2025综合承包施工合同

2025综合承包施工合同合同编号：签订地点：本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为工程项目（以下简称“本项目”）的发包人，乙方为具备相应资质的承包人，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本项目的施工承包事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目内容：（详细描述工程项目内容）1.4承包范围：（详细描述乙方承包的具体范围）1.5合同工期：总工期为日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。第二条工程质量标准2.1工程质量必须符合现行国家及地方相关施工规范、标准及验收要求，并达到标准。2.2乙方承诺使用符合国家标准的建筑材料和设备，材料进场时需提供质量证明文件，并经甲方验收合格后方可使用。2.3工程完工后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、材料检测报告等。2.4工程质量达不到约定标准的，乙方应无偿返工直至符合要求，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。第三条承包方式3.1本工程采用综合承包方式，乙方负责完成承包范围内的全部施工工作，包括但不限于施工准备、材料采购、设备租赁、施工人员组织及管理等。3.2乙方应依法缴纳相关税费，并承担施工过程中产生的水、电、燃气等费用。3.3甲方负责提供施工场地及办理相关审批手续，但乙方应协助甲方完成相关工作。第四条双方权利与义务甲方权利与义务：4.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题及时通知乙方整改。4.2甲方应按时支付工程进度款，并协助乙方办理相关审批手续。乙方权利与义务：4.3乙方应严格按照施工图纸、技术规范及安全操作规程进行施工，确保工程质量和施工安全。4.4乙方应为其施工人员缴纳社会保险，并承担施工期间的安全责任。4.5乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权拒绝使用不符合质量要求的材料或设备。第五条工程造价与支付方式5.1合同总价为人民币元（大写：），包含材料费、人工费、机械费、管理费等所有费用。5.2工程款支付方式：5.2.1开工前日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元。5.2.2工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。5.2.3工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。5.2.4工程质保金为合同总价的%，计人民币元，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付。5.3若甲方逾期支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期金额的‰/天违约金。第六条工期延误与违约责任6.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。6.2因乙方施工质量问题导致返工或修复的，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。6.3因甲方原因导致停工的，甲方应承担相应损失，并顺延工期。第七条工程验收与保修7.1工程完工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。7.2验收标准为施工图纸、技术规范及相关验收标准。7.3若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改期间的费用及工期延误责任由乙方承担。7.4工程质保期为年，质保期内若出现施工质量问题，乙方应免费维修或更换。第八条合同变更与解除8.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，已完工程按实结算。8.2合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。第九条争议解决9.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：