西藏自治区建设工程施工合同(2025版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

西藏自治区建设工程施工合同(2025版)本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2施工单位1.3施工地点1.4合同签订日期1.5合同工期1.6工程概况2.工程范围及施工内容2.1工程范围2.2施工内容2.3施工图纸及资料3.工程量及计量方法3.1工程量清单3.2计量方法3.3计量单位4.工程进度计划及节点4.1工程进度计划4.2节点工期要求4.3进度调整及延期5.工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求5.2验收标准5.3验收程序6.工程造价及付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款进度6.4预付款及进度款6.5结算及竣工结算7.保险及安全责任7.1保险种类及范围7.2保险责任及赔偿7.3安全责任7.4安全措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约行为及认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期13.2签署单位13.3签署人14.其他约定事项14.1不可抗力14.2法律法规14.3其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1项目名称：西藏自治区建设项目1.2施工单位：建筑有限公司1.3施工地点：西藏自治区市县镇1.4合同签订日期：2025年1月1日1.5合同工期：自2025年1月2日起至2026年12月31日止1.6工程概况：本工程为类型的建筑，总建筑面积平方米，建筑层数层，建筑高度米。2.工程范围及施工内容2.1工程范围：包括但不限于主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调等全部施工内容。2.2施工内容：详见施工图纸及工程量清单。2.3施工图纸及资料：施工单位应按照招标文件要求，提供完整的施工图纸及有关技术资料。3.工程量及计量方法3.1工程量清单：详见附件一：工程量清单。3.2计量方法：按照国家及行业相关规范、标准执行。3.3计量单位：按照工程量清单中规定的计量单位执行。4.工程进度计划及节点4.1工程进度计划：详见附件三：工程进度计划。4.2节点工期要求：各节点工期按照工程进度计划执行。4.3进度调整及延期：如因不可抗力等原因导致工期延误，需提前向监理单位提出申请，并经双方协商一致后调整工期。5.工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求：按照国家及行业相关规范、标准执行。5.2验收标准：详见施工图纸及技术资料。5.3验收程序：按照国家及行业相关规范、标准执行。6.工程造价及付款方式6.1工程造价：按照工程量清单及合同约定执行。6.2付款方式：分阶段支付，具体付款比例及时间节点详见合同附件。6.3付款进度：按照工程进度及质量验收情况执行。6.4预付款及进度款：预付款比例为合同总价的%，进度款按照实际完成工程量及质量验收情况支付。7.保险及安全责任7.1保险种类及范围：包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等。7.2保险责任及赔偿：按照保险合同约定执行。7.3安全责任：施工单位负责施工现场的安全管理，确保施工安全。7.4安全措施：施工单位应制定详细的安全措施，并严格执行。8.争议解决8.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，提交西藏自治区市仲裁委员会仲裁。8.2争议解决程序：仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及西藏自治区市仲裁委员会仲裁规则执行。8.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决，逾期未解决的，提交仲裁。9.违约责任9.1违约行为及认定：违反本合同约定的行为，均视为违约行为。违约行为的认定按照合同约定及法律法规执行。9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约赔偿金额根据违约行为的性质、程度及实际损失确定。10.合同解除及终止10.1合同解除条件：因不可抗力等原因导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权解除合同。10.2合同终止条件：合同约定的工期届满，工程验收合格，合同终止。10.3合同解除及终止程序：合同解除或终止前，双方应协商一致，并签订书面协议。11.合同生效及期限11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同期限：自合同生效之日起至合同终止之日止。11.3合同续签：如需续签，双方应提前60日书面通知对方，并签订续签协议。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：工程进度计划12.4附件四：其他相关文件13.合同签署13.1签署日期：2025年1月1日13.2签署单位：建筑有限公司、建设单位13.3签署人：（施工单位法定代表人）、（建设单位法定代表人）14.其他约定事项14.1不可抗力：因地震、洪水、火灾等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担责任。14.2法律法规：本合同履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整，双方应协商一致，对合同内容进行相应调整。14.3其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方的介入条件：在合同履行过程中，如需第三方介入，甲方或乙方应提前向对方书面通知，并说明介入原因及预期目的。15.3第三方的选择：第三方应由双方协商确定，或由合同约定程序产生。15.4第三方的责权利：15.4.1责任：第三方应按照合同约定和相关规定，履行其职责，对因其原因造成的损失承担相应的责任。15.4.2权利：第三方有权根据合同约定和相关规定，获取必要的资料和费用。15.4.3利益：第三方在履行职责过程中，享有合法权益的保护。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方额外条款：16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件，协助第三方履行职责。16.1.2甲方应承担第三方因其职责而产生的合理费用。16.1.3甲方应监督第三方的工作，确保其符合合同约定和相关规定。16.2乙方额外条款：16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。16.2.2乙方应接受第三方的监督和指导，确保施工质量和进度。16.2.3乙方应承担因自身原因导致第三方工作受阻而产生的责任。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其介入的性质、范围及合同约定确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。17.3如第三方责任超出其限额，超出部分由甲方和乙方按合同约定承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方：第三方与甲方之间应签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。18.2第三方与乙方：第三方与乙方之间应签订书面协议，明确双方的权利、义务和责任。18.3第三方与合同双方：第三方与合同双方之间应签订书面协议，明确第三方在合同履行过程中的职责、权利和责任。19.第三方介入的记录与报告19.1第三方在介入过程中应做好记录，包括但不限于工作日志、检验报告、会议纪要等。19.2第三方应及时向合同双方提交工作报告，报告内容包括但不限于工作进展、问题及建议等。20.第三方介入的终止20.1如第三方介入的目的达到，或合同履行完毕，第三方应终止介入。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方与合同双方协商解决。21.2协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：包含所有工程项目的详细描述、工程量、计量单位、单价和总价。附件说明：此清单为工程计价的依据，应与施工图纸相符。2.附件二：施工图纸详细要求：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸、给排水图纸等，应清晰、完整。附件说明：施工图纸是施工的依据，施工单位必须严格按照图纸施工。3.附件三：工程进度计划详细要求：列出工程的主要阶段、工期安排、关键节点等。附件说明：进度计划是施工管理的工具，有助于监督和控制工程进度。4.附件四：其他相关文件详细要求：包括但不限于地质勘察报告、设计变更通知、材料设备清单等。附件说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的必要文件，应妥善保管。5.附件五：第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的目的、职责、权利、义务和责任。附件说明：第三方介入协议是第三方介入的依据，应详细规定各方关系。6.附件六：保险合同详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。附件说明：保险合同是保障工程安全和经济利益的重要文件。7.附件七：验收报告详细要求：记录工程验收的日期、结果、存在的问题及整改措施。附件说明：验收报告是工程完工后质量合格的证明。8.附件八：工程结算报告详细要求：详细列出工程结算的依据、计算方法、结果等。附件说明：工程结算报告是工程结算的依据，应准确无误。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：甲方未按照合同约定的付款进度支付工程款，构成违约。示例说明：合同约定每月支付工程款%，甲方逾期未支付，应支付违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定标准：乙方未按照合同约定的工期完成工程，构成违约。示例说明：合同约定工期为个月，乙方实际工期超过个月，应承担延期责任。3.违约行为：第三方未履行合同义务