2025电力工程承包标准合同范本

2025电力工程承包标准合同范本合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方就电力工程承包事宜，经友好协商一致，达成如下条款：第一章工程概况第一条工程名称本工程定名为：。第二条工程地点工程地点为：。第三条工程规模工程规模包括但不限于：。第四条工程内容本工程承包范围详见附件一《工程承包范围》，包括但不限于以下内容：电力线路施工；变电站及配电设施安装；电力设备调试；其他相关配套设施建设。第二章合同工期第五条总工期本工程总工期为日历天，自年月日开工，至年月日竣工。第六条开工日期开工日期以甲方书面通知为准，乙方应在收到开工通知后日内进场施工。第七条竣工日期乙方应按合同约定工期完成施工并通过验收。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金。第八条工期顺延在施工过程中，遇下列情况之一，经甲方确认后，工期可顺延：不可抗力；甲方原因导致的停工；设计变更或甲方要求增加工程量；停水、停电累计超过小时。工期顺延情况应由乙方书面报告甲方，经甲方核实后生效。第三章合同价款与支付方式第九条合同价款本工程合同总价款为人民币元整（￥），大写：元整。合同价款包括但不限于：工程设计费；施工材料费；人工费；设备调试费；管理费；其他相关费用。第十条合同价款支付方式合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元整（￥）；工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，计人民币元整（￥）；工程验收合格后，甲方支付合同总价款的%，计人民币元整（￥）；质保期满后，甲方支付剩余的%，计人民币元整（￥）。第十一条付款条件乙方应按约定时间完成施工进度，并向甲方提交付款申请；乙方应提供等额的合法发票；甲方在收到乙方申请及发票后日内完成支付。第四章双方的责任与义务甲方的责任与义务第十二条工程管理甲方应委派项目负责人：，联系方式：，负责本工程的协调与管理；甲方应按约定提供工程设计图纸及技术要求，保证乙方顺利施工；甲方应按合同约定及时支付工程款；甲方应对乙方的施工进度、质量进行监督，提出合理建议。第十三条资料提供甲方应在开工前向乙方提供以下资料：工程设计图纸；施工场地平面图；电力系统连接方案；其他相关技术资料。乙方的责任与义务第十四条施工管理乙方应委派项目经理：，联系方式：，负责本工程的全面管理；乙方应严格按照设计图纸、技术要求及国家相关标准进行施工；乙方应确保施工进度，按期完成工程任务；乙方应保证施工安全，采取必要措施防止事故发生。第十五条质量保证乙方应严格按照国家电力工程标准及甲方要求进行施工；工程材料及设备应符合国家质量标准，并提供相应合格证明；乙方应做好施工记录及质量检验报告，以便甲方检查。第十六条文明施工乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁；乙方应妥善处理施工垃圾，不得随意堆放或倾倒；乙方应采取措施减少噪音、灰尘对周边环境的影响。第五章工程验收与结算第十七条验收标准工程验收应依据以下标准进行：国家电力工程相关标准；甲方提供设计图纸及技术要求；本合同约定的质量要求。第十八条验收程序乙方向甲方提交工程竣工报告及验收申请；甲方组织工程验收小组进行初验；初验合格后，甲方书面通知乙方进行正式验收；正式验收合格后，双方签署《工程验收合格证书》。第十九条工程结算工程验收合格后，乙方应在日内提交完整的结算资料；甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并签署《工程结算确认书》；结算金额以《工程结算确认书》为准。第六章工期顺延与停工第二十条工期顺延如遇不可抗力或甲方原因导致的停工，乙方应书面通知甲方，经甲方确认后，工期顺延。第二十一条停工损失因甲方原因导致的停工，甲方应赔偿乙方停工期间的损失，包括人工费、设备租赁费等合理费用。第七章工程质量保修第二十二条质量保修期本工程质量保修期为年，自工程验收合格之日起计算。第二十三条保修范围保修范围包括但不限于：电力线路；变电站及配电设施；电力设备；其他相关配套设施。第二十四条保修责任在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修；因乙方原因导致的质量问题，维修费用由乙方承担；因甲方原因导致的质量问题，维修费用由甲方承担。第八章不可抗力第二十五条不可抗力定义本合同所称不可抗力指战争、地震、台风、洪水等无法预见、无法避免、无法克服的自然或社会事件。第二十六条不可抗力后果因不可抗力导致工程无法继续施工，双方可协商解除合同；因不可抗力造成的损失，由双方协商解决；遭受不可抗力的一方应于事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明。第九章违约责任第二十七条违约金乙方逾期完工的，每逾期一日，支付合同总价款‰的违约金；乙方未按质量标准施工的，甲方有权要求返工，返工费用由乙方承担；甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，支付应付金额‰的违约金。第二十八条赔偿责任因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失，包括直接损失和间接损失。第十章争议解决第二十九条协商解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。第三十条诉讼解决协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一章附则第三十一条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第三十二条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十三条其他条款。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表