建设工程勘察设计合同协议

建设工程勘察设计合同协议合同编号：[具体编号]发包人：名称：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[发包人地址]联系方式：[联系电话]承包人：名称：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[联系电话]鉴于发包人拟进行[建设工程项目名称]的建设工程勘察设计工作，经与承包人友好协商，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就该建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程规模及特征：[详细描述工程的规模、用途、结构形式、层数、高度等特征]4.工程立项批准文号：[立项批准文号]5.资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]二、勘察设计范围及内容1.勘察范围：[详细说明勘察的具体区域，包括地形、地貌、地质构造、岩土性质等勘察内容][如有特殊勘察要求，如水文地质勘察、地震安全性评价等，在此详细列出]2.设计范围：初步设计：包括但不限于方案设计、初步设计文件编制，涵盖建筑、结构、给排水、电气、暖通等各专业设计，满足工程可行性研究报告及相关规范要求，为施工图设计提供依据。施工图设计：依据初步设计批复文件，进行详细的施工图设计，绘制各专业施工图纸，确保施工图纸符合国家现行设计规范及工程所在地相关规定，指导工程施工。设计服务：包括但不限于设计交底、施工过程中的设计变更、现场服务、竣工验收等相关设计服务工作。三、勘察设计文件交付时间及要求1.勘察文件交付时间：[详细约定勘察外业工作开始时间、内业成果交付时间节点，例如：合同签订后[X]个工作日内提交详细勘察纲要，勘察外业工作自合同签订之日起[X]天内开始，外业工作结束后[X]个工作日内提交勘察报告]2.初步设计文件交付时间：在收到发包人提供的勘察报告及相关基础资料后[X]个工作日内提交初步设计文件送审稿。根据发包人及相关部门对初步设计文件的审查意见，在[X]个工作日内完成初步设计文件修改，并提交初步设计文件报批稿。3.施工图设计文件交付时间：初步设计文件批复后[X]个工作日内提交施工图设计文件送审稿。根据发包人及相关部门对施工图设计文件的审查意见，在[X]个工作日内完成施工图设计文件修改，并提交施工图设计文件正式稿。4.交付要求：勘察设计文件应采用书面形式，同时提供相应的电子文档。书面文件应加盖承包人单位公章、法定代表人章及注册执业人员章，并符合国家规定的格式及深度要求。勘察设计文件应满足发包人使用要求及国家、地方现行的有关工程勘察设计的规范、标准、规程的规定。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同勘察设计费总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因发包人提出的设计变更导致勘察设计工作量增加或减少的除外。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。勘察费支付：承包人提交详细勘察纲要并经发包人确认后[X]个工作日内，发包人支付勘察费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。勘察外业工作结束并提交合格的勘察报告后[X]个工作日内，发包人支付至勘察费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。初步设计费支付：承包人提交初步设计文件送审稿并经发包人确认后[X]个工作日内，发包人支付初步设计费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。初步设计文件经相关部门批复后[X]个工作日内，发包人支付至初步设计费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。施工图设计费支付：承包人提交施工图设计文件送审稿并经发包人确认后[X]个工作日内，发包人支付施工图设计费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。施工图设计文件通过施工图审查并提交正式稿后[X]个工作日内，发包人支付至施工图设计费的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。结算款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，发包人支付至合同价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。质量保证金：合同价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内无息返还承包人。五、双方权利与义务（一）发包人权利与义务1.权利：有权对承包人的勘察设计工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求承包人按照合同约定的时间、质量要求交付勘察设计文件。对承包人提交的勘察设计文件享有审查权，如发现问题有权要求承包人进行修改完善。2.义务：向承包人提供开展勘察设计工作所需的相关资料，包括但不限于项目立项批复文件、规划设计条件、地形图、地下管线资料等，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。协助承包人办理与勘察设计相关的各项审批手续，协调承包人与其他相关部门或单位的关系。按照合同约定的支付方式和时间及时支付勘察设计费用。在勘察设计过程中，如因发包人原因提出变更要求，应及时书面通知承包人，并承担由此增加的费用及延误的工期。（二）承包人权利与义务1.权利：按照合同约定获取勘察设计费用。要求发包人提供开展勘察设计工作所需的相关资料。在勘察设计过程中，有权根据现场实际情况及规范要求，对勘察设计方案进行合理调整，但应及时通知发包人并取得同意。2.义务：按照国家现行的有关工程勘察设计的规范、标准、规程及发包人提出的要求，进行工程勘察设计工作，确保勘察设计文件的质量和进度。组建专业配套、资质合格的勘察设计项目团队，配备具有相应资格的勘察设计人员，并向发包人报送项目团队成员名单及联系方式。未经发包人书面同意，不得擅自更换项目团队成员。在勘察设计过程中，应及时向发包人汇报工作进展情况，主动征求发包人意见，积极配合发包人解决有关问题。对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改补充，并承担因自身原因导致的质量事故责任。负责向施工单位进行设计交底，解答施工单位对勘察设计文件提出的疑问，处理施工过程中的设计变更及现场服务工作。保守在勘察设计过程中知悉的发包人商业秘密及其他机密信息，不得向第三方泄露。六、违约责任1.发包人违约责任：若发包人未按照合同约定的时间和金额支付勘察设计费用，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向承包人支付违约金。逾期超过[X]天的，承包人有权暂停勘察设计工作，并要求发包人支付已完成工作对应的费用及违约金，同时发包人应承担因此给承包人造成的损失。若因发包人原因导致勘察设计工作延误或返工，发包人应承担由此增加的费用及延误的工期，并按照合同价款的[X]%向承包人支付违约金。若发包人擅自对勘察设计文件进行修改或变更，导致承包人需重新进行勘察设计工作的，发包人应按照重新设计的工作量及合同约定的单价支付费用，并承担由此给承包人造成的损失。2.承包人违约责任：若承包人未按照合同约定的时间交付勘察设计文件，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的费用，同时承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，承担因此给发包人造成的损失。若勘察设计文件不符合国家现行规范、标准及合同要求，承包人应负责无偿修改完善，直至符合要求为止。由此导致的工期延误及费用增加由承包人自行承担，并按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金。若因勘察设计文件质量问题给发包人造成损失的，承包人应承担全部赔偿责任。若承包人擅自将勘察设计工作转包或分包给第三方，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的费用，同时承包人应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金，承担因此给发包人造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议