窝工的，甲方应承担相应损失。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并以书面形式确认，作为合同的有效组成部分。9.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商终止合同，且互不承担违约责任。第十条其他条款10.1争议解决：（1）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.2通知与送达：（1）本合同项下的所有通知、文件应以书面形式送达对方，送达方式包括但不限于邮件、快递或亲自交付；（2）送达地址以合同载明的地址为准，变更地址的，应提前书面通知对方。10.3合同附件：本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.4未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.5其他约定：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：